合同是有效管理和約束各方行為的手段。在編寫合同時(shí)要注重合同的可讀性和易理解性，避免使用過(guò)于專業(yè)和晦澀的術(shù)語(yǔ)。在合同范文中，可以學(xué)習(xí)到合同起草的一些技巧和方法。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇一
承包人：________________________。
使用說(shuō)明。
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國(guó)家電力公司、國(guó)家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標(biāo)文件》、《水利水電工程施工合同技術(shù)條款》（gf-20__-0208），建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理總局頒發(fā)，并經(jīng)水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（gf-20__-0213）、《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同（示范文本）》（gf-20__-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-20__-0208）中的“本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標(biāo)文件和施工合同文件時(shí)，應(yīng)全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據(jù)工程實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標(biāo)結(jié)束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。
合同編號(hào)：____________。
發(fā)包人：（全稱）_________________________。
地址：___________________________________。
法定代表人：_____________________________。
委派現(xiàn)場(chǎng)代表：___________________________。
聯(lián)系電話:________________________________。
承包人：（全稱）_________________________。
地址：___________________________________。
法定代表人：_____________________________。
項(xiàng)目經(jīng)理：_______________________________。
聯(lián)系電話:________________________________。
總工程師：_______________________________。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：_____________________________。
監(jiān)理人：（全稱）_________________________。
地址：___________________________________。
總監(jiān)理工程師：___________________________。
聯(lián)系電話:________________________________。
監(jiān)理工程師：_____________________________。
發(fā)包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標(biāo)，雙方根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
1.1?工程名稱：__________________________。
1.2?工程地點(diǎn)：__________________________。
1.3?可研文件名稱、文號(hào)：_________________。
1.4?初設(shè)文件名稱、文號(hào)：_________________。
1.5?工程規(guī)模：__________________________。
建設(shè)任務(wù)：______________________________。
2.2?主要合同工程量：（以招投標(biāo)文件為準(zhǔn)）________________。
三、合同價(jià)款。
3.1?合同價(jià)款承包方式：___________________（詳見(jiàn)合同附件3）。
3.2?合同總價(jià)人民幣（大寫）：____________萬(wàn)元。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇二
建設(shè)單位：(簡(jiǎn)稱甲方)。
施工單位：(簡(jiǎn)稱乙方)。
甲方現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)廠房工程，委托乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行施工，為了明確分工、互相協(xié)助、保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下合同：
第一條、工程名稱：
第二條、工程地點(diǎn)：
第三條、工程概況：廠房面積約。
第四條、工程承包形式及施工依據(jù)：
1、承包形式：制作、安裝廠房鋼結(jié)構(gòu)。
2、承包范圍：
鋼構(gòu)部分：廠房鋼結(jié)構(gòu)部份的制作與安裝。含預(yù)埋件、鋼柱、鋼梁、屋墻面檀條和彩鋼瓦等。
3、施工依據(jù)：按甲方要求(施工圖紙，工程技術(shù)聯(lián)系單，有關(guān)規(guī)范為準(zhǔn)，材料型號(hào)、規(guī)格以圖紙和工程預(yù)算表)為準(zhǔn)。
第五條、材料必須是國(guó)有正規(guī)大廠的國(guó)標(biāo)材，并附來(lái)材質(zhì)檢報(bào)告。工程質(zhì)量：按甲方要求滿足圖紙和有關(guān)施工規(guī)范要求，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第六條、工期：工程工期為天。如遇雨天、停電等不可抗拒因素影響的情況，或由甲方原因造成延誤的情況，則按實(shí)際天數(shù)工期順延。
第七條、工程造價(jià)：
1、工程造價(jià)：
a、鋼構(gòu)為屋面驗(yàn)收元/m2。
b、配套設(shè)施根據(jù)報(bào)價(jià)單按實(shí)際結(jié)算(不含稅)。
2、工程項(xiàng)目若有增加時(shí)雙方再確認(rèn)增加工程造價(jià)。
第八條、付款方式：
合同簽訂后甲方按乙方的工程進(jìn)度進(jìn)行付款，完工驗(yàn)收合格后留總工程款5%作為質(zhì)保金，在工程驗(yàn)收后壹個(gè)月內(nèi)付清。
第九條、施工：
2、甲方無(wú)償提供現(xiàn)場(chǎng)安裝施工用水電。進(jìn)入工地的道路和廠房地面由甲方負(fù)責(zé)平整好供乙方運(yùn)輸車輛進(jìn)入。
3、甲方任命駐工地代表為乙方任命駐工地代表為任命的駐工地代表分別代表各方簽發(fā)有關(guān)工程聯(lián)系單、簽證單、結(jié)算單等及辦理工程相關(guān)事宜。
第十條、驗(yàn)收：
1、驗(yàn)收依據(jù)：以簽訂合同時(shí)甲方提供的施工圖紙及施工變更通知、國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
2、工程質(zhì)量等級(jí)合格。
3、甲方應(yīng)在本項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程完工一星期內(nèi)組織驗(yàn)收。
第十一條、保修時(shí)間及內(nèi)容：本廠房鋼結(jié)構(gòu)保修期為年，自驗(yàn)收合格后起計(jì)。保修期內(nèi)因乙方施工原因引起該廠房的質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)返工修理，如系自然災(zāi)害(如地震、臺(tái)風(fēng)等)或人為破壞不屬于乙方負(fù)責(zé)而引起的質(zhì)量問(wèn)題和損壞相應(yīng)責(zé)任由甲方自行負(fù)責(zé)。
第十二條、法律責(zé)任。
1、在施工過(guò)程中，因甲方原因致乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)，乙方因違反安全制度和操作規(guī)程所造成事故由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行施工，保證按時(shí)完成任務(wù)，保質(zhì)保量。如因乙方延誤工時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、合同依法成立，具有法律約束力，合同發(fā)生糾紛時(shí)，甲乙雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的精神及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)或仲裁，及向人民法院起訴。
第十三條、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商后再另行補(bǔ)充。
甲方(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表簽字：代表簽字：
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇三
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：
二、工程承包范圍：
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期?？⒐と掌冢篲_______年____月____日；合同工期總?cè)諝v天數(shù)為_(kāi)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。
五、合同價(jià)款：_____萬(wàn)元（主體工程預(yù)算價(jià)）。
六、執(zhí)行中華人民共和國(guó)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、發(fā)包人工作。
1、圖紙發(fā)包人在承包人進(jìn)場(chǎng)前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動(dòng)工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場(chǎng)50之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場(chǎng)地、砂廠料堆放場(chǎng)地、鋼筋、模板加工場(chǎng)地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時(shí)庫(kù)房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
八、承包人工作。
1、進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)，逐月提供建設(shè)計(jì)劃報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)。
1、2機(jī)組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運(yùn)行機(jī)組保護(hù)棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。
九、材料風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)。
承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。所有永久和臨時(shí)工程的建筑材料均由承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)、運(yùn)輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實(shí)際完成工程最按建筑定額計(jì)算耗用量結(jié)算。材料價(jià)格按經(jīng)發(fā)包人同意的實(shí)際發(fā)生的市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、采購(gòu)保管費(fèi)結(jié)算。
十、質(zhì)量和驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)。
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。
二、合同價(jià)款及支付。
1、按設(shè)計(jì)預(yù)算單價(jià)作為合同單價(jià)結(jié)算基數(shù)。
2、人工費(fèi)補(bǔ)貼：按實(shí)際計(jì)量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補(bǔ)貼10元。
六、質(zhì)量保修金風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算。
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
七、違約、索賠、爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任。
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來(lái)督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。
2、若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過(guò)協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由_____人民法院進(jìn)行裁決。十。
八、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。十。
九、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。二。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇四
尊敬的審判長(zhǎng)，審判員：
作為本案被告特別授權(quán)委托代理人，經(jīng)認(rèn)真研究本案相關(guān)事實(shí)，證據(jù)及有關(guān)法規(guī)，我們認(rèn)為本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)有三：1保險(xiǎn)合同是否有效2貨損原因3是否屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍原告在保險(xiǎn)合同中并無(wú)可保利益，因此保險(xiǎn)合同無(wú)效。此外，貨損一不屬自然災(zāi)害，二非保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致，充分的證據(jù)表明系因承運(yùn)人的過(guò)失或托運(yùn)人過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致。亦即：因綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)所致。依相關(guān)保單，保險(xiǎn)條款及法規(guī)，不屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍，屬于保險(xiǎn)除外責(zé)任。依法保險(xiǎn)人不負(fù)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。茲提出如下代理意見(jiàn)供合議庭參考：
為便于合議庭客觀公正審理案件，茲歸納本案基本事實(shí)如下：
20__年11月1日原告向被告投保國(guó)內(nèi)水路，陸路貨物運(yùn)輸綜合險(xiǎn)，保險(xiǎn)標(biāo)的為：“吊車200噸”。被保險(xiǎn)人為原告（原告證據(jù)1）。11月2日原告將中國(guó)*一冶金建設(shè)公司的7200型履帶吊車運(yùn)送至濟(jì)*鋼廠。
11月3日貨運(yùn)抵目的地后，經(jīng)貨，運(yùn)雙方派員查看，發(fā)現(xiàn)吊車臂桿磨損，并簽發(fā)一份“貨物運(yùn)輸簽收單”。（原告舉證附件三會(huì)簽紀(jì)錄第6行提及此簽收單）確認(rèn)因運(yùn)輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損（被告證據(jù)1）。
11月7日，貨主，承運(yùn)人，日本供方及進(jìn)口商四方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，確認(rèn)有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴(yán)重磨損報(bào)廢。另七根腹桿嚴(yán)重磨損需修復(fù)。其余部分需油柒修補(bǔ)。同時(shí)確認(rèn)：在運(yùn)輸中出現(xiàn)磨損（原告證據(jù)3）。
20__年6月托運(yùn)人收到原告賠償款人民幣130，722元（原告證據(jù)8）。
一本案保險(xiǎn)合同因原告對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的無(wú)保險(xiǎn)利益而無(wú)效。
本案投保人是承運(yùn)人，承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸中的貨物并不具有法律上承認(rèn)的保險(xiǎn)利益，不能投保貨運(yùn)險(xiǎn)；貨運(yùn)險(xiǎn)性質(zhì)上屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，其保險(xiǎn)標(biāo)的為運(yùn)輸過(guò)程中貨物的毀損或滅失引起的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益。承運(yùn)人對(duì)該運(yùn)輸中的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益，并無(wú)法律上承認(rèn)的利益。但承運(yùn)人對(duì)其承運(yùn)的貨物負(fù)有保管，照料之責(zé)，對(duì)由于貨損造成的損失對(duì)貨方負(fù)有賠償之責(zé)，而責(zé)任保險(xiǎn)是指以被保險(xiǎn)人對(duì)第三者依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)（保險(xiǎn)法第50條）。因而可以投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)。
原告作為承運(yùn)人本應(yīng)投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)，卻向保險(xiǎn)人投保一般貨運(yùn)險(xiǎn)，并以自已作為被保險(xiǎn)人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運(yùn)輸協(xié)議第8條約定接受貨方委托，代辦貨物保險(xiǎn)。且事先已向貨主收取了保險(xiǎn)費(fèi)24000元。由于承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸中的貨物的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益不具有保險(xiǎn)利益，因此原告對(duì)本案保險(xiǎn)標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的利益，依保險(xiǎn)法第12條相關(guān)規(guī)定，本案保險(xiǎn)合同無(wú)效。
保險(xiǎn)法第12條規(guī)定：投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具有保險(xiǎn)利益。投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的不具有保險(xiǎn)利益的，保險(xiǎn)合同無(wú)效。保險(xiǎn)利益是指投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的具有的法律上承認(rèn)的利益。
就貨運(yùn)險(xiǎn)而言，貨主（買賣雙方）作為貨物所有權(quán)人，當(dāng)然對(duì)貨物的財(cái)產(chǎn)及與財(cái)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的其他權(quán)益具有保險(xiǎn)利益。而承運(yùn)人僅對(duì)貨運(yùn)中對(duì)第三者的責(zé)任具有保險(xiǎn)利益，對(duì)貨物本身的財(cái)產(chǎn)權(quán)并不具有保險(xiǎn)利益。因此承運(yùn)人對(duì)貨運(yùn)險(xiǎn)不具有保險(xiǎn)利益而本案保險(xiǎn)合同屬貨運(yùn)險(xiǎn)而非貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)。因此。保險(xiǎn)合同依法無(wú)效。
假設(shè)承運(yùn)人是為貨主代辦保險(xiǎn)，那么被保險(xiǎn)人是貨主而非承運(yùn)人，承運(yùn)人仍無(wú)權(quán)依據(jù)保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張賠償。只能由貨主自已依保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張保險(xiǎn)理賠。由于貨損原因是承運(yùn)人的過(guò)失所致，而運(yùn)輸合同約定：在運(yùn)輸途中，設(shè)備如有損壞，由承運(yùn)人全權(quán)負(fù)責(zé)（原告證據(jù)2）。此外，相關(guān)的法規(guī)亦明確規(guī)定，雖然貨主可依保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張賠償，但保險(xiǎn)人理賠后可依法向承運(yùn)人行使代位追償權(quán)。承運(yùn)人最終仍應(yīng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。而若被保險(xiǎn)人已經(jīng)從第三者取得損害賠償?shù)?，保險(xiǎn)人賠償保險(xiǎn)金時(shí)，可以相應(yīng)扣減被保險(xiǎn)人從第三者已經(jīng)取得的賠償金額（保險(xiǎn)法第45條）。因此，無(wú)論原告是否為貨主代辦保險(xiǎn)，也無(wú)論保險(xiǎn)合同是否有效，承運(yùn)人均不能通過(guò)貨運(yùn)險(xiǎn)保障自已的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)代辦保險(xiǎn)，同時(shí)自已應(yīng)向保險(xiǎn)人投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)，才能為自已依法依約應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任提供相應(yīng)的保險(xiǎn)保障。
二本案貨損原因是因?yàn)槌羞\(yùn)人綁扎不當(dāng)及因?yàn)榘b不當(dāng)。
綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)兩者均系保險(xiǎn)除外責(zé)任，保險(xiǎn)人依法不承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。此節(jié)事實(shí)有下述相關(guān)證據(jù)證實(shí)。（1）20__年11月3日承運(yùn)人與貨主簽定的：貨物運(yùn)輸簽收單確認(rèn)：因綁扎等原因（被告證據(jù)1）；（2）11月7日之會(huì)簽紀(jì)錄承認(rèn)會(huì)簽了：貨物運(yùn)輸簽收單。確認(rèn)：發(fā)現(xiàn)7200吊車臂桿在運(yùn)輸中出現(xiàn)磨損；發(fā)現(xiàn)7200吊車全車臂桿中有13節(jié)臂桿共存在21處運(yùn)輸過(guò)程中造成的磨損（原告證據(jù)3）；（3）12月30日貨主致函原告稱：因你公司之故，造成運(yùn)輸貨物破損。（原告證據(jù)5）；（4）20__年11月12日原告致函被告承認(rèn)：在運(yùn)輸過(guò)程中造成貨物損壞。（原告證據(jù)6）；（5）20__年2月4日原告致進(jìn)口商函承認(rèn)：發(fā)現(xiàn)7200履帶式起重機(jī)臂桿在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)了多處磨損。（原告證據(jù)8）；上述五方面的證據(jù)相互印證證實(shí)，運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨損，貨損發(fā)生于運(yùn)輸期間；貨損的原因是因?yàn)榻壴划?dāng)及包裝不當(dāng)。該貨損原因不是保單約定的保險(xiǎn)責(zé)任范圍，而是屬于保險(xiǎn)除外責(zé)任。
綁扎不當(dāng)顯然屬承運(yùn)人責(zé)任。查公路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則第11條：承運(yùn)人責(zé)任：貨物要捆扎牢固，苫蓋嚴(yán)密。汽車貨物運(yùn)輸規(guī)則第五十九條搬運(yùn)裝卸作業(yè)完成后，貨物需綁扎苫蓋篷-布的，搬運(yùn)裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴(yán)密并綁扎牢固；而保單約定的保險(xiǎn)條款第四條規(guī)定：被保險(xiǎn)人的過(guò)失所致貨損屬保險(xiǎn)除外責(zé)任。本案原告既是承運(yùn)人又是被保險(xiǎn)人。
包裝不當(dāng)則屬于托運(yùn)人責(zé)任。合同法第156條和第306條明確規(guī)定：托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)按照約定的方式包裝貨物。應(yīng)當(dāng)按照通用的方式包裝應(yīng)當(dāng)采取足以保護(hù)標(biāo)的物的包裝方式。對(duì)此公路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則第11條及汽車運(yùn)輸規(guī)則第35條亦有相似規(guī)定。而包裝不當(dāng)屬于保險(xiǎn)條款第4條3款明確列明的保險(xiǎn)除外責(zé)任。
三本案貨損不屬于保險(xiǎn)責(zé)任范圍。
保單約定的保險(xiǎn)條款為：1994年國(guó)內(nèi)水路，陸（鐵）路貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)條款.規(guī)定：承保因受保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所造成的損失。質(zhì)言之，保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的前提條件有二：一是保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的；二是因該范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故。并非任何損失均屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍。
本案保險(xiǎn)條款之綜合險(xiǎn)與國(guó)際貨運(yùn)險(xiǎn)中的一切險(xiǎn)不同，后者被保險(xiǎn)人僅需證明貨物因外來(lái)原因?qū)е聯(lián)p壞即可，前者舉證責(zé)任屬索賠方，亦即，原告首先負(fù)有證明貨損原因是因保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所致之舉證責(zé)任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據(jù)證明貨損系由于列明風(fēng)險(xiǎn)所致。反之，有充分的證據(jù)證實(shí)貨損系由于承運(yùn)人的原因，亦即因綁扎不當(dāng)所致。
該保險(xiǎn)之基本險(xiǎn)中包括列明的五種情形，并不包括本案之在運(yùn)輸過(guò)程中受損的情況。只有當(dāng)貨損是由于此種列明風(fēng)險(xiǎn)之一所致時(shí)，保險(xiǎn)人才應(yīng)依約承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任；而綜合險(xiǎn)列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者，保險(xiǎn)人才應(yīng)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。反之，除外條款明確規(guī)定：由于包裝不善，由于被保險(xiǎn)人的過(guò)失所致的貨損，屬保險(xiǎn)除外責(zé)任。
本案貨損不是因自然災(zāi)害所致，此點(diǎn)屬不爭(zhēng)之論。貨損也非屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致，。反之，充分的證據(jù)證實(shí)貨損的原因是由于承運(yùn)人綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)。而包裝不當(dāng)及綁扎不當(dāng)無(wú)論是托運(yùn)人過(guò)錯(cuò)還是承運(yùn)人過(guò)失均是保單條款明確約定的保險(xiǎn)除外責(zé)任。而除外責(zé)任除非另有相反約定，保險(xiǎn)人不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。
綜上所述：原被告之間簽訂的保險(xiǎn)合同因原告對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的保險(xiǎn)利益而無(wú)效。即便原告是代托運(yùn)人辦理保險(xiǎn)，因貨損原因是由于承運(yùn)人的過(guò)失及包裝不當(dāng)所致，既不是基本險(xiǎn)也非綜合險(xiǎn)承保范圍，且屬保險(xiǎn)除外責(zé)任，當(dāng)然不屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍。托運(yùn)人已經(jīng)從貨損責(zé)任人處取得賠償，依法保險(xiǎn)人不再承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任?；谏鲜鍪聦?shí)和理由，敬請(qǐng)合議庭依法駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求。
－－－－－公司。
特別授權(quán)委托代理人：
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇五
發(fā)包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期。
開(kāi)工日期：______年____月____日;
竣工日期：______年____月____日;
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為_(kāi)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。
五、合同價(jià)款：_____萬(wàn)元(主體工程預(yù)算價(jià))。
六、執(zhí)行中華人民共和國(guó)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、發(fā)包人工作。
1、圖紙發(fā)包人在承包人進(jìn)場(chǎng)前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動(dòng)工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場(chǎng)50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場(chǎng)地、砂廠料堆放場(chǎng)地、鋼筋、模板加工場(chǎng)地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時(shí)庫(kù)房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
八、承包人工作。
1、進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)，逐月提供建設(shè)計(jì)劃報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)1#、2#機(jī)組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運(yùn)行機(jī)組保護(hù)棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。
九、材料。
所有永久和臨時(shí)工程的建筑材料均由承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)、運(yùn)輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實(shí)際完成工程最按建筑定額計(jì)算耗用量結(jié)算。材料價(jià)格按經(jīng)發(fā)包人同意的實(shí)際發(fā)生的市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、采購(gòu)保管費(fèi)結(jié)算。
十、質(zhì)量和驗(yàn)收。
中間驗(yàn)收尾水室、蝸室基坑開(kāi)挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗(yàn)收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗(yàn)收。凡中間驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目必須合格簽證后方能進(jìn)行下一施工程序工作。
十一、安全施工。
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和所發(fā)生的費(fèi)用。
十二、合同價(jià)款及支付。
1、按設(shè)計(jì)預(yù)算單價(jià)作為合同單價(jià)結(jié)算基數(shù)。
2、人工費(fèi)補(bǔ)貼：按實(shí)際計(jì)量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補(bǔ)貼10元。
3、材料費(fèi)價(jià)差：按實(shí)際計(jì)量計(jì)算材料用量，計(jì)算實(shí)際發(fā)生價(jià)扣除預(yù)算價(jià)，等于材料價(jià)差，計(jì)算材料價(jià)差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機(jī)械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十三、工程預(yù)付款。
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬(wàn)元工程預(yù)付款給承我人，用作進(jìn)場(chǎng)人員調(diào)進(jìn)、臨時(shí)工程材料準(zhǔn)備、部份工程材料準(zhǔn)備和施工機(jī)械配備等項(xiàng)工作費(fèi)用。此預(yù)付款在第一臺(tái)機(jī)組完工結(jié)算時(shí)扣回。
十四、進(jìn)度工程款支付。
每月25日進(jìn)度工程計(jì)量。承包人憑發(fā)包人月計(jì)量簽證報(bào)送月工程量結(jié)算申報(bào)表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進(jìn)度款給承包人。
十五、完工結(jié)算。
完工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報(bào)送工程完工結(jié)算申請(qǐng)書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價(jià)97%的尚金額給承包人。
十六、質(zhì)量保修金。
完工結(jié)算總價(jià)的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十七、違約、索賠、爭(zhēng)議。
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。
2、若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過(guò)協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由____人民法院進(jìn)行裁決。
十八、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
十九、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日。
承包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇六
身份證號(hào)碼：_________。
承包方（以下稱乙方）：_________。
身份證號(hào)碼：_________。
依據(jù)《_____》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合________省有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，鑒于《________》（合同編號(hào)________，以下簡(jiǎn)稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致，形成本補(bǔ)充協(xié)議。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
5、工程范圍。
計(jì)劃竣工日期：____年____月____日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的.工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
1、暫估合同價(jià)款為_(kāi)___________萬(wàn)元（人民幣大寫：____________。?暫估合同價(jià)款=綜合單價(jià)_________暫估工程量（綜合單價(jià)和暫估工程量見(jiàn)工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關(guān)條款執(zhí)行。
補(bǔ)充協(xié)議所列工程量為暫估工程量，工程量計(jì)算規(guī)則以經(jīng)甲方確認(rèn)的實(shí)際工程量為準(zhǔn)，按原合同計(jì)量條款執(zhí)行。
嚴(yán)格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問(wèn)題造成的一切損失由乙方完全負(fù)責(zé)。
乙方對(duì)承包范圍工程質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任，并嚴(yán)格依照施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審等設(shè)計(jì)文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行施工監(jiān)督管理。
1、對(duì)本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)____份，承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人：_________（公章）。
法定代表人或其委托代理人：_________（簽字）。
組織機(jī)構(gòu)代碼：_________。
地址：_________。
xx編碼：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
電子信箱：_________。
開(kāi)戶銀行：_________。
賬號(hào)：_________。
承包人：_________（公章）。
法定代表人或其委托代理人：_________（簽字）。
組織機(jī)構(gòu)代碼：_________。
地址：_________。
xx編碼：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
電子信箱：_________。
開(kāi)戶銀行：_________。
賬號(hào)：_________。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇七
甲方將位于__的住宅樓基礎(chǔ)及土建工程，占地面積__平方米，建筑面積約計(jì)__平方米承包給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)商，一致同意訂立合同如下：
一、建筑結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。
三、施工工期：自基礎(chǔ)墊層鋪好后，3個(gè)月內(nèi)完成主體工程。
四、建設(shè)費(fèi)用及單位。
1.基礎(chǔ)澆搗每立方米__元。另，每個(gè)基礎(chǔ)做鋼筋__元，基礎(chǔ)木工工資每平方米__元由甲方負(fù)責(zé)。
2.澆搗圈梁每米__元。主體樓板每層按樓板滴水面積每平方米__元。
3.放樣工資__元/天。柱筋碰焊工資由甲方負(fù)責(zé)。
4.如甲方需要乙方做屋面斜板，屋面斜板面積雙倍計(jì)算。
五、付款方式。
1.基礎(chǔ)及圈梁部分：澆搗結(jié)束驗(yàn)收合格后一次性付清。
2.主體部分：每完成一層(含樓板、墻體完成等)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付其工程款的70%，每層余款在全部工程結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)付清。
六、甲方責(zé)任。
1.甲方負(fù)責(zé)提供鋼筋、水泥、紅磚、沙石等材料并運(yùn)到工地。
2.甲方解決施工用水、用電。
3.按合同付款。
七、乙方責(zé)任。
1.乙方嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)范施工，確保施工安全;乙方要特別做好安全防范工作，在施工中出現(xiàn)的不安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
2.乙方嚴(yán)格按建筑施工規(guī)范建設(shè)，確保工程質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工，造成的損失由乙方承擔(dān)該承擔(dān)的。
3.乙方應(yīng)提前3天通知甲方購(gòu)買所需建筑材料。乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好水電預(yù)留工作。
4.乙方須自始自終完成所有約定工程，不得半途停止或中止。其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
簽訂日期：_______年______月_____日
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇八
甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。
(一)、工程概況：_________________。
1、甲方準(zhǔn)備在_____________新建_____間_____層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開(kāi)始到粉刷完畢)承包給乙方進(jìn)行施工建設(shè)，工程從_______________開(kāi)始動(dòng)工，至_______________竣工;房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工。
2、采取費(fèi)用包干的方式。乙方負(fù)責(zé)房屋建筑時(shí)所需的設(shè)施(比如：_________________腳手架、跳板等)，甲方負(fù)責(zé)材料的供應(yīng);工程開(kāi)工，從協(xié)議簽定之日開(kāi)始，歷時(shí)天內(nèi)完成;房屋建筑總面積平方米，按每平方元計(jì)算，費(fèi)用金額共計(jì)元整。
3、付款方式：_________________主體結(jié)構(gòu)工程完工，甲方應(yīng)向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，付清工程的余下款項(xiàng)。
(二)、質(zhì)量要求：_________________。
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí)，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻，無(wú)裂縫，內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無(wú)裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達(dá)到厚度均勻，無(wú)裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達(dá)到水平;陰陽(yáng)角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
(三)、安全問(wèn)題：_________________。
工程施工現(xiàn)場(chǎng)的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)，沒(méi)有任何法律責(zé)任。
需要說(shuō)明：_________________本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自_____年_____月_____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋章)：______________。
乙方(簽字蓋章)：______________。
雙方證明人(簽字蓋章)：______________。
________年____月____日。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇九
為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，在《“安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ獭苯ㄖ┕すこ毯贤坊A(chǔ)上，按照《中華人民共和國(guó)合同法》及《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽定本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。
一、工程概況。
1、工程名稱：______________。
2、工程地址：______________。
3、建筑面積：______________。
4、結(jié)構(gòu)類型：_________________底層為框架結(jié)構(gòu)、地上61層為磚混結(jié)構(gòu)。
5、設(shè)計(jì)單位：______________。
6、監(jiān)理單位：______________。
二.工程內(nèi)容及承包范圍。
1、外墻面磚改為外墻漆。
2、客廳推拉門取消。
3、本工程為滿七層，結(jié)構(gòu)找坡。
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光。
5、外墻40_____40深灰色柵格取消。
6、廚房與陽(yáng)臺(tái)之間門帶窗(mc-2324)取消，陽(yáng)臺(tái)改為封閉式廚房。
7、其余均按原圖施工。
三、合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)
1、開(kāi)、竣工日期
1.1開(kāi)工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報(bào)告》所載日期為準(zhǔn)。
四、付款方式。
本工程按建筑面積一次性包干，__________元/平方米;在施工過(guò)程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協(xié)商價(jià)計(jì)算;本工程為墊款主體二層，二層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的30%支付給乙方，主體五層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方，內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方，其余款待工程驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)支付給乙方的12%，滯留3%作保質(zhì)、保修金，等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
五.合同生效與終止、爭(zhēng)議處理。
1、除正常質(zhì)量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后，本合同即告終止。
2、本補(bǔ)充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份)，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
3、本補(bǔ)充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ淌┕ず贤返姆菍?shí)質(zhì)性補(bǔ)充，若二者不一致處，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會(huì)。
5、本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽訂之日起5日內(nèi)生效。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)。
電話：_________________電話：_________________。
傳真：_________________傳真：_________________。
銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)：_________________。
年月日年月日。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十
發(fā)包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期。
開(kāi)工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為_(kāi)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。
五、合同價(jià)款：_____萬(wàn)元（主體工程預(yù)算價(jià)）。
六、執(zhí)行中華人民共和國(guó)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、發(fā)包人工作。
1、圖紙發(fā)包人在承包人進(jìn)場(chǎng)前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動(dòng)工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場(chǎng)50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場(chǎng)地、砂廠料堆放場(chǎng)地、鋼筋、模板加工場(chǎng)地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時(shí)庫(kù)房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
八、承包人工作。
1、進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)，逐月提供建設(shè)計(jì)劃報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)1#、2#機(jī)組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運(yùn)行機(jī)組保護(hù)棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。
九、材料。
所有永久和臨時(shí)工程的建筑材料均由承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)、運(yùn)輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實(shí)際完成工程最按建筑定額計(jì)算耗用量結(jié)算。材料價(jià)格按經(jīng)發(fā)包人同意的實(shí)際發(fā)生的市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、采購(gòu)保管費(fèi)結(jié)算。
十、質(zhì)量和驗(yàn)收。
中間驗(yàn)收尾水室、蝸室基坑開(kāi)挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗(yàn)收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗(yàn)收。凡中間驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目必須合格簽證后方能進(jìn)行下一施工程序工作。
十一、安全施工。
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和所發(fā)生的費(fèi)用。
十二、合同價(jià)款及支付。
1、按設(shè)計(jì)預(yù)算單價(jià)作為合同單價(jià)結(jié)算基數(shù)。
2、人工費(fèi)補(bǔ)貼：按實(shí)際計(jì)量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補(bǔ)貼10元。
3、材料費(fèi)價(jià)差：按實(shí)際計(jì)量計(jì)算材料用量，計(jì)算實(shí)際發(fā)生價(jià)扣除預(yù)算價(jià)，等于材料價(jià)差，計(jì)算材料價(jià)差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機(jī)械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十三、工程預(yù)付款。
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬(wàn)元工程預(yù)付款給承我人，用作進(jìn)場(chǎng)人員調(diào)進(jìn)、臨時(shí)工程材料準(zhǔn)備、部份工程材料準(zhǔn)備和施工機(jī)械配備等項(xiàng)工作費(fèi)用。此預(yù)付款在第一臺(tái)機(jī)組完工結(jié)算時(shí)扣回。
十四、進(jìn)度工程款支付。
每月25日進(jìn)度工程計(jì)量。承包人憑發(fā)包人月計(jì)量簽證報(bào)送月工程量結(jié)算申報(bào)表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進(jìn)度款給承包人。
十五、完工結(jié)算。
完工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報(bào)送工程完工結(jié)算申請(qǐng)書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價(jià)97%的尚金額給承包人。
十六、質(zhì)量保修金。
完工結(jié)算總價(jià)的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十七、違約、索賠、爭(zhēng)議。
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。
2、若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過(guò)協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由_____人民法院進(jìn)行裁決。
十八、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
十九、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日。
承包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十一
為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，在《“安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ獭苯ㄖ┕すこ毯贤坊A(chǔ)上，按照《民法典》及《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽定本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：________
2．工程地址：________
3．建筑面積：________
4．結(jié)構(gòu)類型：底層為框架結(jié)構(gòu)、地上6+1層為磚混結(jié)構(gòu)。
5．設(shè)計(jì)單位：________
6．監(jiān)理單位：________
二．工程內(nèi)容及承包范圍
1．外墻面磚改為外墻漆
2．客廳推拉門取消
3．本工程為滿七層，結(jié)構(gòu)找坡
4．樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5．外墻40×40深灰色柵格取消
6．廚房與陽(yáng)臺(tái)之間門帶窗（mc-2324）取消，陽(yáng)臺(tái)改為封閉式廚房。
7．其余均按原圖施工
三．合同工期（本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記）
1．開(kāi)、竣工日期
1．1開(kāi)工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；總工期____天（含法定節(jié)假日）以《建設(shè)工程竣工報(bào)告》所載日期為準(zhǔn)。
四．付款方式
本工程按建筑面積一次性包干，____元/平方米；在施工過(guò)程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協(xié)商價(jià)計(jì)算；本工程為墊款主體二層，二層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的30%支付給乙方，主體五層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方，內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方，其余款待工程驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)支付給乙方的12%，滯留3%作保質(zhì)、保修金，等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
五．合同生效與終止、爭(zhēng)議處理
1．除正常質(zhì)量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后，本合同即告終止。
2．本補(bǔ)充協(xié)議一式陸份（其中正本貳份），甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
3．本補(bǔ)充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ淌┕ず贤返姆菍?shí)質(zhì)性補(bǔ)充，若二者不一致處，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
4．本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會(huì)。
5．本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽訂之日起5日內(nèi)生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
法定代表人：法定代表人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：
銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)：
簽定合同代表：簽定合同代表：
年月日年月日
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十二
甲方：
乙方：
乙方工號(hào)：
為了維護(hù)甲、乙雙方的利益，確保甲方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，簽訂如下補(bǔ)充協(xié)議：
一、甲方在錄用乙方后，同時(shí)為其解決戶口的問(wèn)題，乙方必須為甲方服務(wù)兩年。
二、乙方因本人原因不能為甲方服務(wù)_____年的，須按每月________元賠償金計(jì)算，有一個(gè)月算一個(gè)月，逐月累計(jì)，向甲方作出賠償。
三、甲方為提高公司員工的業(yè)務(wù)水平，根據(jù)乙方的實(shí)際工作崗位給予相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，凡甲方給乙方相應(yīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，乙方必須根據(jù)本人所在的崗位，為甲方服務(wù)一定期限。如：_______________。
四、乙方因本人原因不能達(dá)到服務(wù)期的，一年的須按每月__________元賠償金計(jì)，二年的須按每月_________元賠償金計(jì)，三年的須按每月_____賠償金計(jì)，有一個(gè)月算一個(gè)月，逐月累計(jì)，向甲方做出賠償。
五、本補(bǔ)充協(xié)議作為勞動(dòng)合同的附件，與《勞動(dòng)合同》同時(shí)生效。
六、本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________________________。
法人代表委托人：_______________。
日期：_________________________
乙方：_________________________。
身份證：_______________________。
日期：_________________________
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程實(shí)際，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條工程概況。
工程名稱：北高營(yíng)舊村改造#樓地基處理cfg樁。
工程地點(diǎn)：石家莊北高營(yíng)村內(nèi)。
承包范圍及內(nèi)容：cfg樁成孔、成樁，樁檢測(cè)，挖電梯井及集水坑，清理樁頭及樁間土并運(yùn)至指定位臵(不含外運(yùn))，鋪碎石褥墊層。
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)施工合格。
第三條承包方式。
包工包料。
第四條工程期限和工期順延。
工程期限：打樁有效工期20天。
工期順延：施工中如遇下列情況經(jīng)甲方同意后可順延工期：
a.因不可抗力的影響;。
b.設(shè)計(jì)變更、修改而增加的工作量，使乙方工程進(jìn)度無(wú)法按照原計(jì)劃進(jìn)行;。
c.因氣候因素而造成停工;。
d.因場(chǎng)地周圍協(xié)調(diào)關(guān)系而造成停工;。
e.因甲方原因準(zhǔn)備工作沒(méi)有做好而造成停工;。
f.非乙方原因的停電、停水造成停工;。
g.因不可預(yù)見(jiàn)障礙物須處理造成的工期延長(zhǎng);。
h.甲方代表簽字同意給予順延的其他情況。
第五條工程承包價(jià)款。
#樓共計(jì)立方米，按單價(jià)元/立方米，工程款為元(大寫：)。
付款方式：工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格、資料齊全后30日內(nèi)一次付清。
第六條甲方責(zé)任及義務(wù)。
(一)協(xié)助解決乙方人員的住宿場(chǎng)所;。
(三)協(xié)調(diào)施工期間出現(xiàn)的問(wèn)題，辦理工程簽證及結(jié)算手續(xù)提供正規(guī)有效的施工圖紙;。
(四)負(fù)責(zé)“三通一平”工作，清除一切影響施工的地上地下管線、障礙等雜物。
第七條乙方責(zé)任及義務(wù)。
(三)施工期間對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)立警戒線，確保第三者的安全;。
(四)完工后提供作業(yè)范圍內(nèi)的技術(shù)資料;。
(五)電費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān);。
(六)按甲方圖紙及要求施工。因乙方施工質(zhì)量所引起的一切損失由乙方承擔(dān);。
(七)乙方對(duì)工程的保修期限為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限;。
(八)不得將該工程分包、轉(zhuǎn)包，甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)單方終止合同，由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
第八條材料機(jī)具供應(yīng)。
乙方自備。
第九條合同有效期限。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。在全部工程竣工、辦完交工驗(yàn)收、確認(rèn)工程款結(jié)清后失效。
第十條本合同一式4份，甲、乙雙方各執(zhí)2份。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十四
本協(xié)議為《甘肅省20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資水土保持工程景泰縣水溝流域綜合治理工程》的施工合同的補(bǔ)充協(xié)議，為明確雙方責(zé)任簽訂本協(xié)議如下:。
一、對(duì)承包范圍內(nèi)的有關(guān)要求和說(shuō)明；
1.管材：所有管材材質(zhì)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工，所有管道按規(guī)范要求鋪設(shè)；
二、工程量：見(jiàn)附表。
三、工期；
開(kāi)工日期：20xx年12月1日，計(jì)劃竣工日期：20xx年5月30日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)150天（開(kāi)工時(shí)間以接到甲方項(xiàng)目部通知為準(zhǔn)）。
2、乙方應(yīng)在接到開(kāi)工令后7日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)，具體開(kāi)工日期以甲方的開(kāi)工通知書為準(zhǔn)；
4、乙方在工期安排時(shí)應(yīng)統(tǒng)籌考慮工程的交叉配合；
6、合同工期遇到下列情況，經(jīng)雙方協(xié)商（不能事后補(bǔ)簽證），可適當(dāng)順延；（1）重大設(shè)計(jì)變更而確實(shí)影響到主導(dǎo)施工進(jìn)度的（但屬施工技術(shù)措施失誤影響的工期由乙方負(fù)責(zé)）；（2）甲方不能按計(jì)劃提供有關(guān)資料和施工現(xiàn)場(chǎng)確實(shí)影響到施工進(jìn)度的（3）不可抗力因素影響到施工進(jìn)度的（不可抗力因素以政府限定為準(zhǔn)）；（4）甲方分包隊(duì)伍和甲方提供材料、設(shè)備影響到施工進(jìn)度的；（5）其他雙方協(xié)商同意順延的情況。
除此之外，不得以任何理由變更合同工期；
8乙方在投標(biāo)時(shí)已到工地現(xiàn)場(chǎng)踏勘、了解了工地位臵、情況、道路儲(chǔ)存空間、裝卸限制及任何可以影響報(bào)價(jià)的情況，因此在施工中任何因忽視或誤解工地情況而導(dǎo)致的索賠或工期延長(zhǎng)申請(qǐng)不被批準(zhǔn)。甲方：（公章）乙方：（公章）。
代表人：代表人：
年月日年月日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十五
第一部分通用合同條款。
一、詞語(yǔ)涵義。
1詞語(yǔ)涵義。
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語(yǔ)應(yīng)具有本條所賦予的涵義：
1.1有關(guān)合同雙方和監(jiān)理人的詞語(yǔ)。
(1)發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當(dāng)事人。
(2)承包人：指與發(fā)包人簽訂本合同協(xié)議書的當(dāng)事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當(dāng)事人。
(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對(duì)本合同實(shí)施監(jiān)理的當(dāng)事人。
1.2有關(guān)合同組成文件的詞語(yǔ)。
(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術(shù)條款：指本合同的技術(shù)條款和由監(jiān)理人作出或批準(zhǔn)的對(duì)技術(shù)條款修改或補(bǔ)充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標(biāo)圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料)，以及列入合同的投標(biāo)圖紙和由承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)的所有圖紙(包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項(xiàng)規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)的直接用于施工的圖紙(包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料)。
(5)投標(biāo)文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作，在投標(biāo)時(shí)按招標(biāo)文件的要求向發(fā)包人提交的投標(biāo)報(bào)價(jià)書、已標(biāo)價(jià)的工程量清單及其他文件。
(6)中標(biāo)通知書：指發(fā)包人正式向中標(biāo)人授標(biāo)的通知書。
1.3有關(guān)工程和設(shè)備的詞語(yǔ)。
(1)工程：指永久工程和臨時(shí)工程或?yàn)槎咧弧?/p>
(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應(yīng)建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設(shè)備)。
(3)臨時(shí)工程：指為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作所需的各類非永久工程(不包括施工設(shè)備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設(shè)備：指構(gòu)成或計(jì)劃構(gòu)成永久工程一部分的機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備、儀器裝置及其他類似的設(shè)備和裝置。
(7)施工設(shè)備：指為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作所需的全部用于施工的設(shè)備、器具和其他物品(不包括臨時(shí)工程和材料)。
(8)承包人設(shè)備：指承包人的施工設(shè)備。
(9)進(jìn)點(diǎn)：指承包人接到開(kāi)工通知后進(jìn)入施工場(chǎng)地。
1.4有關(guān)工期的詞語(yǔ)。
(1)開(kāi)工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開(kāi)工的函件。
(2)開(kāi)工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開(kāi)工通知的日期或開(kāi)工通知中寫明的開(kāi)工日。
(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過(guò)完工驗(yàn)收后在移交證書(或臨時(shí)移交證書)中寫明的完工日。
1.5有關(guān)合同價(jià)格和費(fèi)用的詞語(yǔ)。
(1)合同價(jià)格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費(fèi)用：指為實(shí)施本合同所發(fā)生的開(kāi)支，包括管理費(fèi)和應(yīng)分?jǐn)偟钠渌M(fèi)用，但不包括利潤(rùn)。
1.6其他詞語(yǔ)。
(1)施工場(chǎng)地(或稱工地)：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場(chǎng)所以及在合同中指定作為施工場(chǎng)地組成部分的其他場(chǎng)所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報(bào)、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
二、合同文件。
2語(yǔ)言文字和法律。
2.1語(yǔ)言文字。
本合同使用的語(yǔ)言文字為。
漢語(yǔ)。
文字。
2.2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國(guó)國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項(xiàng)文件應(yīng)互相解釋，互為說(shuō)明。當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內(nèi)。
三、雙方的一般義務(wù)和責(zé)任。
4發(fā)包人的一般義務(wù)和責(zé)任。
4.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
發(fā)包人應(yīng)在其實(shí)施本合同的全部工作中遵守與本合同有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)承擔(dān)由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責(zé)任。
4.2發(fā)布開(kāi)工通知。
發(fā)包人應(yīng)委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開(kāi)工通知。
4.3安排監(jiān)理人及時(shí)進(jìn)點(diǎn)實(shí)施監(jiān)理。
發(fā)包人應(yīng)在開(kāi)工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時(shí)進(jìn)入工地開(kāi)展監(jiān)理工作。
4.4提供施工用地。
發(fā)包人應(yīng)按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內(nèi)的征地和移民，按時(shí)向承包人提供施工用地。
4.5提供部分施工準(zhǔn)備工程。
發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔(dān)的施工準(zhǔn)備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。
甲方：
乙方：
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十六
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠(chéng)信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1、工程名稱：_________。
2、工程地點(diǎn)：_________。
第二條承包范圍：_________。
第三條工程承包方式：_________。
第四條合同工期。
開(kāi)工日期：_________
第五條工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款調(diào)整。
工程造價(jià)：_________。
付款方式：_________。
價(jià)款調(diào)整：__________________。
第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2、乙方所進(jìn)場(chǎng)的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書，試驗(yàn)、化驗(yàn)報(bào)告單，使用說(shuō)明，檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告和設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機(jī)抽檢原材料和設(shè)備，并有權(quán)對(duì)其進(jìn)行化驗(yàn)、檢測(cè)(化驗(yàn)、檢測(cè)的費(fèi)用由乙方承擔(dān))，不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場(chǎng)使用和安裝。
3、工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb20__-20__、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb20__-20__、《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(20__年版)gb20__-20__、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb20__-20__、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb20__-20__、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20__，及其他的國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
4、乙方交工前應(yīng)做48小時(shí)的試運(yùn)行試驗(yàn)。
第七條安全施工。
1、乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí)，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過(guò)程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條材料設(shè)備采購(gòu)_________。
第九條質(zhì)量保修。
1、本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為_(kāi)________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。
3、在免費(fèi)保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時(shí)，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收10%的勞務(wù)費(fèi)。
4、保修金支付方法。
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題，甲方一次性無(wú)息付給乙方。
4.2在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用和質(zhì)量責(zé)任，同時(shí)甲方加收維修費(fèi)用10%的勞務(wù)費(fèi)。上述費(fèi)用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。
4.3在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由于乙方原因，甲方無(wú)法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
4.4出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時(shí)間以甲方聯(lián)系記錄為準(zhǔn)，維修項(xiàng)目及費(fèi)用以甲方、實(shí)際施工方雙方簽字的發(fā)票為準(zhǔn)。
4.5乙方維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，必須按照甲方規(guī)定的時(shí)間、材料、工藝進(jìn)行維修，對(duì)同一問(wèn)題重復(fù)維修兩次以上者(含兩次)，甲方有權(quán)視乙方為責(zé)任心不強(qiáng)，技術(shù)不過(guò)關(guān)而自行解決，費(fèi)用由質(zhì)保金中扣除。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十七
甲方：
乙方：身份證號(hào)：
為滿足甲方承包高速公路tj12段路基土建工程施工的需要，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工作內(nèi)容：
4、承包方式：?jiǎn)蝺r(jià)承包。
二、合同清單及價(jià)款。
1、單價(jià)及清單見(jiàn)附表。
2、附表上的上工程量作為參考量，計(jì)量時(shí)以乙方實(shí)際完成工作量為準(zhǔn)。
3、附表上單價(jià)為乙方施工單價(jià)，甲方不再收取任何費(fèi)用，項(xiàng)目部扣除甲方的管理費(fèi)和其它費(fèi)用均與乙方無(wú)關(guān)，支付時(shí)甲方按監(jiān)理工程師認(rèn)可方量和以上單價(jià)之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場(chǎng)，上月余留金不再退換。
乙方施工進(jìn)度必須跟上甲方進(jìn)度。
否則甲方有權(quán)中止合同。
三、工程質(zhì)量管理：
乙方必須按圖紙及國(guó)家工程質(zhì)量管理規(guī)范進(jìn)行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負(fù)責(zé)，因乙方原因造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
四、工程款支付。
1、工程量原則：本工程合同為單價(jià)合同，結(jié)算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認(rèn)乙方完成工程量。
確認(rèn)原則：按圖紙計(jì)量，有變更的按實(shí)際工程量結(jié)算。
2、每月25日?qǐng)?bào)計(jì)量。
3、每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認(rèn)工程量進(jìn)行計(jì)量，合同中的單價(jià)為乙方直接施工單價(jià)，乙方不再承擔(dān)其它任何費(fèi)用，在業(yè)主工程款到位后，三天內(nèi)按乙方工程量附表單價(jià)的90﹪支付給乙方。
余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方，余5﹪作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。
工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
五、其它。
1、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
2、本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、本工程安全事故由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
5、本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進(jìn)場(chǎng)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十八
鑒于：
來(lái)，雙方能夠認(rèn)真履行協(xié)議各項(xiàng)義務(wù)，信守承諾，取得了良好的效果。雙方一致同意繼續(xù)履行原合同，同時(shí)為了進(jìn)一步加強(qiáng)合作，現(xiàn)雙方本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就《********合同》中未盡事項(xiàng)及需特別說(shuō)明的事項(xiàng)特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。
合同內(nèi)容補(bǔ)充說(shuō)明：
原合同第n條第m款所述xxxxxxxx(原合同描述文字)，特對(duì)其中xxxxxx(原合同描述中的修訂要點(diǎn))補(bǔ)充說(shuō)明如下：
一、修訂點(diǎn)一;
二、修訂點(diǎn)二;
三、······。
本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與其具有同等的法律效力。
甲方(公章)：
法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：
日期： 年 月 日
乙方(公章)：
法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：
日期： 年 月 日
甲方：__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
本協(xié)議生效：
本協(xié)議生效后，即成為《_______________合同/協(xié)議》不可分割的組成部分，與《_______________合同/協(xié)議》具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
開(kāi)戶銀行：________開(kāi)戶銀行：________
銀行帳號(hào)：________銀行帳號(hào)：________
通訊地址：________通訊地址：________
聯(lián)系人：________聯(lián)系人：________
聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________
傳真：________傳真：________
工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議格式篇十九
依據(jù)相關(guān)規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就________________、________河等河道整治工程項(xiàng)目承包事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：____________________工程。
二、工程地址：________市鹿________區(qū)____鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務(wù)承包，按綜合單價(jià)以圖紙尺寸計(jì)算承包費(fèi)用。
五、承包單價(jià)及計(jì)量方式：
1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價(jià)方式，施工費(fèi)單價(jià)135元，單價(jià)中包含機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具設(shè)備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費(fèi)用，合同期內(nèi)單價(jià)不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責(zé)：
甲方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標(biāo)人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報(bào)審報(bào)批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設(shè)單位要求必要時(shí)派員協(xié)助乙方工作。
4、負(fù)責(zé)在溫州設(shè)立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
5、監(jiān)督管理乙方開(kāi)展各項(xiàng)施工生產(chǎn)活動(dòng)。
乙方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織人員、材料、設(shè)備進(jìn)行施工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的施工管理等相關(guān)事宜。
2、負(fù)責(zé)編制施工方案，完善施工過(guò)程控制資料及質(zhì)量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、完工驗(yàn)收及結(jié)算事宜。
4、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
5、在甲方領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)本工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全工作進(jìn)行全面管理。
八、付款方式：
工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式，甲方在收到建設(shè)單位撥付的月工程進(jìn)度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設(shè)單位下?lián)苓M(jìn)度款的96%，其余4%作為管理費(fèi)用甲方收取。甲方總管理費(fèi)用的最高限額為中標(biāo)金額的4%，若工程造價(jià)達(dá)不到中標(biāo)金額，則按照實(shí)際完成造價(jià)的.4%計(jì)取。甲方收取的費(fèi)用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費(fèi)用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費(fèi)用，甲方收取此項(xiàng)費(fèi)用后，材料發(fā)票由甲方開(kāi)具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結(jié)束款項(xiàng)付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/11341611.html】
