合同可以確保交易的公平性和安全性，促進經(jīng)濟發(fā)展。如何在合同中寫入有效的解決爭議的條款，以防止未來產(chǎn)生糾紛？合同的范例可以幫助我們更好地理解合同的結構和語言，為我們的合同起草提供一定的參考。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇一
承包形式：勞務專業(yè)承包。
乙方在施工現(xiàn)場人事生產(chǎn)經(jīng)營的人員總數(shù)人。
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《北京市生產(chǎn)安全事故責任劃分試行辦法》的有關規(guī)定，雙方本著平行、自愿的原則，簽訂本責任書。甲方和乙方應嚴格遵守本責任書規(guī)定的權力、責任和義務，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。
一、甲方的權利、責任和義務：
1、貫徹落實國家及北京市有關施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對施工現(xiàn)場進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查及甲方《安全手冊》的管理規(guī)定。
2、嚴格審查乙方人員上崗資格，不得使用不具備上崗資格的不符人員。
3、確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件。安全防護設施由甲方提供的，交付使用前雙方要辦理交接手續(xù)，由甲方按照北京市有關安全標準對乙方進行日常監(jiān)督檢查。
4、提供施工用電，并保證符合安全標準。負責提供符合安全標準的施工用電電源。按照有關安全用電標準對乙方的施工用電設施、設備進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患責令乙方予以整改。
5、督促乙方特殊工種操作人員建立檔案并在甲方備案。
6、對乙方施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)和文明施工檢查，及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內的安全事故隱患，應開具處罰通知單。
7、向乙方提供《電梯工程應急預案》。
9、對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，并監(jiān)督落實情況。
10、對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
11、提供施工現(xiàn)場消防設施。
12、乙方發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，提供協(xié)助救援服務。
14、由于甲方責任造成生產(chǎn)安全事故，導致乙方人員傷亡時，由甲方及保險公司承擔事故責任和經(jīng)濟責任。
15、由于乙方責任造成生產(chǎn)安全事故時，甲方有義務與保險公司共同協(xié)助處理善后事宜。
二、乙方的權利、責任和義務：
1、貫徹落實國家及北京市有關施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度，建立健全安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)管理制度，對分承包施工區(qū)域的安全生產(chǎn)管理負全面責任。
2、接受甲方對人員資格的審查，并負責提供有關資料。嚴格按照施工資格范圍施工，不得承接超范圍的施工任務。嚴格遵守《中華人民共和國建筑法》和北京市有關規(guī)定，不得將分承包項目再次轉包。
3、服從甲方安全生產(chǎn)管理，有權拒絕甲方違反安全生產(chǎn)法規(guī)的指令。
4、對管轄范圍由甲方交付使用的安全防護設施（如腳手架、洞口、臨邊等）的搭設、拆除、維護和改造負有全部責任。必須符合北京市有關安全標準并符合甲方對施工現(xiàn)場整體安全防護的要求，在搭設、拆除和改造前，必須向甲方報告。
5、對管轄范圍的施工用電負有全部管理責任。乙方應自行配備符合安全標準的配電箱及電纜至施工地點，有權拒絕不符合安全標準的用電設備從所轄線路中拉接電源。
6、對自行攜帶和使用的機械設備負有安全管理和維護保養(yǎng)的責任，并符合北京市有關安全標準。使（租）用大型機械設備時，應在使用前向甲方備案。
7、為班組作業(yè)人員提供合格的勞動保護用品，進行危險預知的教育。對特殊工種作業(yè)人員進行安全管理，保證特殊工種作業(yè)人員持證上崗，負責建立特殊工種作業(yè)人員檔案，并向甲方備案。
8、按照北京市有關安全管理規(guī)定，定期組織對所轄施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)檢查。在安全檢查中發(fā)現(xiàn)有安全隱患時，應向甲方及時報告。
9、按照北京市有關安全管理規(guī)定，定期組織安全生產(chǎn)培訓教育和安全生產(chǎn)活動。在安全教育或安全活動中如需要可要求甲方提供幫助。
10、使用甲方提供的安全防護設施設備前，應與甲方辦理相關手續(xù)，并負責使用期間的安全維護。對在使用期間由于管理不善造成的生產(chǎn)安全事故負責。
11、服從施工現(xiàn)場文明施工、環(huán)境保護管理，并負責所轄施工區(qū)域內的文明施工管理工作。保證所轄區(qū)域消防通道暢通。
12、由于乙方責任造成生產(chǎn)安全事故，導致甲方或第三方人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。甲方或第三方有義務負責協(xié)助處理善后事宜。
13、由于甲方責任造成生產(chǎn)安全事故，乙方有義務負責協(xié)助處理善后事宜。
14、由于雙方責任造成的生產(chǎn)安全事故，根據(jù)市政府有關部門的責任劃分承擔相應的事故責任和經(jīng)濟責任。
15、發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，必須在15分鐘內向甲方報告。并按照北京市有關規(guī)定向有關主管部門報告。遲報或隱瞞不報生產(chǎn)安全事故，承擔事故的全部責任。
三、甲方和乙方均嚴格遵守本責任書規(guī)定的權力、責任和義務，分清甲乙雙方在施工生產(chǎn)中各自的責任與職責并嚴格遵守。對下屬施工人員應經(jīng)常進行法制教育、安全教育及遵章守紀教育，甲乙雙方均不得違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為發(fā)生。加強安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。
本協(xié)議有效期為簽定之日起一年。本責任書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______乙方：_______。
負責人：_______負責人：_______。
日期：_______日期：_______
安全生產(chǎn)責任合同條款篇二
為保證職工人身安全,保證國家財產(chǎn)不受損失,優(yōu)質高效地完成全年生產(chǎn)任務,營造“人人講安全，人人懂安全，安全負責層層明確”的良好氛圍，特制定本責任書。
1.全體養(yǎng)護站成員應時刻牢記“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)工作方針，堅持管生產(chǎn)必須管安全的原則，做到我懂安全，我要安全，人人盡責保安全。
2.職工應當積極參加安全生產(chǎn)教育培訓，堅持每周一次安全生產(chǎn)學習日，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理能力。
3.全體養(yǎng)護站人員應遵守勞動紀律，服從管理，聽從指揮，禁止酗酒、下河洗澡等不利于人身安全的行為，否則責任自負。
4.養(yǎng)護站職工在春秋兩季應注意取暖安全，防止煤氣中毒。
5.針對洪水多發(fā)季節(jié)，在野外宿營及篩沙職工一定要多觀察氣象，提出好建議，防止意外發(fā)生。
6.養(yǎng)護站職工上路前必須正確穿戴安全標志服，休息時，應在距離路基20米以外休息，禁止坐在路肩、臺帽上休息，應防止一切不利于安全的行為，否則每發(fā)現(xiàn)一次由于個人造成的安全隱患罰款100元。
7.養(yǎng)護站職工要服從管理，服從指揮，禁止在行車途中及作業(yè)當中打架、嬉鬧，以防安全事故的發(fā)生。
8.每個職工都有責任監(jiān)督安全生產(chǎn)工作，提出合理化建議，并及時向班長及領導匯報，以保證生產(chǎn)任務圓滿完成。
9.遇有道路毀壞中斷，每一位職工都有責任立即設置標志通告告阻，防止出現(xiàn)交通事故，同時報告領導。
10.作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生傷亡事故后，負傷者或事故現(xiàn)場有關人員應
1
立即向領導報告，以及時救治傷者，同時向段安全小組提供有關情況和資料。
11.補油等作業(yè)時職工必須按規(guī)定穿著標志服（灑油人員還必須穿戴棉制手套等）并在有機械車輛施工或停置路段兩段放置安全標志。
12.本責任書一年一簽.
站長：
簽定日期： 年 月
養(yǎng)護站全體成員簽名： 日
2
為了確保安全生產(chǎn)工作的順利進行，以促進養(yǎng)護站其它各項工作的正常開展，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、本著“安全第一，預防為主”的方針，切實規(guī)范我養(yǎng)護站職工的安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。
安全生產(chǎn)事故控制指標
1、傷亡事故：職責范圍內不得發(fā)生死亡及重大傷害事故。
2、火災事故：職責范圍內不發(fā)生重大火災及死亡和重大傷害事故。
3、交通事故：職責范圍內不發(fā)生同等責任及以上責任的死亡交通事故及重大傷害事故。
安全生產(chǎn)管理目標
1、認真貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”制度，牢記“安全第一，預防為主”的原則，遵章守法，杜絕違章操作、違章指揮、違反勞動紀律，保障安全，確保每一個職工的安全。
2、經(jīng)常組織站職工學段、段部及養(yǎng)護站制定的一系列安全生產(chǎn)規(guī)章制度，樹立把安全放在首位的意識。
3、經(jīng)常檢查車輛是否完好，做好維修、檢修工作，使機械設備達到國家規(guī)定的保養(yǎng)標準。
4、嚴禁工作時間飲酒，嚴禁違章、違紀、無照駕車，造成事故者責任自負，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元。
哈巴河公路段目標管理資料
其它不利于安全的行為發(fā)生，以便提高安全系數(shù)。路肩施工需封閉半邊車道時，必須嚴格按照安全手冊要求布設安全養(yǎng)護設備，同時在作業(yè)區(qū)兩頭各設一名安全員，以便更好地提醒過往車輛，確保施工人員安全，同時監(jiān)督檢查施工人員的規(guī)范作業(yè)等情況。
6、職工上下車時要注意安全，不準在車廂內打鬧，駕駛室內不準超載。
7、養(yǎng)護站內的機電設備、工具及作業(yè)現(xiàn)場必須做到無隱患，嚴禁操作人員和設備帶病作業(yè)。
8、所有違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的，一律按《哈巴河公路段安全生產(chǎn)獎罰辦法》執(zhí)行，對違章者進行處罰并取消年底的先進評選資格。
9、核算員與工會小組長必須協(xié)助站長做好安全生產(chǎn)工作，定期、不定期檢查時出現(xiàn)問題，一并處罰30元。
10、凡是養(yǎng)護站服務的交通車、生產(chǎn)車機械駕駛員，在工作之余，應協(xié)助站長做好安全生產(chǎn)管理工作，不得袖手旁觀在車內休息，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。
根據(jù)以上要求，制定以下處罰規(guī)定
1、職工上路作業(yè)不按規(guī)定穿戴安全標志服、帽和勞動防護用品的；
2、在作業(yè)時未帶安全墩的；帶安全墩距離超過10米的；
4、酒后準備上路施工作業(yè)的（按曠工處理）；
5、職工休息時，在距路肩20米以內的；
6、違反嚴禁私自頂替上班的；
7、施工作業(yè)車輛上，人員乘車坐在車箱板、駕駛室頂上的；
8、不服從管理、擾亂工作秩序、無端生事的；
9、在施工作業(yè)區(qū)亂堆放生產(chǎn)工具的；
哈巴河公路段目標管理資料
不牢固可靠的；
11、路肩施工作業(yè)時，職工未面向車輛行駛方向的；
12、不帶小記事本、和無記錄工程量的；
13、不合格；拒絕返工，姿勢鬧-事起哄的；
（二）凡違反下列行為的，對車輛駕駛人員每發(fā)生一項將對其本人處罰50—100元。
1、駕車時未系好安全帶的，或未提醒其他乘車人員系好安全帶的；
2、超速行車的；
4、駕駛室超額坐人或者攜帶不是本單位人員的；
5、駕駛車輛與駕駛證不相符合的；
6、停車后未將鑰匙取下，未拉緊手剎車制動器的；
8、嚴禁違章超車，在公路轉彎，視線不通和迎面來車時違章超車的；
9、機械車輛內未配備滅火器具，或已失效的；
10、機車駕駛人員凡無故未參加單位每月一次組織的安全教育學習、會議的；
11、車輛私自搭乘和本單位工作無關人員的；
12、停止作業(yè)的機械車輛未遠離路肩停放的；
13、停車時未選擇適當?shù)攸c，亂停亂放的；
14、乘坐貨運車輛站立或坐在車廂擋板上的`；
16、機械車輛加油時吸煙的；
17、穿拖鞋駕駛車輛的；
3
哈巴河公路段目標管理資料
18、車門、車廂沒有關好時，起動行車的；
19、在道路上乘車人員從車輛左側上、下車的；
20、行車中向道路上拋撒物品的；
22、車輛在道路上發(fā)生故障處理時，未開啟報警閃光燈或未在來車方向設置警告標志的；
23、自卸車在翻斗未落好就開動車輛的；
24、養(yǎng)護施工作業(yè)車輛逆向行駛的；
25、不提前做好出車準備，耽誤上班的；
26、開斗氣車，猛踩剎車存在安全隱患的；
27、隨意填寫路單、違背事實里程的；
28、不履行安全協(xié)管員指責的；
29、違反其他安全規(guī)范的；
自簽訂之日實施
站長（簽字）：
養(yǎng)護站職工（簽字）:
二〇一〇年四月二十日
安全生產(chǎn)責任合同條款篇三
發(fā)包方：____________________(以下簡稱甲方)。
分包方：____________________(以下簡稱乙方)。
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》以及《____市生產(chǎn)安全事故責任劃分試行辦法》的有關規(guī)定，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權力、責任和義務，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。
1.分包形式：
勞務分包：________________。
專業(yè)分包：________________。
2.專業(yè)(勞務)分包工作對象及提供勞務內容。
工程地點：________________。
分包范圍：________________。
3.分包工作期限。
開始工作日期：____________
結束工作日期：____________
總日歷工作天數(shù)：__________。
4.為維護甲乙雙方的共同利益，保證施工質量和安全生產(chǎn)，保持良好的工作秩序和施工場所的衛(wèi)生環(huán)境，雙方遵守《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理目標：無重傷、無死亡、無坍塌、無中毒、無火災、無重大機械等事故，現(xiàn)簽定本施工協(xié)議。
乙方應建立和健全安全、治安管理制度并配有分管領導及專職或兼職人員。施工期間，乙方指派____同志負責本工程項目的有關安全工作，并負責與甲方聯(lián)絡。
甲方指派____同志負責聯(lián)系。甲乙雙方應經(jīng)常聯(lián)系，相互協(xié)助檢查和處理工程施工有關的安全及文明生產(chǎn)工作。甲方應加強協(xié)調，發(fā)現(xiàn)重大不安全因素應以書面形式通知對方，乙方應及時整改并整改后的情況書面反饋甲方。甲乙雙方應共同預防各類事故的發(fā)生。
6.甲方的權利、責任和義務。
6.1貫徹落實國家及____市有關施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對施工現(xiàn)場進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查。
6.2甲方應對乙方的資質(包括施工能力、技術，即對在當?shù)亟陙淼氖┕ぐ踩涗?。最好要有保薦人)進行嚴格審查，即有關部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和資質證書，法人代表證書，施工簡歷和近____年安全施工記錄;施工負責人、工程技術人員及工人的技術素質符合工程施工要求;施工機械、工器具、安全用具及安全防護設施滿足要求(個人承包的應提供身份證復印件)。對乙方的施工負責人、工程技術人員等進行安規(guī)的培訓教育后，方可簽訂有關合同。不得與不具備施工資質或施工資質與承包內容不相符的分包單位簽訂合同。
6.3甲方在工程開工前負責對乙方負責人和工程技術人員進行全面的安全技術交底并經(jīng)雙方交底人員簽字;對于危險性區(qū)域的作業(yè)應進行專門的安全交底，并要求乙方事先制定相應的安全措施，經(jīng)項目部審核合格后派員監(jiān)督實施。
6.4提供必要施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件。安全防護設施由甲方提供的，交付使用前雙方要辦理交接手續(xù)，由甲方按照____市有關安全標準對乙方進行日常監(jiān)督檢查。
6.5提供必要施工用電條件，并保證符合安全標準。按照有關安全用電標準對乙方的施工用電設施設備進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患責成乙方予以整改。
6.6督促乙方特殊工種操作人員建立檔案并在甲方備案。
6.7督促乙方做好施工人員進場安全培訓和考試并建立三級教育檔案、安全交底等工作，并要求乙方把該部分安全資料原件提交甲方存檔備案。
6.8對乙方施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)和文明施工檢查;及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。
6.9要求乙方提供施工現(xiàn)場《生產(chǎn)安全事故應急救援預案》。
6.10在生產(chǎn)操作過程中的個人防護用品由各方自理，甲乙方都應督促施工現(xiàn)場人員自覺穿戴好防護用品。
6.11對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出監(jiān)督指導意見，并監(jiān)督落實情況。
6.12對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
6.13乙方發(fā)生生產(chǎn)安全事故時提供協(xié)助救援服務。
6.15由于乙方責任造成生產(chǎn)安全事故時，甲方有義務協(xié)助處理善后事宜。
6.16甲方有權對乙方人員的違章行為作出處罰，并責成乙方人員限期整改，對于嚴重性違章、屢教不改及其他不安全因素等，甲方有權做出批評、警告、經(jīng)濟處罰、停工、責令出場等處罰。
6.17甲方有權暫停不聽指揮、調配、健康狀況不佳等乙方在現(xiàn)場施工人員。
7.乙方的權利、責任和義務。
7.1貫徹落實國家及____市有關施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度以及項目單位上級主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)規(guī)程和有關安全生產(chǎn)的規(guī)定。建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度，對分承包施工區(qū)域的安全生產(chǎn)管理負全面責任。
7.2接受甲方的施工資質審查，并負責提供有關資料。嚴格按照施工資質范圍施工，不得承接超資質范圍的施工任務。嚴格遵守《中華人民共和國建筑法》和____市有關規(guī)定，不得將分承包項目再次轉包。服從甲方安全生產(chǎn)管理，有權拒絕總承包單位違反安全生產(chǎn)法規(guī)的指令。
7.3乙方應向甲方提供完整合格的施工資質等級證書、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)安全資質證書、法人代表資格證書、法人身份證、法人委托證、被委托人身份證等復印件(必要時應提供原件);對實際承包人，須提供身份證復印件以及家庭住址。
7.4乙方必須設置現(xiàn)場專職安全員(隊伍超過____人)或兼職安全員(隊伍在____人以下)，監(jiān)督本單位作業(yè)人員施工的全過程;派駐現(xiàn)場的工作負責人、工程技術等人員的安全技術素質應符合施工安全要求，并對現(xiàn)場工作負責人和工作班成員是否足夠和適當、精神狀態(tài)是否良好等負全部責任。
7.5施工前，乙方必須對全體施工人員進行有關施工項目工作的安全知識和安全規(guī)程培訓教育后方可上崗，并報甲方項目部備案，必要時由甲方組織對乙方有關施工人員進行安規(guī)的培訓及考試。施工時，乙方應按勞動保護規(guī)定為參加施工的人員配備足夠合格的防護用品和安全工器具;必須按規(guī)定對施工人員進行定期體格檢查并達到參加施工要求;特種作業(yè)人員必須持有有關部門頒發(fā)的合格有效的上崗資格證書。
7.6乙方進場施工，須經(jīng)領導同意，并指定施工負責人，施工現(xiàn)場設立安全監(jiān)督，便于施工過程中的協(xié)調、聯(lián)系。同時，在不影響甲方安全生產(chǎn)運行的前提下，甲方盡力為乙方提供便利條件和服務。
7.7乙方施工前，必須經(jīng)場地安全監(jiān)督對施工人員進行安全教育，并與本公司簽定施工安全協(xié)議書。
7.8開工前，乙方必須編制項目作業(yè)指導書，并經(jīng)公司安全監(jiān)督審查通過。
7.9對管轄范圍由甲方交付使用的安全防護設施(如腳手架、洞口、臨邊等)的搭設、拆除、維護和改造負有全部責任。必須符合____市有關安全標準并符合總承包單位對施工現(xiàn)場整體安全防護的要求;在搭設、拆除和改造前，必須向總承包單位報告。
7.10對管轄范圍的施工用電負有全部管理責任。二級配電箱以下部分必須符合有關安全用電標準，有權拒絕不符合安全標準的用電設備從所轄線路中拉接電源。
7.11對自行攜帶和使用的機械設備負有安全管理和維護保養(yǎng)的責任，并符合____市有關安全標準。使(租)用大型機械設備時，應在使用前向甲方備案。
7.12乙方進入生產(chǎn)區(qū)域(施工現(xiàn)場)內進行施工的人員，應保持穩(wěn)定，并提供施工隊組織機構、施工人員名單及身份證復印件。因人員不足需雇用人員時應辦理有關手續(xù)，同時進行安全教育并將新雇用人員名單和安全教育結果報甲方核備。
7.13施工人員進場時，必須佩帶施工證、戴安全帽、穿統(tǒng)一服裝，如有高空作業(yè)，必須配戴安全帶。
7.14金屬焊接作業(yè)人員，必須經(jīng)專業(yè)安全技術培訓，考試合格，持《____市特種作業(yè)操作證》(外埠來京從事電焊作業(yè)的人員，必須持原所在地地(市)級以上勞動安全監(jiān)察機關核發(fā)的特種作業(yè)證明，并申請換領《____市特種作業(yè)臨地操作證》)方準上崗獨立操作。非電焊工嚴禁進行電焊作業(yè)。
7.15操作時應穿電焊工作服、絕緣鞋和戴電焊手套、防護面罩等安全防護用品，高處作業(yè)時系安全帶。嚴禁在易燃易爆氣體或液體擴散區(qū)域內、運行中的壓力管道和裝有易燃易爆物品的容器內以及受力構件上焊接和切割。如不按上述規(guī)定，出現(xiàn)的一切責任后果，由乙方自行承擔，與甲方無關。
7.16電工作業(yè)必須經(jīng)專業(yè)安全技術培訓，考試合格，持《____市特種作業(yè)操作證》(外埠來京從事電焊作業(yè)的人員，必須持原所在地(市)級以上勞動安全監(jiān)察機關核發(fā)的特種作業(yè)證明，并申請換領《____市特種作業(yè)臨地操作證》)方準上崗獨立操作。非電工嚴禁進行電氣作業(yè)。
7.17電工作業(yè)時，必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套，酒后不準操作。
7.18乙方應在施工區(qū)域設置明顯標志，對于時間較長的集中性施工項目要做封閉處理，施工人員應在施工區(qū)域內活動，不得隨意進入非施工區(qū)域，甲方人員有權隨時檢查。
7.19施工隊伍的安全防護器材必須配置到位，安全措施得力，否則將不得開工作業(yè)。
7.20施工過程中如需使用水、電、天然氣等，施工單位必須填寫申請單，經(jīng)管理人員同意，由專業(yè)人員指定接水、電、天然氣地點，電器線路和管路連接規(guī)范，并由施工單位安裝合格計量儀表后方可使用。所需費用由施工單位負責。
7.21乙方在施工過程中如需動火作業(yè)，應根據(jù)動火級別由施工單位向甲方提出申請，經(jīng)批準并確認達到動火條件、落實安全防范措施后方可進行動火作業(yè)。動火作業(yè)過程中甲乙雙方安全人員必須在現(xiàn)場監(jiān)護;如乙方不按上述規(guī)定操作，出現(xiàn)的一切后果，自行承擔。
7.22乙方在施工過程中當天產(chǎn)生的垃圾盡量當日清理干凈。施工結束后，乙方應對施工現(xiàn)場徹底清理，做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨意堆放在甲方管理的場地內，否則可根據(jù)實際情況進行罰款、扣除部分甚至全部風險勞務費用。對外發(fā)生的污染、交通等意外事故由乙方負責。
7.23乙方人員受委托搬運甲方設備、材料時，尤其是易滾動的或非常笨重的設備、材料時應采取有效的防范措施，車輛運輸時嚴禁人貨混裝等。
7.24乙方有責任對所派人員進行思想教育和職業(yè)道德教育，避免發(fā)生盜竊、打架斗毆等違法事件，否則后果自負。
7.25乙方須在工程開工前向甲方提供安全施工技術措施，并經(jīng)甲方審核批準后嚴格執(zhí)行。重大施工項目必須有施工方案。開工前必須向施工部門進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
7.26乙方應自覺接受甲方生產(chǎn)技術部門及有關技術人員的監(jiān)督指導，對甲方安全檢查提出的安全整改通知，必須及時整改;施工中一旦發(fā)生人身事故或其他不安全情況，必須立即報告甲方，乙方有權拒絕甲方有關人員的違章指揮。
7.27為本單位作業(yè)人員提供合格的勞動保護用品，進行危險預知的教育。對特殊工種作業(yè)人員進行安全管理，保證特殊工種作業(yè)人員持證上崗，負責建立特殊工種作業(yè)人員檔案，并向甲方備案。
7.28按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和____市有關安全管理規(guī)定，及時將《生產(chǎn)安全事故應急救援預案》報甲方備案。
7.29按照____市有關安全管理規(guī)定，定期組織對所轄施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)檢查。在安全檢查中發(fā)現(xiàn)甲方管轄范圍內的事故隱患，應向甲方及時報告。
7.30按照____市有關安全管理規(guī)定，定期組織安全生產(chǎn)培訓教育和安全生產(chǎn)活動。在安全教育或安全活動中如需要可要求甲方提供幫助。
7.31使用甲方提供的安全防護設施設備前，應與甲方辦理相關手續(xù)，并負責使用期間的安全維護。對在使用期間由于管理不善造成的生產(chǎn)安全事故負責。
7.32服從施工現(xiàn)場文明施工管理，并負責所轄施工區(qū)域內的文明施工管理工作。保證所轄區(qū)域消防通道暢通。
7.33由于乙方責任造成生產(chǎn)安全事故，導致甲方或第三方人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。甲方或第三方有義務負責協(xié)助處理善后事宜。
7.34對于甲方責任造成生產(chǎn)安全事故，乙方有義務負責協(xié)助處理善后事宜。
7.35發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，必須在1小時內向甲方報告，并按照____市有關規(guī)定向有關主管部門報告。遲報或者隱瞞不報生產(chǎn)安全事故，承擔事故的全部責任。
7.36如有違犯上述規(guī)定，出現(xiàn)一切后果，由乙方自行承擔與甲方無關。
9.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽定之日起生效。
甲方：(公章)________乙方：(公章)________。
責任人：_____________責任人：_____________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇四
監(jiān)理人：________________。
為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全施工方針，嚴格執(zhí)行勞動保護和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)，強化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責任制，依法從嚴治理施工現(xiàn)場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行，特簽定本合約。
在施工工程合同的執(zhí)行上，本合約具有優(yōu)先權。
一、管理目標。
1.杜絕重大安全事故，工亡事故為零；
2.重傷頻率控制在____以下，負傷頻率控制在____以下；
4.現(xiàn)場內不發(fā)生火災事故，火險隱患整改率必須保證在時限內達到____%；
5.不發(fā)生重大中毒事故以及群發(fā)性傳染?。?/p>
6.必須保證施工現(xiàn)場創(chuàng)建文明安全施工工地；
7.確保發(fā)包人和監(jiān)理人零事故的目標；
8.單列的____%安全經(jīng)費，?？顚Ｓ茫_保安全措施的實施。
二、安全施工要求。
1.承包人應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，否則由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用由承包人承擔。非承包方責任的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
2.承包人應熟悉并能自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》以及相關的各項規(guī)范；自覺遵守當?shù)卣嘘P安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及各項規(guī)定，并且積極參加各種有關促進安全生產(chǎn)的各項活動，切實保障施工工作人員的安全與健康。
3.承包人必須尊重并且服從發(fā)包人和監(jiān)理人現(xiàn)行的有關安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和管理方式，并按經(jīng)濟合同有關條款加強自身管理，履行承包人責任。
4.承包人必須執(zhí)行下列安全管理制度：
4.1安全技術方案報批制度：承包人必須執(zhí)行發(fā)包人和監(jiān)理人總體工程施工組織設計和安全技術方案。承包人自行編制的單項作業(yè)安全防護措施，須報發(fā)包人和監(jiān)理人審批后方可執(zhí)行，若改變原方案必須重新報批。
4.2承包人必須執(zhí)行安全技術交底制度、安全例會制度與班前安全講話學習制度，并做好跟蹤檢查管理工作。
4.3承包人必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度：
4.3.1承包人項目經(jīng)理、技術負責人及安全管理人員必須接受安全培訓、考試合格后辦理安全資格審查認可證后方可組織施工。
4.3.2承包人的工長、技術員、機械、物資等部門負責人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負責人須接受安全技術培訓、參加有關部門組織的安全年審考核，合格者辦理《安全生產(chǎn)資格證書》，持證上崗。
4.3.3承包人工人入場一律接受三級安全教育，方準進入現(xiàn)場施工，如果承包方的人員需要變動，按規(guī)定進行教育、考核合格后方可上崗。
4.3.4承包人的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，并持有有效證件（原籍地、市級勞動部門頒發(fā)）和當?shù)貏趧硬块T核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證，持證上崗。
4.3.5承包人工人變換施工現(xiàn)場或工種時，要進行轉場和轉換工種教育。
4.3.6承包人必須執(zhí)行周一安全活動一小時制度。
4.4承包人必須執(zhí)行發(fā)包人和監(jiān)理人的安全檢查制度：
4.4.1承包人必須虛心接受發(fā)包人和監(jiān)理人以及其上級主管部門和各級政府、各行業(yè)主管部門的安全生產(chǎn)檢查，否則造成的罰款等損失均由承包人承擔。
4.4.2承包人必須按照發(fā)包人和監(jiān)理人的要求建立自身的定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，并且嚴格貫徹實施。
4.4.3承包人必須設立專職安全人員實施日常安全生產(chǎn)檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
4.5承包人必須嚴格執(zhí)行檢查整改消項制度。
4.6承包人必須執(zhí)行安全防護措施、設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度：
4.6.1承包人自帶的各類施工機械設備，必須是國家正規(guī)廠家的產(chǎn)品，且機械性能良好、各種安全防護裝置齊全、靈敏、可靠。
4.6.2承包人的中小型機械設備和一般防護設施執(zhí)行自檢后報發(fā)包人和監(jiān)理人有關部門驗收，合格后方可使用。
4.6.3承包人的大型防護設施和大型機械設備，在自檢的基礎上申報發(fā)包人和監(jiān)理人，接受專職部門的專業(yè)驗收；承包人必須按規(guī)定提供設備技術數(shù)據(jù)，防護裝置技術性能，設備履歷檔案以及防護設施支搭（安裝）方案，其方案必須滿足工程所在地方政府有關規(guī)定。
4.7承包人必須執(zhí)行安全防護驗收表和施工變化后交接檢驗制度。
4.8承包人必須執(zhí)行發(fā)包人和監(jiān)理人和當?shù)卣袠I(yè)主管部門對重要勞動防護用品的定點采購制度。
4.9承包人必須執(zhí)行個人勞動防護用品定期定量供應制度。
4.10承包人必須預防和治理職業(yè)傷害與中毒事故。
4.11承包人必須嚴格執(zhí)行職工因工傷亡報告制度：
4.11.1承包人職工在施工現(xiàn)場從事施工過程中所發(fā)生的傷害事故為工傷事故。
4.11.2如果發(fā)生因工傷亡事故，承包人應在1小時內，以最快捷的方式通知發(fā)包人和監(jiān)理人的主管領導，向其報告事故的詳情。由發(fā)包人和監(jiān)理人通過正常渠道及時逐級上報上級有關部門，同時積極組織搶救工作采取相應的措施，保護好現(xiàn)場，如因搶救傷員必須移動現(xiàn)場設備、設施者要做好記錄或拍照，發(fā)包人和監(jiān)理人為搶救提供必要條件。
4.11.3承包人要積極配合發(fā)包人和監(jiān)理人及上級部門、政府部門對事故的調查和現(xiàn)場勘查。凡因承包人隱瞞不報、做偽證或擅自拆毀事故現(xiàn)場，所造成的一切后果均由承包人承擔。
4.11.4承包人必須承擔因為承包人的原因造成的安全事故的經(jīng)濟責任和法律責任。
4.11.5如果發(fā)生因工傷亡事故，承包人應積極做好事故的善后處理工作，傷亡人員為承包人人員的，承包人應直接負責傷亡者及其家屬的接待善后工作，因此發(fā)生的資金費用由承包人負責。
4.12承包人必須執(zhí)行安全工作獎罰制度：承包人要教育和約束自己的職工嚴格遵守施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定，對遵章守紀者給予表揚和獎勵，對違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律和規(guī)章制度者給予處罰。
4.13承包人必須執(zhí)行安全防范制度：
4.13.1承包人要對承包工程范圍內工作人員的安全負責。
4.13.2承包人必須采取一切嚴密的、符合安全標準的預防措施，確保所有工作場所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危險情況，并保證建筑工地所有人員或附近人員免遭工地可能發(fā)生的一切危險。
4.13.3承包人在現(xiàn)場雇傭的所有人員都應全面遵守各種適用于工程或任何臨建的相關法律或規(guī)定的安全施工條款。
4.13.4夜間施工現(xiàn)場，承包人必須按施工要求，在工人可能經(jīng)過的每一個工作場所和其他地方均應提供充足和適用的照明，必要時要提供手提式照明設備。
4.13.5發(fā)包人和監(jiān)理人有權要求立刻撤走現(xiàn)場內的任何承包隊伍中沒有適當理由而又不遵守、執(zhí)行地方政府相關部門及行業(yè)主管部門發(fā)布的安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場，除非事先有發(fā)包人和監(jiān)理人的書面同意。
4.13.6施工現(xiàn)場和工人操作面，必須嚴格按國家、政府規(guī)定的安全生產(chǎn)、文明施工標準搞好防護工作，保證工人有安全可靠、衛(wèi)生的工作環(huán)境，嚴禁違章作業(yè)、違章指揮。
4.13.7對不符合安全規(guī)定的，發(fā)包人和監(jiān)理人安全管理人員有權要求停工和強行整改使之達到安全標準，所須費用從工程款中加倍扣除。
4.13.8凡重要勞動防護用品，必須購買國家正規(guī)廠家的產(chǎn)品。如：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、漏電保護器、電焊機二次線保護器、配電箱、五芯電纜、腳手架扣件等。
4.13.9承包人應給所屬職工提供必須的和有效的安全用品，如：安全帽、安全帶等，若必要時還須配戴面罩、眼罩、護耳、絕緣手套等的個人人身防護設備。
4.13.10承包人應在合同簽約后____天內，呈送安全施工管理防范方案，詳述將要采取的安全措施和對緊急事件處理的方案以及自身的安全管理條例及防洪渡汛方案，以報發(fā)包人和監(jiān)理人批準，但此批準并不減輕承包人的安全責任。
4.13.11已獲批準的安全管理方案及條例的副本，由承包人編制并且分發(fā)至所有承包人施工的工作場所，發(fā)包人和監(jiān)理人指示或法律要求的其他文件、標語、警示牌等物品，具體由承包人決定。
4.13.12承包人應指定至少一名合格的且有經(jīng)驗的安全人員負責安全方案和措施得到實施。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，并隨時接受發(fā)包人、監(jiān)理人和行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。在施工中造成的所有安全事故責任和因此發(fā)生的費用均由承包人承擔。
四、消防保衛(wèi)工作要求。
1.必須認真遵守國家的有關法律、法規(guī)及建設部和當?shù)卣?、建委頒發(fā)的有關治安、消防、交通安全管理規(guī)定及條例，承包人應嚴格按彭水縣消防保衛(wèi)制度以及發(fā)包人和監(jiān)理人施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)的特殊要求組織施工，并接受發(fā)包人和監(jiān)理人的安全檢查，對發(fā)包人和監(jiān)理人所簽發(fā)的隱患整改通知，承包人應在發(fā)包人和監(jiān)理人指定的期限內立即整改完畢，逾期不改或整改不符合發(fā)包人和監(jiān)理人的要求，發(fā)包人和監(jiān)理人有權按規(guī)定對承包人進行經(jīng)濟處罰。
2.本工程特別要注意森林消防安全，必須配備至少一名專（兼）職消防保衛(wèi)管理人員，負責本單位的消防保衛(wèi)工作。
承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人責任造成的案件、火災、交通事故（含施工現(xiàn)場內）等災害事故，事故經(jīng)濟責任、事故法律責任以及事故的善后處理均由承包人獨自承擔，因此給發(fā)包人和監(jiān)理人造成的經(jīng)濟損失由承包人負責賠償，發(fā)包人和監(jiān)理人可對其處罰。
五、現(xiàn)場文明施工及其人員行為的管理。
1.承包人必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定，在設施投入、現(xiàn)場布置、人員管理等方面要符合發(fā)包人和監(jiān)理人戰(zhàn)略的要求，按發(fā)包人和監(jiān)理人的規(guī)定執(zhí)行，在施工過程中，對其全體員工的安全帽等進行統(tǒng)一管理。
2.承包人應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，保持安定局面并且保護工程周圍人員和財產(chǎn)不受上述行為的危害，否則由此造成的一切損失和費用均由承包人自己負責。
3.承包人應按照發(fā)包人和監(jiān)理人要求建立建全工地有關文明安全施工、消防保衛(wèi)、環(huán)保衛(wèi)生、料具管理和環(huán)境保護等方面的各項管理規(guī)章制度，同時必須按照要求，采取有效的防擾民、防噪聲、防空氣污染、防道路跨塌和垃圾清運等措施。
4.承包人必須嚴格執(zhí)行保安制度，工人和管理人員要舉止文明、行為規(guī)范、遵章守紀、對人有禮貌，切忌上班喝酒、尋釁鬧事。
5.承包人在施工現(xiàn)場應按照國家、地方政府及行業(yè)管理部門有關規(guī)定，配置相應數(shù)量的專職安全管理人員，專門負責施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的監(jiān)督、檢查以及因工傷亡事故處理工作，承包方應賦予安全管理人員相應的權利，堅決貫徹“安全第一、預防為主”的方針。
6.承包人應嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)，采取適當?shù)念A防措施，以保證其勞務人員的安全、衛(wèi)生、健康，在整個合同期間，自始自終在工人所在的施工現(xiàn)場和住所，采取適當?shù)拇胧┮灶A防傳染病，并提供應有的福利以及衛(wèi)生條件。
六、安全保證金。
本工程安全保證金按合同金額的____%計取，已包含在履約保證金中。工程竣工驗收無安全責任事故無息退還。
七、爭議的處理。
當合約雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決或申請施工合同管理機構有關部門調解，不愿通過調解或調解不成的可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
八、合約書的份數(shù)。
本合約書一式五份，合同雙方各執(zhí)各執(zhí)二份，監(jiān)理人一份。具有同等效力。
九、有效期。
自簽字生效至施工結算結束的截止期同時截止。
日期：_________________________________
安全生產(chǎn)責任合同條款篇五
一、責任單位：
xx市商務局。
二、工作范圍：
1、招商引資、對外開放工作。
2、外經(jīng)外貿協(xié)調管理工作。
3、市場體系建設規(guī)劃、協(xié)調、監(jiān)督、管理工作。
4、市場整頓規(guī)范工作。
5、流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)督管理工作。
6、餐飲服務業(yè)規(guī)范、協(xié)調管理工作。
7、成品油市場、酒類市場、調味品市場、畜禽定點屠宰規(guī)劃和監(jiān)督管理工作。
8、典當和報廢機動車拆解市場監(jiān)督管理工作。
9、特許行業(yè)監(jiān)督管理和商貿流通業(yè)安全生產(chǎn)工作。
10、食品安全監(jiān)督管理工作。
三、崗位職責：
1、貫徹落實國家和省有關內外貿易、國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策以及相關法律法規(guī);擬訂全市國內外貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展;指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作;推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
2、負責指導商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展;提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場秩序工作的責任。研究擬訂全市規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設;指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
4、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;負責全市典當、拍賣等特種商品及行業(yè)的監(jiān)督管理;負責全市酒類、調味品生產(chǎn)流通及畜禽屠宰監(jiān)督管理工作;負責報廢汽車回收拆解的組織協(xié)調工作。
5、執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口商品、技術目錄;貫徹執(zhí)行國家促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃;會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
6、擬訂和推進全市科技興貿戰(zhàn)略;貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策;依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術工作。
7、貫徹執(zhí)行國家促進服務業(yè)出口和服務業(yè)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策，牽頭擬訂全市服務貿易發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
8、負責全市對外貿易經(jīng)濟合作工作;擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等;負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構資格認定、審批和監(jiān)督檢查工作;執(zhí)行中國公民出境就業(yè)管理政策，負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作;擬訂全市對外投資管理辦法和具體政策，依法審核或核準市內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。負責對外經(jīng)濟合作企業(yè)的經(jīng)營資格認定和管理工作。
9、負責全市商務系統(tǒng)涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，配合商務部、商務廳解決世貿組織框架下涉及我市的貿易爭端，負責推進我市進出口貿易的標準化建設。
10、承擔組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任，建立進出口公平貿易預警機制;配合上級商務部門依法實施對外貿易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查;指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。
11、貫徹執(zhí)行國家制定的對香港、澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)的經(jīng)貿規(guī)劃、政策，組織實施我市對臺直接通商工作;管理聯(lián)合國及其他國際組織或外國政府對我市經(jīng)濟技術合作方面的無償援助及贈款等發(fā)展合作業(yè)務。
12、依法對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，指導企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
13、負責組織擬訂全市現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃;擬訂推動現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的政策措施并組織落實有關優(yōu)惠政策;協(xié)調解決物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題，指導物流業(yè)的發(fā)展;負責全市重點物流項目和重點物流企業(yè)的認定工作;收集物流業(yè)發(fā)展的相關數(shù)據(jù)，對物流運行情況進行分析，建立我市物流企業(yè)檔案數(shù)據(jù)庫;指導物流行業(yè)協(xié)會開展工作。
14、指導監(jiān)督以遵化市名義在境外舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會等活動;擬訂并實施赴境外舉辦上述活動的管理辦法。
15、負責全市商務工作新聞發(fā)布會、宣傳工作和提供信息咨詢服務;指導全市流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設;負責指導全市商貿流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作;負責駐遵商業(yè)協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調。
16、貫徹落實國家、省、唐山市對外開放、招商引資和經(jīng)濟技術合作工作的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬訂全市招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施，并組織實施。
17、研究擬訂全市招商引資、利用外資、利用國內資金和經(jīng)濟技術合作、區(qū)域協(xié)作的工作目標，并組織實施。
18、統(tǒng)籌全市招商引資和經(jīng)濟協(xié)作工作。負責全市境內外重大招商活動的謀劃、方案制定和組織實施;牽頭組織專業(yè)性、行業(yè)性招商活動;指導協(xié)調各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道辦事處)和工業(yè)園區(qū)開展招商活動。
19、負責全市招商工作體系、工作機制的建立，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)招商工作的管理、指導、協(xié)調和績效評估、考核工作;負責全市利用外資、利用國內外資金和經(jīng)濟技術合作情況的統(tǒng)計和分析工作。
20、負責全市對境內外重要招商項目的謀劃、包裝、發(fā)布、推介工作，建立項目庫和客戶庫;組織招商引資和經(jīng)濟協(xié)作重點項目的推介、洽談和協(xié)調工作。
21、負責全市對境內外重要客戶的聯(lián)絡拓展、重要團組和客戶來訪考察、洽談的組織接待工作;負責全市利用外資、利用國內資金項目洽談、簽約工作的組織、指導、協(xié)調;負責簽約項目的履約落實;承辦市政府招商引資代表團出訪工作。
22、組織和促進委托招商、代理招商、中介招商、專業(yè)招商、網(wǎng)上招商等多種形式的招商活動;聘請招商顧問、培育招商專業(yè)人才隊伍、開展招商培訓，建立和維護招商網(wǎng)。
23、負責全市外商投資項目的備案、核準和申報、外商投資企業(yè)的設立及變更審批和申報工作;負責產(chǎn)品出口型、先進技術型外商投資企業(yè)的認定申報和鼓勵類外商投資企業(yè)的確認、外商投資項目進口設備免稅確認工作;負責全市服務外包等新的利用外資領域拓展工作;負責外商投資項目建設的跟蹤、協(xié)調和服務。
24、負責牽頭組織全市外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢工作;受理外商投資企業(yè)投訴。
25、指導外商投資企業(yè)協(xié)會、外來投資企業(yè)協(xié)會和其他相關服務機構的工作。
26、負責對全市貫徹落實招商引資、利用外資、利用國內資金的方針、政策情況的監(jiān)督、檢查;負責對全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程情況的監(jiān)督、檢查。
27、承辦市政府交辦的其他事項。
四、簽字：
商務局黨組履行以上崗位職責，努力實現(xiàn)既定工作目標。
商務局黨組：
日期：20xx年10月x日
市直機關黨工委認可上述職責。
市直機關黨工委：
日期：20xx年10月x日
安全生產(chǎn)責任合同條款篇六
立合同單位：（以下簡稱甲方）。
（班組）（以下簡稱乙方）。
一、目標：
文明檢查中必須確保合格率為100%，杜絕不良影響。
在責任期限內杜絕發(fā)生重大火災事故，避免一般火災事故。減少施工噪音、施工揚塵、控制污染排放。預防和減少職業(yè)病發(fā)生。其它。
二、雙方責任。
甲方責任：
1、及時傳達、貫徹上級和政府有關部門關于安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)和要求，適時部署任務。對乙方安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理工作及時進行指導、督促、檢查和服務。
2、建立健全各級安全生產(chǎn)責任制，嚴格安全生產(chǎn)檢查制度，確保安全設施的投入。
3、在計劃、布置、檢查、總比、評比活動時，要同時把安全生產(chǎn)工作貫穿到每個具體環(huán)節(jié)中，特別要做好乙方上崗前的安全技術交底工作。
4、檢查督促乙方配備和正確使用各類防護、勞保用品。
5、對乙方進行安全教育和培訓，建立三級安全教育檔案。
6、杜絕違章指揮，制止違章冒險作業(yè)。
進場作業(yè)人員必須用工手續(xù)齊全。布置和實施項目“創(chuàng)優(yōu)化”工作。發(fā)生工傷事故，及時向上級有關部門報告，并按“四不放過”的原則進行調查處理。
乙方責任：
確保安全。
9、甲、乙雙方必須遵守以上條款，并由乙方繳納責任押金_____元。無發(fā)生工傷事故，到工程結束后，返回全部押金。如在責任期內發(fā)生工傷事故和其他條款扣除罰款和應扣的經(jīng)濟費用外，余額部分退還給乙方。
三、獎罰辦法。
按項目經(jīng)理部制定的安全生產(chǎn)獎罰標準條款執(zhí)行。
四、本合同自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
甲方代表：__________乙方代表：__________。
簽章：__________簽章：__________。
日期：_____日期：_____
安全生產(chǎn)責任合同條款篇七
合同。
單位：（以下簡稱甲方）。
（班組）（以下簡稱乙方）。
文明檢查中必須確保合格率為100%，杜絕不良影響。
在責任期限內杜絕發(fā)生重大火災事故，避免一般火災事故。減少施工噪音、施工揚塵、控制污染排放。預防和減少職業(yè)病發(fā)生。其它。
甲方責任：
1、及時傳達、貫徹上級和政府有關部門關于安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)和要求，適時部署任務。對乙方安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理工作及時進行指導、督促、檢查和服務。
2、建立健全各級安全生產(chǎn)責任制，嚴格安全生產(chǎn)檢查制度，確保安全設施的投入。
3、在計劃、布置、檢查、總比、評比活動時，要同時把安全生產(chǎn)工作貫穿到每個具體環(huán)節(jié)中，特別要做好乙方上崗前的安全技術交底工作。
4、檢查督促乙方配備和正確使用各類防護、勞保用品。
5、對乙方進行安全教育和培訓，建立三級安全教育檔案。
6、杜絕違章指揮，制止違章冒險作業(yè)。
進場作業(yè)人員必須用工手續(xù)齊全。布置和實施項目“創(chuàng)優(yōu)化”工作。發(fā)生工傷事故，及時向上級有關部門報告，并按“四不放過”的原則進行調查處理。
乙方責任：
確保安全。
9、甲、乙雙方必須遵守以上條款，并由乙方繳納責任押金元。無發(fā)生工傷事故，到工程結束后，返回全部押金。如在責任期內發(fā)生工傷事故和其他條款扣除罰款和應扣的經(jīng)濟費用外，余額部分退還給乙方。
按項目經(jīng)理部制定的安全生產(chǎn)獎罰標準條款執(zhí)行。
甲方代表：????????????????乙方代表：
簽章：???????????????????簽章：
安全生產(chǎn)責任合同條款篇八
一、目標：
文明檢查中必須確保合格率為100%，杜絕不良影響。
在責任期限內杜絕發(fā)生重大火災事故，避免一般火災事故。減少施工噪音、施工揚塵、控制污染排放。預防和減少職業(yè)病發(fā)生。其它。
二、雙方責任。
甲方責任：
1、及時傳達、貫徹上級和政府有關部門關于安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)和要求，適時部署任務。對乙方安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理工作及時進行指導、督促、檢查和服務。
2、建立健全各級安全生產(chǎn)責任制，嚴格安全生產(chǎn)檢查制度，確保安全設施的投入。
3、在計劃、布置、檢查、總比、評比活動時，要同時把安全生產(chǎn)工作貫穿到每個具體環(huán)節(jié)中，特別要做好乙方上崗前的安全技術交底工作。
4、檢查督促乙方配備和正確使用各類防護、勞保用品。
5、對乙方進行安全教育和培訓，建立三級安全教育檔案。
6、杜絕違章指揮，制止違章冒險作業(yè)。
進場作業(yè)人員必須用工手續(xù)齊全。布置和實施項目“創(chuàng)優(yōu)化”工作。發(fā)生工傷事故，及時向上級有關部門報告，并按“四不放過”的原則進行調查處理。
乙方責任：
認真學習和遵守安全操作規(guī)程及有關的安全制度，不違章蠻干。要遵章守紀，做到不傷害自己、不傷害別人和不被他人傷害。認真開展班前“三上崗”、每周“一講評”的活動，并做好書面記錄。對新調入班組的工人進行安全教育。對施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的.安全隱患要及時處理;不能解決時，要及時向甲方報告。堅持文明施工，做好落手清工作。減少施工噪音、施工揚塵的產(chǎn)生，控制污染排放，爭創(chuàng)綠色工地。協(xié)助項目建立義務消防組織，落實專人負責消防工作，嚴格執(zhí)行動火審批制度，確保安全。
9、甲、乙雙方必須遵守以上條款，并由乙方繳納責任押金__________元。無發(fā)生工傷事故，到工程結束后，返回全部押金。如在責任期內發(fā)生工傷事故和其他條款扣除罰款和應扣的經(jīng)濟費用外，余額部分退還給乙方。
三、獎罰辦法。
按項目經(jīng)理部制定的安全生產(chǎn)獎罰標準條款執(zhí)行。
四、本合同自_____年____月_____日至______年_____月_____日止。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇九
為認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)要求，強化施工現(xiàn)場的規(guī)范化，標準化，科學化管理，創(chuàng)建安全文明衛(wèi)生工地，杜絕重大傷亡事故，確保施工安全，按照安全管理目標責任制要求，簽訂本責任書。
（2）年負重傷率控制在0.1‰以內，年負傷頻率在0.1‰以內；
（3）一般火災，爆炸事故控制在0.1‰以內；
（4）職業(yè)病發(fā)病率控制在0.1‰以內；
（5）建立健全安全管理機構，按規(guī)定配備專職和兼職安全員；
（9）現(xiàn)場安全標化考核必須達到優(yōu)良等級；
（11）_____________項目，目標到達_____________，（區(qū)文明工地，區(qū)標化工地，省級文明工地，省市級標化工地）。
（1）落實各項安全管理制度，建立健全安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂目標責任書，并嚴格考核。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)及創(chuàng)建文明衛(wèi)生工地的第一責任人，必須親自安排部署，檢查創(chuàng)建工作。成立安全生產(chǎn)，文明施工，防火。防汛等工作領導小組，落實責任，明確到人。
（2）認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的`政策，法律，法規(guī)，建設行政主管部門的有關規(guī)定，以及總公司及分公司的有關安全管理規(guī)定，搞好安全生產(chǎn)和文明施工，在施工現(xiàn)場采取維護安全，防范事故，預防火災，中毒等措施。
（3）施工現(xiàn)場必須嚴格按照《建筑施工安全檢查評分標準》，《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》，《建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范》，《龍門架及井架物料提升機安全技術規(guī)范》，《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》等規(guī)范，規(guī)程施工。
（4）項目部應建立健全職工安全培訓制度，未經(jīng)安全教育培訓合格的人員，不得安排上崗作業(yè)。
（5）安全防護用品必須是有關安全備案的產(chǎn)品，嚴禁假冒偽劣產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。
（6）施工中發(fā)生安全事故必須及時處理，及時采取減少人身傷亡和事故損失的措施，按照國家相關規(guī)定及時向有關部門報告。
（7）在編制施工組織設計時，應當根據(jù)工程特點制定相應的安全技術措施，對專業(yè)性較強的分部，分項工程應編制專項安全施工組織設計（方案）并采取技術措施，以保證分部，分項工程順利進行。
（8）根據(jù)班前安全活動制度，安全技術交底制度以及施工特點和作業(yè)條件，在班前就當天施工工程中應注意的安全事項向操作人員詳盡交代并做好記錄。各種安全設施和勞動器具必須定期進行檢查和維護，及時消除隱患，保證其安全有效。
（9）施工現(xiàn)場應當設置“五牌二圖”和地方規(guī)定必須增設的牌，圖，施工區(qū)域各種安全警示標志應當齊全，整潔，醒目。
（10）場容場貌必須保持整潔，物料堆放整齊，建筑垃圾集中堆放清運。各種施工用具應按照施工平面位置存放，施工區(qū)域與生活區(qū)域必須嚴格隔離，危險區(qū)域有醒目的安全警示標志。
（11）施工現(xiàn)場必須實行全封閉式管理，封閉圍擋必須符合規(guī)范標準要求和地方規(guī)定要求現(xiàn)場主要施工通道，加工場地必須硬化。
（12）項目部應當遵守有關環(huán)境保護的法律法規(guī)規(guī)定，采取控制和處理現(xiàn)場各種粉塵，廢氣，廢水，固體廢棄物以及噪音，振動對環(huán)境污染和危害的措施。
（13）現(xiàn)場臨時設施的設置必須符合消防規(guī)定要求，應當設置各類必要的職工生活設施，并符合衛(wèi)生，通風，照明等要求。職工的膳食，供水供應應當符合衛(wèi)生要求。
（14）項目經(jīng)理和安全員應準時參加公司的安全例會和其他安全活動，不得無故缺席，安全員應及時上報公司要求的各種報表，整改回復等資料；按地方要求，及時，準確做好各種網(wǎng)上報表填報工作，如月度隱患信息排查表等。
按照上海公司綜合考評管理制度和施工質量，安全日常管理辦法執(zhí)行。
（1）本責任書自雙方簽字之日起生效，至本工程項目竣工交驗終止。
（2）如因履行本責任書發(fā)生糾紛，可訴至南通萬眾登記注冊所在地人民法院審理。
（3）本責任書一式二份，南通萬眾建設有限公司和項目部各拿一份。
項目部：負責人：項目經(jīng)理：
簽訂日期
_____年___月___日。
文秘站刊出。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十
為加強安全生產(chǎn)管理和責任，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，防止和減少各類事故的發(fā)生。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《礦山安全法》規(guī)定，部門在承包工程合同的基礎上，為明確安全生產(chǎn)管理和責任，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下共同遵守的協(xié)議。
一、乙方的管理和責任。
1.乙方為承包工程的責任方，對所有承攬的作業(yè)項目的生產(chǎn)安全負全部責任。
2.乙方必須嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》及上級有關部門和甲方安全生產(chǎn)的管理規(guī)定。
3.乙方在承包期內必須嚴格遵守相關的安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書，嚴禁違章操作，杜絕生產(chǎn)安全傷亡事故的發(fā)生。
4.乙方在礦石開采作業(yè)期間嚴格實施安全生產(chǎn)制度，杜絕發(fā)生火災、觸電、爆破、車輛、機械傷害、高空墜落等一切事故。
5.乙方必須配備一名專(兼)職安全員(名單上報甲方)，具體負責日常安全生產(chǎn)工作，檢查事故隱患，督促作業(yè)人員遵章守紀，文明施工。
6.乙方必須執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)例會制度、安全生產(chǎn)培訓制度、安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)宣傳教育制度、建立安全臺帳及事故報告制度、編制各工種安全技術操作規(guī)程和“四不傷害”防范措施。
7.乙方所錄用的作業(yè)人員必須嚴格按照國家勞動部門和相關法律的規(guī)定。
8.乙方必須依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費用。
9.乙方在施工期間必須嚴格遵守甲方的統(tǒng)一調度和指揮，特種作業(yè)人員必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門培訓，取得特種作業(yè)資格證方可上崗。
10.生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。
a.乙方必須提供給作業(yè)人員符合國家或行業(yè)標準的'勞動防護用品。
b.乙方在礦石開采時，應具備良好的作業(yè)工具，在危險的區(qū)域及有關設施、設備上要做好安全警示標志。
c.乙方的作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽，扣好帽帶，高處作業(yè)時要系好安全帶，穿軟底鞋，并檢查安全帽、安全帶、安全繩等是否有缺陷。
d.要安排專人每天對開采現(xiàn)場的邊坡、平臺等進行檢查，及時清理施工現(xiàn)場的浮石、險土，以免在開采作業(yè)時由于坍塌、落石等引發(fā)安全事故。
e.乙方必須保證作業(yè)場地的整潔有序及安全通道的暢通，及時收回邊角料、廢土、雜物等，不得在開采現(xiàn)場放置、堆放其它與生產(chǎn)無關的物件。
f.乙方要加強對作業(yè)人員職業(yè)道德的教育，嚴禁在開采現(xiàn)場大小便。
g.生產(chǎn)作業(yè)區(qū)及生活區(qū)配置的消防器材，不得隨意挪用和損壞。
h.嚴禁夜間、雨雪天進行開采作業(yè)，下班后必須將大型設備撤離開采區(qū)域。
i.乙方必須在作業(yè)區(qū)內設置安全警示牌，危險區(qū)域拉警戒帶，平臺邊緣2米內嚴禁站人。
j.禁止人員在邊坡腳下、平臺底部避雨和乘涼。
k.現(xiàn)場安全員應按照甲方安全科的要求每天做到時刻檢查巡視，及時整改事故隱患，如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須立即向工程負責人和甲方安全科報告。安全員在工人上班前先到先檢，下班后做到先檢后下。
l.爆破作業(yè)由甲方統(tǒng)一管理，爆破必須提前一天經(jīng)過甲方審批;嚴禁私自購買、領用、使用民爆物品。
二、乙方權利：
1.有權要求甲方對乙方的作業(yè)人員進行安全培訓。
2.有權要求甲方對乙方生產(chǎn)技術，安全作業(yè)方面的指導。
3.有權要求甲方提供水、電等生活條件。
4.對甲方不具備安全作業(yè)條件的環(huán)境，有權拒絕作業(yè)。
5.對甲方不合理的生產(chǎn)組織安排，有權提出異議并進行協(xié)商。
三、甲方的權利。
1.甲方有權檢查、監(jiān)督乙方各項安全制度的落實及執(zhí)行情況。
2.甲方有權檢查、監(jiān)督乙方勞動防護用品的配置情況，對不合格的勞動防護用品有權禁止使用。
3.有權對乙方自帶工具、設備進行安全檢查，對不符合安全規(guī)定的工具、設備有權禁止使用。
4.甲方有權要求乙方預押安全生產(chǎn)保證金_______萬元，目的是杜絕“三違”的發(fā)生，該保證金的違章處罰剩余部分在停止合同后歸還給乙方。
5.對乙方嚴重違章行為，不服從管理等情節(jié)嚴重的，甲方有權責令停業(yè)整改，甚至解除合同清除出礦。
6.甲方有權制止乙方作業(yè)人員的違章行為，有權對乙方承包工程中存在的不安全隱患限令整改，并根據(jù)甲方的安全生產(chǎn)管理規(guī)定作出相應的經(jīng)濟處罰。
四、雙方特別約定。
1.乙方在生產(chǎn)施工過程中，必須遵守安全法規(guī)制度，乙方人員在施工場地發(fā)生傷亡工傷事故，費用由乙方獨自承擔。
2.如因乙方違反安全管理規(guī)定等發(fā)生安全生產(chǎn)事故，導致甲方停產(chǎn)停業(yè)整頓、罰款及給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3.如乙方在施工作業(yè)時違反安全管理規(guī)定給甲方作業(yè)人員造成傷亡等事故，一切責任由乙方承擔，費用由乙方支付。
4.乙方在施工作業(yè)時違反安全管理規(guī)定，給甲方和周邊造成財產(chǎn)損失，由乙方照價賠償，性質嚴重的按國家有關規(guī)定處理。
五、本協(xié)議未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)、條例、政策執(zhí)行。
六、本協(xié)議與承包合同一起并用，并與承包合同具有同等的法律效力。
七、本協(xié)議各條款由甲方安全部負責解釋。
八、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各存壹份。
九、本協(xié)議自雙方代表簽字后即生效。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十一
五、下列原因造成的損失、費用和責任，本保險人不負責賠償：
1.被保險人或其醫(yī)務人員的故意行為和非執(zhí)業(yè)行為或重大過失；
2.戰(zhàn)爭、敵對行為、軍事行動、武裝沖突、恐怖活動、罷工、騷亂、暴動、盜竊、搶劫；
3.核反應、核子輻射和放射性污染，但使用放射器材治療發(fā)生的賠償責任，不在此限；
4.地震、雷擊、暴雨、洪水等自然災害及火災、爆炸等意外事故；
5.直接或間接因計算機20__年問題造成的損失。
六、下列情形造成的損失、費用和責任，本保險人不負責賠償：
1.未經(jīng)國家有關部門認定合格的醫(yī)務人員進行的診療護理工作；
2.不以治療為目的的診療護理活動造成患者的人身損害；
3.被保險人或其醫(yī)務人員從事未經(jīng)國家有關部門許可的診療護理工作；
5.被保險人的醫(yī)務人員在酒后或藥劑麻醉狀態(tài)下進行診療護理工作；
6.被保險人或其醫(yī)務人員使用偽劣藥品、醫(yī)療器械或被感染的血液制品；
8.被保險人或其醫(yī)務人員在正當?shù)脑\斷、治療范圍外使用麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品。
9.被保險人從事的美容整形業(yè)務（治療性與功能恢復性的整形除外）；
10.在醫(yī)療糾紛處理過程中因被保險人不作為而導致的損失；
11.《醫(yī)療事故處理條例》中列舉的無醫(yī)療行為過失造成的不良后果或醫(yī)療意外。
七、下列損失、費用和責任，本保險人不負責賠償：
1.被保險人的醫(yī)務人員或其代表的人身傷亡；
2.罰款或懲罰性賠款；
3.保險單或有關條款中規(guī)定的應由被保險人自行負擔的免賠額；
7.患者的故意行為、患者及其家屬不配合診治為主要原因造成的傷害；
8.由于患者病情或患者體質特殊而發(fā)生難以意料和防范的不良后果；
9.患者發(fā)生難以避免的并發(fā)癥。
10.本保險合同約定的免賠金額：
（1）本保險合同中載明的免賠額；
（2）按本保險合同載明的免賠率計算的免賠額。
以上兩者以高者為準。
八、其他不屬于本保險責任范圍的損失、費用和責任，本保險人不負責賠償。
保險期間。
九、本保險的保險期間為一年，自保險合同明細表上注明的起保日的零時起至期滿日的二十四時止。
十、本保險的追溯期由投保人與保險人雙方約定并在本保險合同明細表上列明，最長不超過兩年。保險合同明細表上未列明追溯期的，追溯期為零。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十二
14.2.1修復費用。
在缺陷責任期內，承包人應當負責修復工程的缺陷、損壞，修復的費用根據(jù)以下情況處理：
(1)在缺陷責任期內，由于承包人原因造成工程的缺陷、損壞，承包人應承擔修復的費用和風險。
(2)由于其他原因造成的工程的缺陷、損壞，發(fā)包人應承擔修復的費用和風險，并支付承包人合理的利潤。
14.2.2檢測費用。
在缺陷責任期內，任何有關造成缺陷或損壞的原因都應由監(jiān)理人與承包人共同檢查認定。如果監(jiān)理人與承包人無法達成一致意見，則可由發(fā)包人和承包人共同委托質量檢測機構進行認定。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十三
某公司與一建筑公司簽訂《機械設備租賃合同》，約定某公司提供機械設備給建筑公司使用，某公司應在9月20日之前將租賃設備交付到建筑公司指定地點，建筑公司應支付某公司設備進場費、拆卸、安裝、運輸費等費用共計1萬元，設備租賃費用為每月3萬元，經(jīng)安裝驗收合格后開始計算，費用計算截至到某公司收到建筑公司要求歸還設備的書面通知為止，且以建筑公司與施工方簽訂的開停工單為準，租賃費按月支付，每月10日前支付上個月的租賃費。
《機械設備租賃合同》還約定，建筑公司逾期繳納租金，應當按每日萬分之二支付違約金，建筑公司逾期不支付租賃費用超過20天，某公司有權停止設備運轉，建筑公司逾期支付租金超過50天，某公司有權解除合同，自行收回設備，并要求建筑公司另外支付與月租金相同的費用作為違約金。
根據(jù)合同約定，不足一個月的租賃費用按照每月28天折算。
某公司起訴稱，自己已按照合同約定履行了自己的合同義務，但建筑公司尚欠**萬元租賃費未付，且超過合同約定的50天，還應支付違約金一個月租金，請求判令建筑公司給付租賃費11萬元、相應違約金，承擔本案訴訟費。
建筑公司應訴稱，己方已在設備使用結束后及時向某公司發(fā)出結算通知，某公司提交的證據(jù)亦表明其已經(jīng)收到通知，因此，己方不存在違約，某公司如對結算金額有異議，應該先行結算并可對結算后的爭議部分提出主張，但某公司拒絕結算，因此逾期結算的責任應該由其承擔，己方并不違約。請求判定己方并無違約行為，駁回某公司訴訟請求。
法院判決：
根據(jù)法院審理，經(jīng)歷一審及二審后，法院依法作出終審判決。
某公司與建筑公司簽訂的《機械設備租賃合同》，系雙方當事人真實意思表示，未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，為有效合同。雙方當事人均應依照合同約定行使權利、履行義務。依照《機械設備租賃合同》之約定，租賃費應按月支付，每月10日前支付上個月的租賃費，而在本案中，雙方是否結算并非建筑公司支付租賃費之前提條件，建筑公司至今尚欠某公司租賃費****元尚未支付，其未能依照上述約定及時向利亞達公司支付租賃費，其行為構成違約，應承擔相應的違約責任。
判決建筑公司給付某公司租賃費****元；
解析：
違約責任只能產(chǎn)生于有效合同。有效合同使雙方當事人之間產(chǎn)生了能為法律所承認和保護的權利與義務。任何一方當事人如果違反了合同中約定的能為法律所承認與保障的義務，即構成違約責任。如果合同無效、未成立，或被撤銷，則合同當事人預先約定的權利義務并未為法律確認與保護，則在此情形下，當事人違反尚未產(chǎn)生履行效力的合同，并不構成違約。因此，合同是否有效是法院判決首先要確認的法律關系。在合同合法有效的前提下，再確認合同是否約定違約條款，雙方當事人是否有違約行為，是否應該承擔違約責任。
本案合同已經(jīng)約定，建筑公司支付上一月租金的義務要在每月10日前履行，在此，雙方并未針對租金的實際履行再附加任何其他條件，尤其是建筑公司在訴訟中主張的“結算”行為更無體現(xiàn)。因此，建筑公司擅自添加“結算”過程即是要單方面修改合同，在對方不接受的情況下，此修改行為無效，不能作為約束合同雙方的有效條款。某公司完全可以依據(jù)合同約定要求建筑公司適時支付租金。
由此可見，簽訂租賃合同時，雙方主體要充分考慮租賃物、租賃期間、租賃場地、工程變化等方面的具體情況，對合同中涉及的各個要素進行全面、細致的規(guī)劃和協(xié)商，以免出現(xiàn)不必要的糾紛。
根據(jù)我國《合同法》第一百一十四條規(guī)定：當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
違約責任具有一定的任意性，當事人可以預先或事后約定承擔違約責任的方式和幅度，但這種約定不得顯失公平。違約金過高或低于違約所造成的實際損失的，法院可以依據(jù)當事人的請求予以降低或提高，以體現(xiàn)法律公平性的要求。
本案中，合同對于違約金的約定出現(xiàn)了兩種情況，某公司要求的違約金數(shù)額是依據(jù)“與月租金相同的費用作為違約金”這一條款；以此計算的違約金數(shù)額較大。而建筑公司請求依據(jù)“按每日萬分之二支付違約金”來計算違約金，這屬于當事人“請求人民法院予以適當減少”的情形。法院最后酌情判定依照雙方在合同中達成的另一合意，即“按每日萬分之二支付違約金”來計算違約金，以較少的`比例支持了違約金的支付。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十四
合同法從維護公平競爭、保護弱者利益出發(fā)，對格式條款從以下三個方面進行了規(guī)范：
(1)提供格式條款一方在擬定合同條款及在訂立合同時，應當遵循公平的原則確定雙方的和義務，不能利用自己的優(yōu)勢地位制定不公平的條款欺負對方。同時，提供格式條款的一方當事人應當采取合理的方式提請對方注意免除或者限制責任的`條款，并按照對方的要求，對該類條款予以說明。
(2)在合同中規(guī)定，免除提供格式條款一方當事人主要義務，排除對方當事人主要權利的條款無效;具有合同法第52、53條規(guī)定的情形的，該條款無效。
(3)對格式條款的理解發(fā)生爭議的，如果有兩種以上解釋的，從保護弱者出發(fā)應作出不利于提供格式條款一方的解釋;格式條款與非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。非格式條款一般是在格式條款外另行商定的條款，或對原來的格式條款重新協(xié)商修改的條款，是當事人的特別，如果與格式條款不一致，當然采用非格式條款。
延伸閱讀：
關于格式條款爭議的處理。
1.采用格式條款合同的，提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定之間的權利和義務，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明。
2.如果格式條款具有《合同法》規(guī)定的合同無效和免責條款無效的情形，或者提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的，該條款無效。
3.對格式條款的理解發(fā)生的，應當按照通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。格式條款和非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十五
三十九、保險責任開始后，投保人要求解除合同的，保險人應當將已收取的保險費，按照保險責任開始之日起至合同解除之日止期間與保險期間的日比例計收保險費，并退還剩余部分保險費。
四十、發(fā)生保險責任范圍內事故的，自保險人賠償之日起三十日內，投保人可以解除合同；除合同另有約定外，保險人也可以解除合同，但應當提前十五日通知投保人。
合同解除的，保險人應當將保險標的未受損失部分的保險費，按照保險責任開始之日起至合同解除之日止期間與保險期間的日比例計收保險費，并退還剩余部分保險費。
四十一、釋義。
追溯期：是保險人和被保險人事先約定并載明在保險單明細表中的一段與保險期間相連續(xù)的時期，保險人對被保險人由于在該段時期內發(fā)生保險事故造成患者的人身損害，而依法應承擔的賠償責任也負保險責任，但患者或其近親屬的索賠必須在保險期間內首次向被保險人提出。如果這種人身損害是在追溯期之前發(fā)生的，保險人不負責賠償。
醫(yī)務人員：指經(jīng)過國家有關部門考核、批準或承認，取得相應資格的各級各類衛(wèi)生技術人員，也包括從事醫(yī)療管理和后勤服務的人員。
醫(yī)療事故：指在診療護理工作中，因醫(yī)務人員診療護理過失，直接造成病員死亡、殘廢、組織器官損傷導致功能障礙及嚴重毀容等事件（指國務院發(fā)布的《醫(yī)療事故處理條例》所規(guī)定的各級各類醫(yī)療事故）。
簽署時間：???年???月???日。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十六
對保險責任范圍內的事故，在被保險人提供了上述單證后，保險人將根據(jù)《醫(yī)療事故處理條例》以及相關規(guī)定，確定賠償金額，在扣除每次事故絕對免賠額或免賠率（兩者以高者為準）后，且在保險單明細表所列明的賠償限額之內，向被保險人進行賠償。
三十、賠償責任確定方式。
保險人的賠償以下列方式之一確定的被保險人的賠償責任為基礎：
1.被保險人和向其提出損害賠償請求的第三者協(xié)商并經(jīng)保險人確認；
2.仲裁機構裁決；
3.人民法院判決；
4.保險人認可的其他方式。
三十一、第三者賠償。
三十二、事故損失賠償金額計算。
發(fā)生保險責任范圍內的損失，保險人按以下方式計算賠償：
1.對于每次事故造成的損失，保險人在每次事故責任（賠償）限額內計算賠償；
2.免賠計算：
（1）在依據(jù)本條第1、項計算的基礎上，保險人在扣除每次事故免賠額后進行賠償；
按以上兩種計算方式計算的免賠額以高者為準。
3.在保險期間內，保險人對多次事故損失的累計賠償金額不超過累計責任（賠償）限額。
三十三、法律費用賠償金額計算。
除合同另有約定外，對每次事故法律費用，保險人在第三十二條計算的賠償金額以外按本保險合同的約定另行計算。
三十四、其他保險。
發(fā)生保險事故時，如果被保險人的損失在有相同保障的其他保險項下也能夠獲得賠償，則本保險人按照本保險合同的責任限額（賠償限額）與其他保險合同及本保險合同的責任限額（賠償限額）總和的比例承擔賠償責任。
若被保險人未如實告知導致保險人多支付賠償金的，保險人有權向被保險人追回多支付的部分。
三十五、代位求償。
發(fā)生保險責任范圍內的損失，應由有關責任方負責賠償?shù)?，保險人自向被保險人賠償保險金之日起，在賠償金額范圍內代位行使被保險人對有關責任方請求賠償?shù)臋嗬?，被保險人應當向保險人提供必要的文件和所知道的有關情況。
被保險人已經(jīng)從有關責任方取得賠償?shù)模ｋU人賠償保險金時，可以相應扣減被保險人已從有關責任方取得的賠償金額。
保險人向被保險人賠償保險金后，被保險人未經(jīng)保險人同意放棄對有關責任方請求賠償權利的，該行為無效；由于被保險人故意或者因重大過失致使保險人不能行使代位請求賠償?shù)臋嗬模ｋU人可以扣減或者要求返還相應的保險金。
三十六、訴訟時效。
被保險人向保險人請求賠償保險金的訴訟時效期間為二年，自其知道或者應當知道保險事故發(fā)生之日起計算。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十七
違約責任條款作為合同中必不可少的一部分能夠很好的'保障合同雙方的利益一旦合同一方出現(xiàn)違約情形合同另一方便可以依據(jù)合同違約責任條款來主張權利。
此外對于在某些合同當中雙方約定的違約責任條款看似很合理如“供貨方逾期交貨則按貨款總額每日2%扣除違約金”但在后面一條緊跟著“供貨方延期交貨應提前3個工作日通知我方并處以合同金額5%賠償”。這兩個違約責任條款其實有所沖突法院在認定違約方承擔的賠償限額可能就以后者為準了。假如沒有第二個條款合同約定逾期交貨的違約責任條款僅第一個這樣是否合理呢？筆者認為這樣依舊不合理因為一旦賣方逾期交貨買方需要積極、及時的主張權利畢竟法律不保護在權利上“慢步”的人法院在對違約金數(shù)額上有所調整根據(jù)《合同法》解釋二的規(guī)定最高不超過實際損失的30%而實際損失又需要當事人提交證據(jù)加以證明。那么對于這種情況如何約定較為合適筆者建議合同當事人可以再約定一條“若賣方逾期交貨滿x日一般在一周左右則雙方合同解除同時賣方需承擔逾期交貨的違約責任”這樣當事人可以較好的解決賣方逾期交貨的違約責任。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十八
律師解答：
你沒有按照合同所說的，提前十五天通知房東，當然需要續(xù)交十五天房租，這些是從押金里扣除的。
另外再看看你手里的合同，盡量找些對你有利的條款出來。說實話，對房東而言，你沒有提前十五天通知到，給他造成的損失可不止是十五天的房租。違約的10%，也會從押金里扣除。不過，你可以盡量爭取跟房東和平終止合同，找出一個好的對策來。
很多情況下，合同在簽署的時候沒有特別注意，等事情臨頭的時候才發(fā)現(xiàn)對自己不利的地方太多了。簽署的時候，一定注意了！
二、出租人的義務及違約責任。
“出租人根據(jù)承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，未經(jīng)承租人同意，出租人不得變更與承租人有關的合同內容?！?合同法第二百四十一條)因擅自變更合同內容給承租人造成損失，出租人應承擔賠償責任?！白赓U物不符合約定或者不符合使用目的，出租人不承擔責任，但承租人依賴出租人的技能確定租賃物或者出租人干預選擇租賃物的除外?！?合同法第二百四十四條)。
出租人應按買賣合同約定的期限、方式支付價款。若因價款不能支付或支付不及時造成租賃物不能交貨或延期交貨，出租人又不能提供與買賣合同約定相符的租賃物，對違約做出補救措施，承租人有權拒收租賃物或終止融資租賃合同，或對延遲交貨合同約定提出賠償請求。
“出租人應當保證承租人對租賃物的占有和使用?！?合同法第二百四十五條)出租人把租賃物的所有權轉讓給第三人時，融資租賃合同對第三人仍然有效。
“出租人和承租人可以約定租賃期間屆滿租賃物的歸屬?！?合同法第二百五十條)融資租賃合同約定合同執(zhí)行完畢，租賃物所有權轉讓給承租人的，應及時按合同約定辦理租賃物所有權的轉移手續(xù)；若合同約定返還租賃物，出租人應及時接受承租人返還的租賃物。
訂立融資租賃合同時，出租人收取租賃保證金或接受其他形式擔保的，在合同履行完畢時，出租人應將抵扣租金后剩余的租賃保證金返還承租人，或解除擔保。
三、承租人的義務及違約責任。
“承租人應當按照約定支付租金。”(合同法第二百四十八條)這個義務是承租人最基本的義務，而且應當是絕對支付租金的義務。出租人一旦按照承租人對租賃物和出賣人的選擇及確認的條件向出賣人支付了貨款，它就完成了對承租人承擔的最主要的責任，承租人不能以任何理由拒付租金。國際融資租賃公約第十二條第六款也明確規(guī)定“承租人不應因為不交貨、交貨延遲或交貨不符而享有對出租人的其他請求權，除非這些是由出租人的行為或不行為所造成的”，“承租人經(jīng)催告后在合理期限內仍不支付租金的，出租人可以要求支付全部租金；也可以解除合同，收回租賃物。”(合同法第二百四十八條)“當事人約定租賃期間屆滿租賃物歸承租人所有，承租人已經(jīng)支付大部分租金，但無力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租賃物的，收回租賃物的價值超過承租人欠付的租金以及其他費用的，承租人可以要求部分返還?！?合同法第二百四十九條)不足部分，出租人可以以債權人身份向承租人追償。
承租人應按買賣合同約定接受并檢驗租賃物，“承租人享有與領受租賃物有關的買受人的權利?！?合同法第二百三十九條)但承租人未經(jīng)出租人同意無權終止撤消買賣合同。因承租人未及時行使接受租賃物的義務造成的損失，出租人不負任何責任。
承租人按融資租賃約定占有和使用租賃物。未經(jīng)出租人同意不能有租賃物轉讓、抵押、拍賣等侵害出租人對租賃物的所有權的行為。
“承租人應當妥善保管、使用租賃物。承租人應當履行占有租賃物期間的維修義務?！?合同法第二百四十七條)因承租人使用保管不當致使租賃物滅失的，應負賠償責任。合同約定承租人應保險而未投保的，承租人應就應保未保而未能獲得的賠償額負賠償責任，賠償額不足抵償應付租金額的，出租人有權追償。超出部分，承租人可請求返還。未經(jīng)出租人同意擅自拆改租賃物，并因此給出租人造成損失，承租人應負賠償責任。“承租人占有租賃物期間，租賃物造成第三人的人身或者財產(chǎn)損害的，出租人不承擔任何責任?！?合同法第二百四十六條)承租人利用租賃物從事非法活動，出租人不負責任，并有權終止合同，收回租賃物，并要求賠償損失。
“出租人享有租賃物的所有權。承租人破產(chǎn)的租賃物不屬于破產(chǎn)財產(chǎn)。”(合同法第二百四十二條)承租人有義務并在向法院申明的同時妥善保管租賃物，并及時通知出租人。
承租人應承擔占有使用租賃物而負擔的義務。如關稅、增值稅、營業(yè)稅、所得稅等，除非國家法律法規(guī)或當事人另有約定的除外。
房屋租賃合同范本打印。
房屋租賃合同范本模板。
房屋租賃合同范本免費。
安全生產(chǎn)責任合同條款篇十九
違約責任，是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合合同約定而依法應當承擔的民事責任。違約責任是合同責任中一種重要的形式，違約責任不同于無效合同的后果，違約責任的成立以有效的合同存在為前提的。違約責任也不同于侵權責任，其可以由當事人在訂立合同時事先約定;其屬于一種財產(chǎn)責任。
一、根據(jù)《合同法》第97條規(guī)定，合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。據(jù)此，合同解除導致合同關系歸于消滅，故合同解除的法律后果不表現(xiàn)為違約責任，而是返還不當?shù)美?、賠償損失等形式的民事責任。對當事人要求支付違約金的主張，不應支持。
二、而《合同法》第98條規(guī)定，“合同的權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力”。容易讓人對合同解除后，違約金條款是否仍然適用產(chǎn)生疑惑，下面介紹實踐中，這方面的判定規(guī)則：
（一）在《最高人民法院公報》案例層面。
無一不明確了合同解除的同時，非違約方可以根據(jù)合同約定的違約金條款主張違約金責任。
（二）在司法政策性文件層面。
《最高人民法院關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見》（法發(fā)〔20xx〕40號）第8條規(guī)定：“合同解除后，當事人主張違約金條款繼續(xù)有效的，人民法院可以根據(jù)合同法第九十八條的規(guī)定進行處理?！倍逗贤ā返诰攀藯l規(guī)定，合同權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力?？梢钥闯?，該指導意見肯定了違約金條款屬于“合同中結算和清理條款”，且不因合同解除而失效。
（三）在司法解釋層面。
《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（法釋〔20xx〕8號）第二十六條規(guī)定：“買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續(xù)適用違約金條款的，人民法院應予支持；但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定處理”。據(jù)此，違約金條款和合同的解除可以并存。
違約金條款是合同的主要條款之一，根據(jù)合同法等相關規(guī)定，在合同無效的情況下，以下的三種合同條款是有效的：
1、合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款；
2、因合同無效返還由該合同取得的財產(chǎn)；
3、有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的應當各自承擔相應責任。
其中，解決爭議方法的條款是指雙方在合同中約定，若因合同的履行等發(fā)生爭議時，可選擇仲裁或起訴來解決合同糾紛。由上述情形看來，違約金條款不屬于以上所列舉的三種合同條款。
合同中的違約金條款依附于合同約定而存在，先有合同約定，若違反此約定才能適用本條款向違約一方要求違約金的給付?，F(xiàn)在合同約定“無效”了，則合同自始無效，無效合同中的違約金條款也自始無效，根據(jù)本條款應給付違約金的行為失去了約定支撐，只能要求造成合同無效一方承擔締約過失責任或損害賠償責任。
合同雙方當事人可根據(jù)合同或另外訂立的有關爭議解決方法的約定向仲裁委或法院提交合同糾紛解決申請。一旦合同被確認無效，那么因合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還。無論是一方還是雙方因該合同取得了財產(chǎn)，實際取得財產(chǎn)的一方都負有返還的義務。無法予以返還或者沒有必要返還的，則應當折價給予補償。如果造成對方損失，有過錯的一方應當賠償對方因合同所受到的損失；雙方都存在過錯，則按照雙方過錯的程度和性質，由雙方各自承擔相應的責任。
當然，凡事都存在例外。基于尊重意思表示自由的原則，如果合同中約定了“合同無效時違約金條款仍然有效”的條款，那么即使合同無效了，違約金條款仍然有效。小編認為，這一點值得我們注意，必要時于合同約定中加入此條款，短短的幾句，所帶來的影響不可小噓，可以為合同雙方當事人增加“合同無效”時另一種補救方法。
對工程合同中的違約條款的設定，要需要根據(jù)工程的具體內容、可能出現(xiàn)的違約情形，收雙方通過協(xié)商的方式來確定，是沒有固定的可以直接套用的表述的。
根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人既可以在合同中約定違約的責任形式，也可以約定違約責任的范圍及損失的計算方法。具體表現(xiàn)在當事人可事先約定違約金的數(shù)額、幅度，可以預先約定損害賠償額的計算方法甚至確定具體數(shù)額，同時也可以通過設定免責條款限制和免除當事人可能在未來發(fā)生的責任。
但是，違約責任可由當事人約定，并不是說當事人未約定違約責任的，不發(fā)生違約責任。當事人一方違約應承擔違約責任，這是法律賦予合同的`效力，即使當事人未在合同規(guī)定違約責任，違約方也須依法律的直接規(guī)定承擔違約責任。
根據(jù)我國《合同法》第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。因此，您既然約定了違約金，就應該在賠償損失的基礎上支付違約金，但是如果您的違約金約定的過高的話，可以請求適當?shù)臏p少。
而根據(jù)我國司法解釋的規(guī)定第二十九條當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的“過分高于造成的損失”。
《合同法》第113條第1款規(guī)定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?！蔽覀兝斫猓鲜鲆?guī)定針對的是合同當事人未在合同中約定損失賠償額計算方法的情況。亦即合同未約定損失賠償金計算方法時，違約方按照法律規(guī)定應當支付的賠償金范圍。而我們也了解到，除了法定損失賠償金外，法律亦允許當事人對損失賠償金的計算方法進行約定，即約定損失賠償金，具體見《合同法》第114條。目前的問題是，在雙方當事人約定了賠償金計算方法的情況下，如果因一方違約給對方造成的損失超過了約定賠償金，應如何處理?守約方是否可以要求提高?對此，相關法律并無明確的規(guī)定。我們理解，如果合同中約定了損失賠償金的計算方法(包括賠償金上限)，按照約定優(yōu)先的原則，守約方有權主張的賠償金數(shù)額將難以突破按照合同約定計算出的賠償金數(shù)額或賠償金上限(如前文示例條款中的合同總額)。即使約定的違約金數(shù)額較低，導致不足以覆蓋守約方所遭受的損失時，守約方要求增加賠償?shù)牟糠忠矊㈦y以突破約定的損失賠償金或損失賠償金上限(如有)。
違約責任是指當事人一方或者雙方不履行合同或者不適當履行合同，依照法律的規(guī)定或者按照當事人的約定應當承擔的法律責任。違約責任是促使當事人履行合同義務，使對方免受或少受損失的法律措施，也是保證合同履行的主要條款。違約責任在合同中非常重要，因此一般有關合同的法律對于違約責任都已經(jīng)作出較為詳盡的規(guī)定。但法律的規(guī)定是原則的，即使細致也不可能面面俱到，照顧到各種合同的特殊情況。
因此，當事人為了特殊的需要，為了保證合同義務嚴格按照約定履行，為了更加及時地解決合同糾紛，可以在合同中約定違約責任，如約定定金、違約金、賠償金額以及賠償金的計算方法等。
解決爭議的方法指合同爭議的解決途徑，對合同條款發(fā)生爭議時的解釋以及法律適用等。解決爭議的途徑主要有：一是雙方通過協(xié)商和解，二是由第三人進行調解，三是通過仲裁解決，四是通過訴訟解決。當事人可以約定解決爭議的方法，如果意圖通過訴訟解決爭議是不用進行約定的，通過其他途徑解決都要事先或者事后約定。依照仲裁法的規(guī)定，如果選擇適用仲裁解決爭議，除非當事人的約定無效，即排除法院對其爭議的管轄。但是，如果仲裁裁決有問題，可以依法申請法院撤銷仲裁裁決或者申請法院不予執(zhí)行。當事人選擇和解、調解方式解決爭議，都不能排除法院的管轄，當事人可以提起訴訟。
涉外合同的當事人約定采用仲裁方式解決爭議的，可以選擇中國的仲裁機構進行仲裁，也可以選擇在外國進行仲裁。涉外合同的當事人還可以選擇解決他們的爭議所適用的法律，當事人可以選擇選用中國的法律、港澳地區(qū)的法律或者外國的法律。但法律對有些涉外合同法律的適用有限制性規(guī)定的，依照其規(guī)定。
解決爭議的方法的選擇對于糾紛發(fā)生后當事人利益的保護是非常重要的，應該慎重對待。但要選擇解決爭議的方法比如選擇仲裁，是選擇哪一個仲裁機構要規(guī)定得具體、清楚，不能籠統(tǒng)規(guī)定“采用仲裁解決”。否則，將無法確定仲裁協(xié)議條款的效力。
合同有約定違約責任的，依據(jù)合同約定內容來履行違約賠償責任。在合同法實務中，確定合同違約責任采取無過錯責任原則，只要查明當事人確沒有履行合同的事實，只要排除了不可抗力的外在原因，即可認定當事人的違約成立。
1、損害事實的客觀存在。
2、特殊侵權行為的法定性。包括侵權行為的法定性和免責事由的法定性。沒有法律條款的明文規(guī)定，不能構成無過錯責任;同時，沒有法定的免責事由不能免責。
3、特殊侵權行為與損害事實之間存在因果關系。
4、行為人不必過錯。在認定責任時無需受害人對行為人具有過錯提供證據(jù)，行為人也無需對自己沒有過錯提供證據(jù)，即使提供出自己沒有過錯的證據(jù)也應承擔責任。
并不是所有的違約都需要違約方承擔相應的違約責任，免責事由包括：
所謂不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。不可抗力主要包括以下幾種情形：
(1)自然災害、如臺風、洪水、冰雹;。
(2)政府行為，如征收、征用;。
(3)社會異常事件，如罷工、騷亂、戰(zhàn)爭。
(1)不可抗力條款，可直接援用法律規(guī)定;。
(3)不可抗力條款具有強制性，不得約定將不可抗力排除在免責事由之外。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。但有以下例外：
(1)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
(2)遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力。
當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
《合同法》第一百零七條規(guī)定“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”，因此，合同中違約條款的約定甚為重要。
違約責任條款約定通常有兩種方法：其一是約定專門的違約條款，其二是在質量責任、交付責任等約定的同時進行約定，這比專門的設定違約責任條款更隱蔽，但有一定的局限性。違約責任的約定切勿只是“依法承擔違約責任”“依法承擔賠償責任”等等，如此約定必須承擔舉證責任，否則無法主張賠償，因此違約責任條款應該明確違約責任實現(xiàn)程序、數(shù)額或計算方法，最簡便明了的方式就是直接約定違約方支付違約金××元。
違約金條款可與相關的如數(shù)量條款、質量責任條款、付款條款、遲延交付責任條款一并約定。違約金條款一般約定為：甲方應當……，未……的，應當向乙方支付違約金…元。
示例如下：
乙方遲延10日交付貨物，或不符合第五款第四項要求，甲方有權解除合同，并可要求乙方支付違約金××元。
1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
2.甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金。如果不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應當由乙方承擔。
6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的，視為同意發(fā)貨。
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/12188249.html】
