合同中的條款和條件應當具備明確性、合法性和可執(zhí)行性。如有需要，合同可以附帶補充協(xié)議或附件，以補充細節(jié)和補充條款。以下是小編為大家收集的合同樣例，供參考閱讀。
建設工程施工合同司法解釋篇一
甲方：
乙方：__________工程隊。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。為確保______公路按時、按質、按量完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、公路建設路線為____________________。
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。
公路路基開挖工程。
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米；每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大xx不得大于10%，xx長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質邊坡按1：0.5－1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉(xiāng)政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經(jīng)費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用；整個工程按時按按量完工，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規(guī)程施工，達到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時候發(fā)生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。
1、公路建設必須按照本合同規(guī)定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發(fā)生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳墓等的協(xié)調(diào)和搬遷工作，如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協(xié)助乙方進行施工。
1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
甲乙雙方因合同發(fā)生爭議，向___________的單位或人員要求調(diào)解；調(diào)解或者協(xié)商不成的向_______________人民法院起訴。
本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)___份，自雙方簽字之日生效。
甲方：代表：________年____月____日。
乙方：代表：________年____月____日。
建設工程施工合同司法解釋篇二
原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區(qū)_______________工業(yè)園區(qū)。
法定代表人：______________，男，職務執(zhí)行董事，聯(lián)系方式：_____________.
委托代理人：______________，__________律師事務所律師（實習律師），___________________.
被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。
法定代表人：______________，男，職務董事長，聯(lián)系方式：_____________.
被告：_________________市__________建集團__________煤業(yè)有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。
負責人：______________項目經(jīng)理，聯(lián)系方式：_____________.
訴訟請求。
1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元；
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由。
被告__________建集團有限公司承建__________煤業(yè)有限公司_____________招待所工程并成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業(yè)有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之后原告按合同約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。
合同約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應后辦理結算付款，并付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清?！痹媸┕そY束達到付款條件后，被告與原告對帳并與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。
最高人民法院關于審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋（法釋[20__]14號）第二十四條規(guī)定：_________________“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地?！钡谑邨l規(guī)定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息?！钡谑藯l規(guī)定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由于所約定的每日1%的計息數(shù)字偏高，故原告請求按照不高于中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。
此致
__________人民法院。
具狀人：______________。
_____年_____月_____日。
建設工程施工合同司法解釋篇三
按照《中華人民共和國民法典》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1、工程名稱：___________。
2、工程地點：___________。
3、工程立項批準文件號、日期：__________________
4、開工日期：___________
5、竣工日期：___________
6、質量等級：___________。
7、合同價款：___________。
第二條合同文件及解釋順序。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
1、合同語言：_________。
2、適用法律法規(guī)：_________。
3、適用標準、規(guī)范：_________。
第四條圖紙。
1、圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________
2、圖紙?zhí)峁┨祝篲________。
3、圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：
第五條甲方駐工地代表。
1、甲方駐工地代表及委派人員名單：
2、實行社會監(jiān)理工程師姓名及其被授權范圍（如果有）：
第六條乙方駐工地代表。
第七條甲方工作。
1、施工場地具備開工條件和完成時間的要求：___________。
4、工程地質和地下管網(wǎng)線資料的提供時間：_____________。
5、辦理證件、批件的名稱和完成時間：_________________。
6、水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求：___________。
7、會審圖紙和設計交底的時間：_______________________。
第八條乙方工作。
3、施工防護工作的要求：____________________。
5、對施工現(xiàn)場交通和噪音的要求：____________。
6、成品保護的要求：________________________。
8、施工場地整潔衛(wèi)生的要求：________________。
第九條進度計劃。
1乙方提供施工組織設計（或施工方案）和進度計劃的時間：___________。
2、甲方代表批準的時間：____________________。
第十條延期開工：________________________。
第十一條暫停施工：______________________。
第十二條工期延誤：______________________。
第十三條工期提前：______________________。
第十四條檢查和返工：____________________。
第十五條工程質量等級：__________________。
1、工程質量等級要求的經(jīng)濟支出：____________。
2、質量評定仲裁部門名稱：__________________。
第十六條隱蔽工程、中間驗收。
中間驗收部位和時間：______________________。
第十七條試車。
第十八條驗收和重新檢驗。
第十九條合同價款的調(diào)整。
1、調(diào)整的條件：____________________________。
2、調(diào)整的方式：____________________________。
第二十條工程預付款。
1、預付工程款總金額：______________________。
2、預付時間和比例：________________________。
3、扣回時間和比例：________________________。
第二十一條工程量的核實確認。
乙方提交工程量報告的時間和要求：___________。
第二十二條工程款支付。
1、工程款支付方式：________________________。
2、工程款支付金額和時間：__________________。
3、甲方違約的責任：________________________。
第二十三條甲方供應材料設備。
第二十四條乙方采購材料設備。
第二十五條設計變更。
第二十六條確定變更價款。
第二十七條竣工驗收。
2、乙方提交竣工圖的時間和份數(shù)：____________。
第二十八條竣工結算。
1、結算方式：______________________________。
2、乙方提交結算報告的時間：________________。
3、甲方批準結算報告的時間：________________。
5、甲方違約的責任：________________________。
第二十九條保修。
1、保修內(nèi)容、范圍：________________________。
2、保修期限：______________________________。
3、保修金額和支付方法：____________________。
4、保修金利率：____________________________。
第三十條爭議。
1、爭議的解決程序：________________________。
2、爭議解決方式：__________________________。
第三十一條違約。
1、違約的處理：____________________________。
2、違約金的數(shù)額：__________________________。
3、損失的計算方法：________________________。
4、甲方不按時付款的利息率：________________。
第三十二條索賠：________________________。
第三十三條安全施工：____________________。
第三十五條地下障礙和文物：______________。
第三十六條工程分包。
1、分包單位和分包工程內(nèi)容：________________。
2、分包工程價款的結算辦法：________________。
第三十七條不可抗力。
不可抗力的自然災害認定標準：______________。
第三十八條保險：_________________________。
第三十九條工程停建或緩建：______________。
第四十條合同生效與終止。
1、合同生效日期：__________________________
2、合同份數(shù)：______________________________。
3、合同副本份數(shù)：__________________________。
4、合同副本的分送責任：____________________。
5、合同書制定費用：________________________。
發(fā)包方(章)：___________。
法定代表人：_____________。
委托代理人：_____________。
承包方(章)：___________。
法定代表人：_____________。
委托代理人：_____________。
簽訂時間：_______________。
建設工程施工合同司法解釋篇四
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修方法》，經(jīng)協(xié)商一致，對(工程全稱)簽定工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內(nèi)容。
承包人在質量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體構工程，屋面防水工程、又防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏，供熱與共冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：
二、質量保修期。
雙方根據(jù)《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻的防滲漏為年;。
3、裝修工程為年;。
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年;。
5、供熱與供冷系統(tǒng)為個采暖期、供冷期;。
6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為年;。
7、其他項目保修期限約定如下：
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質量保修責任。
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應當愛接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安全的質量問題，就當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政管理部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
五、其他。
雙方約定的其他工程質量保修事項：
本工程質量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：
年月日年月日。
建設工程施工合同司法解釋篇五
乙方（承包方）：_____________。
法定代表人：_________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條：工程項目。
1、工程名稱：________________。
2、工程地點：________________。
3、工程內(nèi)容：________________。
4、承包形式：________________。
第二條：工程期限。
1、合同工期。
開工日期：_____年____月____日
竣工日期：_____年____月____日
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應順延。
（2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條：工程價款、結算及付款方式。
甲方付款前，乙方應提供發(fā)票。
本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元（大寫:________）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后___日內(nèi)，甲方支付人民幣________元工程款；
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付人民幣____元工程款；
3、余款人民幣______元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。
第四條：建筑材料、設備的供應和采購。
1、工程材料、設備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質量要求的.，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條：施工與設計變更。
1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。
3、設計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條：工程質量管理及驗收。
1、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
3、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條：安全施工。
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條：質量保修。
1、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。
2、在保修期內(nèi)，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方保修聯(lián)系電話：___________；乙方保修聯(lián)系人：______________。
第九條：違約責任。
1、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
2、工程出現(xiàn)質量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條：糾紛解決辦法。
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：附則。
1、甲方代表為，乙方代表為。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（蓋章）：______________。
聯(lián)系人：_____________________。
聯(lián)系方式：___________________。
地址：_______________________。
乙方（蓋章）：______________。
聯(lián)系人：_____________________。
聯(lián)系方式：___________________。
地址：_______________________。
簽署時間：_______年____月_____日。
建設工程施工合同司法解釋篇六
合同協(xié)議條款將由招標單位（甲方）與中標單位（乙方）結合本工程具體情況協(xié)商后簽訂。以下為招標單位提出涉及投標單位的主要條款，投標單位應在投標文件中進行承諾。
一、施工組織設計和工期。
（一）進度計劃。
乙方投標文件中的施工組織設計（或方案），甲方對進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在簽訂合同后七天內(nèi)提供修正的施工組織設計，甲方代表將在三天內(nèi)批復。
1、乙方中標后三天內(nèi)準備進場。
2、乙方與甲方簽訂工程承包合同生效后，須在七天內(nèi)開工。
3、合同工期以乙方的中標工期為準。
（三）工期延誤。
1、對下述原因造成竣工日期推遲的，經(jīng)監(jiān)理方和甲方代表確認簽證后，合同工期相應順延。
（1）由甲方原因造成的延誤。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的設計變更。
2、非上述原因，乙方不能按合同約定的時間竣工，應承擔違約責任，除罰沒工期履約保證金外，每延遲一天再罰______元。
二、工程質量與驗收。
（一）工程質量標準。
1、乙方應嚴格按國家頒發(fā)的建設工程強制性條例、施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，如有違反施工規(guī)范規(guī)程，甲方有權暫停其施工，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方負責。
2、甲方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的補充依據(jù)。
3、如發(fā)現(xiàn)設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監(jiān)理工程師簽署意見，并交甲方及設計單位辦理認可手續(xù)后方可實施。
4、甲方或設計單位提出合理修改設計時（聯(lián)系單），乙方不得借故拒絕。
（二）工程質量等級。
1、乙方中標所承諾的質量等級標準為本工程的合同約定條件，中標方如未達到質量保證的除限期整改外，罰沒質量履約金。
2、本工程質量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創(chuàng)杯以獲獎正式證書為準。
3、本工程甲方委托_________監(jiān)理公司監(jiān)理。
4、隱蔽工程驗收，乙方必須提前三天通知甲方及監(jiān)理公司，經(jīng)甲方和監(jiān)理方等有關單位驗收簽字后方可進行下一道工序施工。
三、合同價款與支付。
（一）工程款支付。
按月完成工作量的80%，以有關部門審核作為付款依據(jù)（具體另商議）；
（二）合同價款的調(diào)整。
發(fā)生下列情況之一的合同價格可以調(diào)整：
（1）暫定材料價確定（需經(jīng)甲主及監(jiān)理公司簽證）；
（2）設計變更：需經(jīng)設計院甲方及監(jiān)理公司簽證；(3)中標單位在本工程的管理人員的勞保統(tǒng)籌交納有效證件。
四、保修。
1、本工程保修期限，執(zhí)行國家《建設工程質量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。
2、保修期從甲方批準的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿28天后，退還保修金（不計息）。
3、保修期間出現(xiàn)的質量問題，乙方應在接到甲方通知日起三天內(nèi)前來負責做無償修理。如逾期，甲方有權請第三方進行修理，其修理費用由乙方負責。
4、竣工后，乙方應按規(guī)范進行沉降測量，并將資料提供給甲方。
五、其他。
1、本工程的中標單位為承包單位，嚴禁轉包，特殊分項工程確需分包部分，應經(jīng)甲方許可。項目經(jīng)理在工地現(xiàn)場時間到位率如少于90%，且中途無故更換項目經(jīng)理，甲方有權按工程總造價的1%～5%扣取罰金，直至終止合同，由此造成的一切損失由乙方負責，甲方保留索賠的權利。
2、乙方在施工中應按照國家有關施工規(guī)范和規(guī)程進行施工，施工中發(fā)生的材料、設備、操作等施工質量事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
3、乙主必須切實做好安全施工、文明施工，遵守社會治安等有關規(guī)定，搞好環(huán)境衛(wèi)生，搞好計劃生育工作，因違章而導致罰款和一切后果，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
4、工程竣工后中標方應向招標方提供全套符合建筑工程檔案要求的資料三套，其中二套為原件。
5、本招標文件作為施工合同附件之一具有同等的法律效力。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》之規(guī)定，經(jīng)雙方在平等、自愿、互利的基礎上，簽訂本合同，共同信守。
第一條監(jiān)理項目范圍。
甲方委托乙方，按本合同書要求進行________________工程項目的____施工監(jiān)理，監(jiān)理范圍：__________質量控制、進度控制和投資控制工作。
第二條期限費用。
服務期限為____年____月至____年____月?？傎M用為：________萬元。
第三條條款定義。
1、甲乙雙方的監(jiān)理依據(jù)是《建設監(jiān)理試行規(guī)定》和其他有關規(guī)定以及施工承包合同。
2、甲方是本工程項目建設的組織者，負責建設中籌集資金、征地、移民、協(xié)調(diào)與當?shù)仃P系等職責，對本工程建設效益全面向國家負責。
乙方受甲方的委托，作為本項目監(jiān)理單位，根據(jù)本合同書進行監(jiān)理工作，行使賦予的權力和責任，對甲方負責。
3、本合同書所指的工程監(jiān)理范圍與內(nèi)容在附錄服務范圍與內(nèi)容中詳細說明。
4、本合同書所指的監(jiān)理費用及支付辦法在附錄中詳細說明。
5、在合同實施過程中，合同雙方一切聯(lián)系均以書面通知為準，特殊情況可先口頭通知并即補書面通知。雙方共同簽署的有關文件，屬于合同的補充文件。雙方聯(lián)系的具體規(guī)定（代表、地點、方式等）在特殊條款中訂明。
第四條本合同書的開始、完成與變更。
1、按本合同書規(guī)定的全部有效的簽字蓋章完成后，本合同書立即生效。
2、監(jiān)理單位應按本合同書特殊條款中所訂明的期限開始其服務。
3、監(jiān)理單位應按本合同書特殊條款中所訂明的期限完成服務。
4、如果情況變化，致使合同書需變更時，必須經(jīng)雙方書面同意才能成立。為此，一方提出的建議需經(jīng)送交另一方作應有的考慮。
5、如果如本合同書需延長（不可抗力等），甲乙雙方應簽訂補充合同，或在特殊條款中事先加以說明。
6、合同簽約后出現(xiàn)國家法律、法規(guī)和政策等變化時，合同雙方經(jīng)協(xié)商后可做調(diào)整，并在特殊條款中具體說明。
第五條甲方的權力與責任。
1、甲方依據(jù)監(jiān)理合同對乙方的工程進行督促和檢查。
2、甲方若認為乙方履行合同不力嚴重影響工程進度，甲方有權要求更換乙方主要人員，直至終止合同。
3、對涉及工程工期、質量、造價等重大問題變更時，應由甲方最后確定并按國家規(guī)定的基建程序辦理。
4、甲方支持乙方的工作，按合同保證乙方責任和權力的統(tǒng)一。甲方應按附錄按時向乙方提供規(guī)定的設備、設施和材料。
5、甲方應向乙方提供本合同規(guī)定的監(jiān)理工作所需的合同文本、資料、圖紙和數(shù)據(jù)等。同時應在特殊條款中明確提供的方式、份數(shù)與回收、保密等辦法。
6、甲方應負責協(xié)調(diào)工程外部條件及與地方的關系。
7、甲方應在特殊條款中雙方訂明的期限內(nèi)，對由乙方提交甲方?jīng)Q策的報告、文件等作出決定。
8、甲方依據(jù)附錄按時支付乙方監(jiān)理費用。
第六條乙方權力與責任。
1、乙方擁有合同中規(guī)定的權力，并承擔相應全部責任。
2、乙方必須具有履行本合同書所需的技能、謹慎與勤奮，必須按照監(jiān)理的職業(yè)準則完成其全部職責。
3、在監(jiān)理過程中監(jiān)理單位如需另聘專家咨詢或協(xié)助，在監(jiān)理服務責任以內(nèi)發(fā)生的費用，由乙方承擔；超出監(jiān)理服務責任并發(fā)生費用，應征得甲方書面同意后，由甲方承擔費用。
4、乙方按附錄按時自帶規(guī)定的設備、材料和設施。具體使用協(xié)議在附錄中規(guī)定。
5、乙方必須按附錄規(guī)定派出監(jiān)理工作需要的監(jiān)理人員及項目監(jiān)理機構。其主要人員資格和服務條件須經(jīng)甲方審查同意，甲方不得無理由地拒絕。甲方同意乙方根據(jù)監(jiān)理目標需要提出的工程監(jiān)理組織機構，并確認總監(jiān)理工程師。
6、監(jiān)理應按本合同規(guī)定的人員在各規(guī)定期限內(nèi)進行。為保證監(jiān)理的有效實施，乙方可在該期限內(nèi)作出合理調(diào)整。若更換現(xiàn)場人員，應代之同等技能的人員，其中主要監(jiān)理人員的更換需經(jīng)甲方同意，乙方派駐現(xiàn)場監(jiān)理人員應連續(xù)穩(wěn)定，保證監(jiān)理工作正常進行。
7、乙方有本監(jiān)理項目的質量否決權、簽發(fā)付款憑證權和開工、停工、返工和復工命令權。
8、乙方向甲方收取的報酬，是其關于本合同書的報酬。乙方及其人員不得接受與本合同書有關的或與其承擔義務有關的其他津貼、回扣等報酬和非直接支付。
9、乙方在監(jiān)理的過程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露設計、承包等單位提供并申明的秘密。
第八條調(diào)解與仲裁。
在合同執(zhí)行過程中，如甲乙雙方發(fā)生爭端，雙方應首先本著相互諒解、信任、平等互利原則充分協(xié)商，解決爭端；若協(xié)商失敗，任何一方均可向監(jiān)理主管部門申請調(diào)解爭端；若調(diào)解無效，任何一方可依法要求仲裁。雙方同意由__仲裁委員會仲裁。在調(diào)解和仲裁過程中，雙方應保證工程建設正常進行。
第九條違約責任。
由甲方原因要求終止合同，甲方應至少提前2個月通知乙方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。
由乙方原因要求終止合同，乙方應至少提前2個月通知甲方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。
甲方或乙方在接到終止合同通知后，15天內(nèi)沒有答復，可視為本合同終止。
違約賠償費或其他違約事項由甲乙雙方在特殊條款中具體約定。
第十條甲方可視乙方的監(jiān)理工作情況，進行獎罰。具體內(nèi)容由雙方在特殊條款中規(guī)定。
第十一條特殊條款。
鑒于本工程的特點與實際需要，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意簽訂以下特殊條款以補充合同一般條款，當一般條款與特殊條款不一致時以特殊條款為準。具體條款如下：
1、額外服務：如果甲方委托乙方承擔本合同范圍以外的任務，甲方應另行補簽委托合同。如果甲方或承包施工單位使服務受阻或延誤，以至增加了服務的工作量和持續(xù)時間，則乙方將此情況及可能發(fā)生的影響通知甲方，甲方應增加額外服務費。
2、雙方聯(lián)系方式：重要問題為函件，一般問題以電話或口頭指示，但都應有記錄，會議以紀要為據(jù)。
3、監(jiān)理服務期限：
4、在履行合同中因發(fā)生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承擔違約責任，允許延期或部分或全部不履行者，雙方應簽補充協(xié)議。
5、合同簽發(fā)后，若出現(xiàn)國家法律、法規(guī)和政策變化等，導致監(jiān)理費用的變化，本合同監(jiān)理費應作相應調(diào)整。
6、甲方向乙方無償提供監(jiān)理工作需要的圖紙（藍圖）、資料（技術要求、通知等）及與被監(jiān)理項目有關的試驗報告等技術資料5份，甲方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。乙方在使用上述資料期間不得向其他無關單位泄露，項目結束后歸還甲方。
7、甲方接受乙方提交的需甲方?jīng)Q策的報告、文件等，應在7天內(nèi)給予明確指示，并采用書面形式通知乙方。
8、乙方不承擔施工中工傷事故的責任。
9、違約金：由于甲方或乙方的原因要求終止合同，按一般條款第九條的期限辦理。由于甲方原因終止合同，甲方支付乙方違約金____元。由于乙方原因終止合同，乙方支付甲方違約金____元。因甲方?jīng)Q策不當而影響工程進度、質量，應由甲方負經(jīng)濟責任。
違反合同____條，____方支付____方違約金：____元。
違反合同____條，____方支付____方違約金：____元。
違反合同____條，____方支付____方違約金：____元。
違反合同____條，____方支付____方違約金：____元。
10、獎罰：甲方可視乙方工作成效進行獎罰。資金在____元范圍內(nèi)，罰金在____元限度之內(nèi)。
為了促進承建施工單位保證進度、質量和安全，乙方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體數(shù)額及開支辦法由甲乙雙方協(xié)商確定，乙方使用時受甲方監(jiān)督。且立賬備查。
第十二條本合同自簽訂之日起生效，本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：____________________。
代表人：____________________年____月____日。
乙方：____________________。
代表人：____________________年____月____日。
建設工程施工合同司法解釋篇七
發(fā)包人(全稱)：________________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱)：________________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進行____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，并結合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱：____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程。
2、工程地點：____市新城區(qū)。
3、工程范圍：設計圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續(xù)。
5、工程施工主要內(nèi)容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。
二、工期。
1、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20____年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內(nèi)組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。
三、工程質量。
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規(guī)范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業(yè)質量檢驗評定標準規(guī)定。
2、本工程質量達到合格。
四、合同價款及支付方式。
1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫：________元)?？們r款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發(fā)生的費用。無論如何，乙方均不(包括數(shù)量以及漏項)向甲方提出，24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決。
2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內(nèi)容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：(公章)。
____年____月____日。
建設工程施工合同司法解釋篇八
發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實業(yè)總公司。
承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內(nèi)。
三、 工程范圍及內(nèi)容:
1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發(fā)的(關于發(fā)布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(xx年價)的通知);費用構成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號文件：其它相關費用依據(jù)其它相關資料計算。
1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二: 甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
本工程年月日前完工。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
甲 方：(公章) 乙 方：
負責人：(簽章) 負責人：(簽章)
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
建設工程施工合同司法解釋篇九
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。
六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監(jiān)督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
建設工程施工合同司法解釋篇十
為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關法律法規(guī),住房城鄉(xiāng)建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現(xiàn)就有關問題說明如下:。
《示范文本》由合同協(xié)議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。
(一)合同協(xié)議書。
《示范文本》合同協(xié)議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經(jīng)理、合同文件構成、承諾以及合同生效條件等重要內(nèi)容,集中約定了合同當事人基本的合同權利義務。
(二)通用合同條款。
通用合同條款是合同當事人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,就工程建設的實施及相關事項,對合同當事人的權利義務作出的原則性約定。
度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調(diào)整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現(xiàn)行法律法規(guī)對工程建設的有關要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。
(三)專用合同條款。
專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據(jù)不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協(xié)商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:。
1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;。
3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。
《示范文本》為非強制性使用文本?！妒痉段谋尽愤m用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發(fā)包活動,合同當事人可結合建設工程具體情況,根據(jù)《示范文本》訂立合同,并按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。
目錄。
建設工程施工合同司法解釋篇十一
為了全面履行甲方、乙方簽訂的分包合同，進一步明確在施工過程中甲、乙雙方各自的安全責任和文明施工責任，保護施工人員的身心健康和身體不受傷害，防止傷亡事故和因生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良影響員工健康的情況發(fā)生。依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《國務院建設工程安全生產(chǎn)管理條例》及有關法律、法規(guī)規(guī)定，簽訂本協(xié)議。本協(xié)議為《分包合同》的補充條款，在雙方簽訂《分包合同》的同時簽訂本協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章生效，具有同等法律效力，雙方應認真履行。凡進入我公司項目的分包單位，必須簽定本協(xié)議書，并承擔由于責任不落實而造成的后果和經(jīng)濟損失。
1．工程名稱：_________________。
2．工程地點：_________________。
3．責任期限：自____年____月____日起至乙方所承擔的工程項目經(jīng)甲方驗收合格，人員撤離現(xiàn)場時止。
4．目標杜絕重傷、死亡事故發(fā)生。一般輕傷事故率控制在3‰以內(nèi)。杜絕各類環(huán)境污染事件。符合安全文明施工要求。
5．甲、乙雙方共同責任。
5.1甲、乙雙方共同遵守國家有關安全生產(chǎn)、文明施工的法律、法規(guī)和規(guī)定，認真執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)安全技術標準和文明施工標準。
5.2在甲方統(tǒng)一領導下，組織建立施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工管理小組，定期召開工作會議，建立健全安全生產(chǎn)責任制、文明施工責任制和群防群治制度，制定各項安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)章和安全生產(chǎn)、文明施工目標責任，形成一體化的安全生產(chǎn)、文明施工監(jiān)督管理體系和保證體系，并按照職責分工抓好落實。
5.3堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，不得違章指揮和違章作業(yè)。在組織施工生產(chǎn)時先落實安全保護措施、勞動保護措施和文明施工保障措施，防止工傷事故和影響員工健康的事件發(fā)生。
5.4抓好安全生產(chǎn)和文明施工教育；嚴肅安全生產(chǎn)和文明施工紀律；規(guī)范安全生產(chǎn)和文明施工行為；凈化作業(yè)環(huán)境，禁止野蠻施工，防止施工擾民。
5.5發(fā)生事故立即采取措施保護現(xiàn)場搶救傷員貨病員，防止事故擴大，并應分別及時向上級主管部門報告，組織事故調(diào)查小組，查清事故原因，確定事故責任，按照“四不放過”原則擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見。
6．甲方的責任。
6.1甲方對施工現(xiàn)場安全管理和文明施工管理負責。組織指揮現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工，向乙方公布本企業(yè)、本施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工管理規(guī)章制度。核查乙方安全生產(chǎn)、文明施工保證體系和規(guī)章制度，對乙方安全生產(chǎn)、文明施工實施監(jiān)督管理。
6.2編制工程項目各項安全專項施工方案和文明施工管理方案，并分解到乙方分包項目。組織指導乙方編制分包工程內(nèi)容的安全、文明施工方案，制定安全技術措施和文明施工措施并監(jiān)督實施。
6.3在安排乙方工作時針對其施工內(nèi)容、工藝要求，提出施工方法和安全操作規(guī)程，提供必要的安全保護設施。以書面形式向乙方施工負責人進行安全技術和有關文明施工的交底，交底由甲、乙雙方負責人和安技人員簽字備案。施工中監(jiān)督乙方按交底內(nèi)容實施。
6.4對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發(fā)放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產(chǎn)和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業(yè)人員資格進行驗證。制止非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)。
6.5對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現(xiàn)場。監(jiān)督乙方正確安裝使用和拆除。
6.5對乙方施工工序和操作崗位的安全行為進行日常監(jiān)督檢查，糾正違章指揮和違章作業(yè)。發(fā)現(xiàn)嚴重違章違紀和事故隱患，立即責令停工，監(jiān)督整改并按有關規(guī)定進行處理。嚴重者中止合同，清退出場，所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
6.6對施工現(xiàn)場的各種安全設施和勞動保護用品定期檢查和維護，及時消除隱患，保證其安全有效。
6.7提供符合衛(wèi)生、通風等標準要求的職工生活環(huán)境，在容易發(fā)生火災的地區(qū)，設置靈敏有效的消防器材。
6.8發(fā)生傷亡事故按規(guī)定立即報告有關部門。
7．乙方的責任。
7.1乙方在甲方統(tǒng)一指揮監(jiān)督下對本單位施工中安全工作和文明施工工作直接負責。
7.2接受甲方的指揮和監(jiān)督，遵守甲方安全和文明施工管理制度，參加工地安全生產(chǎn)和文明施工管理小組，出席安全和文明施工工作會議，執(zhí)行會議議決。
7.3按照甲方的統(tǒng)一管理規(guī)定制定本單位安全和文明施工目標責任，管理規(guī)章制度，并向甲方備案。
7.4根據(jù)甲方安全和文明施工專項施工方案，編制本單位分包工程范圍的安全和文明施工施工方案，制定安全技術措施和文明施工保障措施，編制安全技術和文明施工措施費用計劃，報甲方審批執(zhí)行。
7.5對本單位的施工人員應登記造冊，如實向甲方報告，接受甲方入場前的安全和文明施工教育，佩戴胸卡。有人員調(diào)整時，要迅即報告甲方，并重新進行教育，未經(jīng)安全和文明施工教育，不佩戴胸卡，不得進入施工現(xiàn)場，不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工。
7.6按規(guī)定要求設置安全技術管理人員（施工人員50人以上的應設專職安全技術管理人員；不足50人的，應指定兼職安全技術管理人員；各施工班組應設一名兼職安全員）負責操作中的安全檢查。
7.7負責班前安全教育和工種變換的安全教育，教育應有針對性強的文明施工內(nèi)容。下達施工任務時，應進行有針對性的安全技術交底和文明施工交底，檢查操作人員安全著裝；發(fā)生交叉作業(yè)時，應先報告甲方，并進行監(jiān)護。不得安排非特種工作人員從事特種作業(yè)，不得安排患有高血壓、心臟病及其它不適于高處作業(yè)的人員從事高處作業(yè)。
7.8對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發(fā)放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產(chǎn)和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業(yè)人員資格進行驗證。制止非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)。
7.9對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現(xiàn)場。監(jiān)督乙方正確安裝使用和拆除。
7.10向甲方申報自帶的勞動保護用品及機具、設備，經(jīng)甲方同意并檢驗合格后按總平面圖布局擺放使用。禁止任何人私自拆除安全防護設備或設施。
7.11設置必要的職工生活設施，并符合衛(wèi)生、通風、照明、取暖等標準要求,職工的膳食、飲水供應等符合衛(wèi)生要求。不得私自接設電熱水器，電爐，自制電熱毯，電風扇等；不得私自容留外來人員住宿。
7.12電焊、氣焊等動火作業(yè)，應事前向甲方申請，辦理相應的動火手續(xù)得到書面批準，并采取有效的防護措施方可施工。存儲、使用易燃易爆器材時，應當采用特殊的消防安全措施。
7.13有權拒絕甲方的違章指揮和強令冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。
7.14教育本單位職工遵章守紀，不違法違章、不違反紀律，如不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工，因乙方施工人員違反規(guī)章；違反紀律；違反安全操作規(guī)程；違反國家行業(yè)標準；違反甲方有關制度等造成傷亡或影響員工健康的事故、事件發(fā)生，其責任和損失均由乙方負責。
7.15接受甲方的安全、文明監(jiān)督檢查，對檢查提出的問題和隱患，落實人員及時整改，不得以任何理由拒絕整改。
7.16乙方未設置安全管理機構或人員、未能正確、全面執(zhí)行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全施工；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，收此引起的后果及損失由乙方承擔。
7.17乙方必須執(zhí)行甲方有關的安全處罰制度；乙方要教育和約束本單位的職工嚴格遵守，對違反者給予經(jīng)濟處罰。并從乙方的工程款或保證金中扣除。
8．乙方要工程承包合同簽訂后，應當交付甲方________元的安全保證金。安全保證金從首次工程款中扣除。乙方在施工過程中未違反安全管理規(guī)定行為，未發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失、設備損壞、環(huán)境污染等事故、事件的，于工程完工退場后將保證金全額退還。否則，按發(fā)生事故的經(jīng)濟損失扣除安全保證金，不足部分從工程款中扣除。
甲方:_____________。
乙方：（章）______。
負責人：__________。
負責人：__________。
簽訂時間：________。
簽訂時間：________。
建設工程施工合同司法解釋篇十二
發(fā)包方：____市建設局（以下簡稱甲方）。
承包方：____有限公司（以下簡稱乙方）。
為了明確甲。乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎上，結合本工程具體實際，經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽訂本工程合同，以便共同遵守。
1、街道路亮化照明工程。
2、工程地點：____。
3、工程內(nèi)容：基礎澆筑、電器、燈桿、燈具制作、安裝和調(diào)試。
1、開工日期：____年7月20日
2、交工日期：____年8月30日
優(yōu)良。
工程采用中標價款承包：施工承包合同總價款為____人民幣。
1、承包范圍：所有工程（燈具、燈桿、電器、控制箱等）的施工，安裝和調(diào)試。
2、本工程價款為優(yōu)良工程條款，當工程竣工驗收達到優(yōu)良標準時，在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。
3、甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議，應當協(xié)商解決，如未能達成一致，可提交有關部門協(xié)商，如仍未能達成一致時，可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。
4、全合同不得轉讓，未盡事宜，由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議，協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字、蓋章后，與本合同有同等法律效力。
5、本合同一式六份（正本兩份、副本四份），甲、乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效，分送有關部門。
6、本合同簽定時間：____年____月____日。
7、本合同簽定地點：
建設單位（蓋章）：____施工單位（蓋章）：____。
電話：____電話：____。
____年____月____日____年____月____日。
建設工程施工合同司法解釋篇十三
甲方：
乙方(工程資料承包人)：
甲方承包的渠縣靜邊電影院綜合樓和靜邊文化站工程，為確保工程質量、快速、優(yōu)質完成工程任務，現(xiàn)將本工程的工程技術資料承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
甲方以包干的方式將渠縣靜邊電影院綜合樓靜邊文化站工程技術資料交由乙方編制和整理。
工程資料包括設計文件及設計變更資料的收集整理、工程保證資料、管理資料、安全資料以及竣工備案資料的編制、整理和歸檔(承包的分項工程為：土建主體工程、土建內(nèi)外裝飾工程、土建屋面工程、門窗欄桿等工程資料案)，本工程不包括所有建筑材料檢測送檢及實驗費(主要包括：鋼材、水泥、砌體材料、砂石、外墻磚的原材料實驗、混凝土、砂漿的試配與強度檢測等相關實驗，鋼筋的焊接實驗;主體結構實體強度檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、外墻拉拔檢測、門窗保溫節(jié)能檢測以及砼外加劑實驗)，不負責施工單位、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、地勘單位的.所有工程資料簽字，只負責甲方提供的原材料的合格證、檢驗報告等以及送檢合格后的資料匯總整理、資料編制、資料備案(含工程竣工圖)等所有事項。
1、渠縣靜邊電影院綜合樓為總包干價為10000元，其中包括以上包含的資料以及工程竣工圖的繪制。
2、渠縣靜邊文化站工程總包干價為6000元，資料包括有圍墻隱蔽資料、主體工程全部資料以及工程決算資料。
3、渠縣靜邊電影院綜合樓和渠縣靜邊文化站工程總包干價合計16000元(大寫：壹萬陸千元整)。
1、渠縣靜邊電影院綜合樓工程資料合同簽定后開始進入工地工作后，甲方付給乙方貳千元整(作為本工程打印、復印費用)，基礎驗收驗收合格資料同步完成經(jīng)驗收合格，乙方資料款付至3000元，主體完工驗收合格，資料同步完成經(jīng)驗收合格，乙方資料款付至7000元，竣工驗收完成，資料同步完成經(jīng)驗收合格，乙方資料款付到9000元，竣工驗收資料備案完成后，備案一周內(nèi)一次性付清乙方各余下全部資料費1000元(如由于建設單位或其它各專業(yè)配套單位資料不齊全等原因無法及時備案，則甲方在竣工驗收一個月內(nèi)付清余款，但乙方有義務在資料備齊后完成備案)。
2、渠縣靜邊文化站工程資料完成后付乙方工程資料費用為4000元，竣工結算資料完成后付完余款20__元。
1、提供乙方完整的設計圖紙及設計變更資料。
2、甲方向乙方提供所有建筑材料出廠合格證、檢驗報告和施工單位檢測資料(主要包括：鋼材、水泥、砌體材料、砂石、外墻磚的原材料實驗、混凝土、砂漿的試配與強度檢測等相關實驗，鋼筋的焊接實驗;主體結構實體強度檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、外墻拉拔檢測、門窗保溫節(jié)能檢測以及砼外加劑實驗)。
2、協(xié)助乙方收集本工程所需的相關手續(xù)。
甲方：
乙方：
建設工程施工合同司法解釋篇十四
簽訂施工合同，必須遵守國家法律，符合國家政策。從判決中學習如何寫合同，可以讓我們在合同寫作時更有的放矢、心有成竹。你是否在找正準備撰寫“建設工程施工合同”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程地點：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
工程立項批準文號：
資金來源：
承包范圍：
三、合同工期。
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
工程質量標準：
五、合同價款。
金額(大寫)元(人民幣)元。
六、組成合同的文件。
1.本合同協(xié)議書。
2.中標通知書。
3.投標書及其附件。
4.本合同專用條款。
5.本合同通用條款。
6.標準、規(guī)范及有關技術文件。
7.圖紙。
8.工程量清單。
9.工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本合同雙方約定天后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：_____。
承包方：_____。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，定論立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱。
2、工程地點。
3、工程內(nèi)容。
二、工期。
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總日歷天數(shù)天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質量及驗收。
1、質量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的。
四、過程結算、工程款支付。
1、結算方式：
(1)承包方式：
(2)計價方法：
(3)合同價款(大寫)：
(4)結算方法：
2、工程支付：
五、材料供應及設備管理。
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任。
1、負責辦理有關建設手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙?zhí)住?/p>
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。
七、承包方的責任。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派同志為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工。
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
九、其它。
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數(shù)：
(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本份(發(fā)包方執(zhí)，承包方執(zhí))。
十、補充條款。
發(fā)包方：_____承包方：_____。
合同訂立日期：_____年_____月
發(fā)包方(甲方)：________________。
承包方(乙方)：________________。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.1工程名稱：________________。
1.2工程地點：________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自20__年10月15日開工，于20__年12月30日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73—91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據(jù)。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據(jù))。
第2條甲方工作。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質量驗收的約定。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結算的約定。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款17%。
第五次付款尾款3%質保金一年。
第7條關于材料供應的約定。
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它。
第13條附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________乙方：________________。
______年______月______日：
發(fā)包人(全稱)：_____________。
承包人(全稱)：____________。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下述建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：_____________。
工程地點：_____________。
工程內(nèi)容：_____________。
工程立項批準文號：_____________。
資金來源：_____________。
承包范圍：_____________。
三、合同工期：
開工日期：_____________
竣工日期：_____________
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
合格。
五、合同價款。
金額(大寫)：_____元(人民幣)(小寫)：_____元(人民幣)。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、中標通知書。
5、招標文件及答疑澄清。
6、投標文件。
7、工程建設標準、規(guī)范及有關技術文件。
8、圖紙。
9、工程量清單。
10、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：_____乙方：_____。
_____年_____月_____日。
建設工程施工合同司法解釋篇十五
應甲方要求，在原甲方與乙方年月日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：20__年__月__日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。
三、新增工程量：
詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標牌一覽表》。
四、質量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議六、其它：
1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：_______(蓋章)。
乙方：_______(蓋章)。
法定代表人：_______。
法定代表人：_______。
簽約日期：_______年_______月_______日
建設工程施工合同司法解釋篇十六
隨著人們法律觀念的日益增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的建設工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.1工程名稱：_____________________
工程地點：_____________________
工程內(nèi)容：_____________________
承包范圍：_____________________
1.2開工日期：_____________________
竣工日期：_____________________
總日歷日期：___________________
1.3質量等級：_____________________
1.4合同價款：_____________________
第2條合同文件及解釋順序。
第3條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
3.1合同語言：_____________________
3.2適用法律法規(guī)：_________________
3.3適用標準、規(guī)范：_______________
第4條圖紙。
4.1圖紙?zhí)峁┤掌?/p>
4.2圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：____________________
4.3圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：__________
第5條甲方駐工地代表。
5.1甲方駐工地代表及委派人員名單：______________________
第6條乙方駐工地代表
第7條甲方工作。
第8條乙方工作。
第9條進度計劃。
9.2甲方代表批準的時間。
第10條延期開工。
第11條暫停施工。
第12條工期延誤。
第13條工期提前。
第14條檢查和返工。
第15條工程質量等級。
15.1工程質量等級要求的經(jīng)濟支出：__________________
15.2質量評定仲裁部門名稱：________________________
第16條隱蔽工程、中間驗收。
16.1中間驗收部位和時間：_________________________
第17條試車。
第18條驗收和重新檢驗。
第19條合同價款及調(diào)整。
第20條工程預付款。
20.4甲方不按時付款應承擔的違約責任：_________________
第21條工程量的`核實確認。
21.1乙方提交工程量報告的時間和要求：____________________
第22條工程款支付。
第23條甲方供應材料設備。
23.1甲方供應材料、設備的要求(附清單)：________________
第24條乙方采購材料設備。
第25條設計變更。
第26條確定變更價款。
第27條竣工驗收。
27.1乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：_________________
第28條竣工結算。
28.4甲方將撥款通知送達經(jīng)辦的銀行的時間：_________________
第29條保修。
第30條爭議。
第31條違約。
第32條索賠。
第33條安全施工。
第34條專利技術、特殊工藝和合理化建議。
第35條地下障礙和文物。
第36條工程分包。
第37條不可抗力。
第38條保險。
第39條工程停建或緩建。
第40條合同生效與終止。
40.1合同生效日期：_________________________
第41條合同份數(shù)：
41.1合同副本份數(shù)：_________________________
41.2合同副本的分送責任：___________________
41.3合同書制定費用：_______________________
合同訂立時間：________年_______月______日
鑒(公)證意見：_______________
經(jīng)辦人：_______________________
鑒(公)證機關(章)
__________年_______月________日
建設工程施工合同司法解釋篇十七
甲方：
乙方：
根據(jù)xx有限公司工程建設的需要，時間緊，任務重，經(jīng)領導同意，現(xiàn)將xx建設工程承包給xx。為了保質保量，保證工期，施工驗收有據(jù)可依，本著公平自愿平等互利的原則，經(jīng)雙方同意達成協(xié)議簽定如下合同：
一、工程名稱：
二、工程結構：磚混結構。
三、工程范圍：土建、水電暖安裝。
四、承包性質：包工包料。
五、建筑面積：本工程建筑總面積為6100.472。
六、工程造價：
七、工期：
八、質量要求：執(zhí)行國家建筑工程施工驗收規(guī)范的標準。
九、工程內(nèi)容與做法：內(nèi)容：施工圖紙的全部內(nèi)容，圖紙變更內(nèi)容。做法：
1、地面：住宅地面為原土夯實，c15砼厚度為80，15厚1:2水泥砂漿隨打隨抹面層壓光，油漆踢腳線150高;衛(wèi)生間地面：原土夯實，c15砼厚度為80找坡、50厚1:2水泥砂漿找平，聚氨脂防水層厚度為3，細砂軟墊層10;地板磚面層：走廊、門廳、樓梯間為80厚c15墊層，石材地面，顏色另定，瓷磚踢腳線150高，顏色另定。
2、樓地面、住宅及水箱間為20厚1:2水泥砂漿地面表面壓光，(水箱間地面做聚氨脂防水層3厚)紅色油漆踢腳線150高，衛(wèi)生間為20厚1:2水泥砂漿找坡，聚氨脂防水層3，細砂軟墊層10，瓷磚面層;走道、門廳為石材面層，瓷磚踢腳線150高。
3、樓梯踏步及欄桿：踏步為石材面層同1公寓樓石材及顏色，欄桿同2公寓樓，鐵紅色油漆。
4、門窗：進樓門尺寸為2。
2.5，進戶門尺寸為1。
2.1，窗尺寸為3進樓門為防盜門，其他門窗為塑鋼門窗、中空玻璃(464)。
5、外墻面裝飾同1公寓樓藍狐色乳膠漆、白色窗套;內(nèi)墻面白色外墻防水涂料，衛(wèi)生間為瓷磚墻面，頂面均為白色外墻防水涂料。
6、所有涂料墻面基層均為白色水泥打底兩遍、涂料面層兩遍。
7、所有使用房間均設插座、照明(電視、電話、網(wǎng)線);水暖、消防以設計為準，材料按國家標準進貨。
十、甲方工作：
1、負責材料供應，提供施工場地、施工圖紙。
2、負責管理施工隊，對不服從管理的施工隊，責令停工和撒換。
3、監(jiān)督驗收工程質量，對不符合質量要求的工程部位，責令乙方返工處理和實施處罰。
4、負責現(xiàn)場的安全文明施工：對安全防護不符合要求的部位責令整改和處罰。
十一、乙方的工作：
1、乙方負責對施工隊的管理和教育，乙方進駐工地后，必須遵守煤礦的一切規(guī)章制度和強制性條件(質量管理處罰條例、安全文明施工處罰條例、工具設備管理處罰條例)。
2、乙方負責對借用甲方的工具、設備進行管理、維修、保養(yǎng)，損壞賠賞)。
3、乙方必須配備技術、施工、管理的專業(yè)人材，應具有獨立作業(yè)能力，否則因技術問題造成的損失由乙方負責。
4、乙方負責工程質量管理，在施工過程中，乙方應嚴格按照施工圖紙、設計變更內(nèi)容施工。
5、乙方負責工程質量自我檢查、驗收，負責交工資料整理，(驗收標準應不低于國家建筑工程施工驗收規(guī)范的標準)。
6、乙方負責施工現(xiàn)場的安全文明施工、驗收。
十二、酒后進入施工工地，酒后鬧事，每人次罰款200元，損壞煤礦設施和他人財產(chǎn)的按原值十倍罰款，構成犯罪的交公安部門處理。
十三、工隊職工打架，不分情節(jié)輕重和原因罰款1000元，通過110和其他職能部門處理，給礦方造成極壞影響的罰款5000元。
十四、付款與結算：開工予付總工程款的10%，基礎工程完工后付總工程款的10%，一層主體工程完工后付總工程款的7%，二層主體工程完工后付總工程款的7%，三層主體工程完工后付總工程款的7%，四層主體工程完工后付總工程款的7%，五層主體工程完工后付總工程款的7%，六層主體工程完工后付總工程款的7%，門窗工程完工后付總工程款的5%，抹灰工程完工后付總工程款的5%，地面工程完工后付總工程款的3%，屋面防水工程完工后付總工程款的2%，涂料工程完工后付總工程款的3%，水電暖工程完工后付總工程款的5%，驗收合格后付總工程款的5%，采暖期滿付總工程款的5%，剩余5%保修期滿付清;保修期間乙方接甲方通知后不及時維修或不維修者，甲方拒絕支付保修金。
附則：
2.5為準，挖填土超出部分以18元3調(diào)整，超過。
2.5深的工程量以實調(diào)整;在2公寓樓原平方預算造價99。
1.12元的基礎上結構及門窗設計變更平方造價不超過20元，不再調(diào)整;附屬工程、泉眼保護、化糞池、橋梁工程另算。建筑面積以實際竣工為準。
2、工地設備材料的看管費，設備工具的定期保養(yǎng)與維修人員的人工費，臨時設施搭建與拆除人工費，材料裝卸費(不含灰、砂、磚、石)。施工機械與施工電器照明的安(含龍門架、攪拌機、塔吊等)人工費，已包括在承包總價內(nèi)，不另計算。
3、農(nóng)忙季節(jié)，應保持50%以上的留守人員繼續(xù)施工，保證工期，否者，扣除總造價的5%做賠賞金。
4、一切傷亡事故由乙方承擔。因傷亡急需的資金甲方不負責墊付。
5、合同未盡事宜，協(xié)商解決。
6、合同從簽定之日起生效，保修期滿工程款付清終止。
建設工程施工合同司法解釋篇十八
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
統(tǒng)一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人：
風險提示：
對于承包方的主體資格審查應從有無企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、是否具有與所承包工程相適應的資質證書等方面。最好是具有相應施工資質的公司主體。如果承包方是個人，存在以下風險：
1、本合同可能被認定無效；建議發(fā)包給有資質的單位；
2、對方所雇傭的工人發(fā)生工傷，對方直接攜款跑路，我方可能被要求承擔賠償責任；建議讓對方給工人購買意外險承包人（以下簡稱乙方）：統(tǒng)一社會信用代碼：通訊地址：甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，結合本工程施工具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就__________工程施工事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況。
4、工程范圍：_________________________________________風險提示：
明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間完成工程，發(fā)包方也可以據(jù)此要求承包方承擔違約責任。
另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發(fā)包方應當對可能出現(xiàn)工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定，比如增加建設項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發(fā)生訴訟時無據(jù)可查。
5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。
6、承包方式：風險提示：
應當在合同中明確約定結算時間，以及明確約定拖延結算的違約責任，這樣不僅促使發(fā)包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款，同時也促使施工方積極完成工程，當出現(xiàn)發(fā)包方拖延結算、克扣工程款等問題的時候，走向訴訟維權的時候，合同約定也可以成為呈堂供證。
二、工程結算和支付。
1、結算工程量的核實確認，按圖紙設計量并能同業(yè)主結算的工程量為依據(jù)，臨時工程以方案量并參照測量收方量為結算的依據(jù)。
2、乙方應在每月____日前按甲方規(guī)定的報表上報，甲方向業(yè)主辦理完畢工程結算手續(xù)后____日內(nèi)向乙方辦理工程價款結算。
3、本合同外因設計變更或業(yè)主（或監(jiān)理）原因而對新增項目的工程量與新增單價（或費用）在業(yè)主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結算，最終的計量和結算以業(yè)主（或監(jiān)理）的正式批復為準。
4、設計修改的新增項目如本合同內(nèi)有相應單價的執(zhí)行此單價結算，無相應單價的雙方在施工前協(xié)商簽訂補充單價。
5、甲方按業(yè)主所結工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。
6、工程結算支付采用銀行轉賬方式，乙方必須提供正規(guī)的發(fā)票。
7、當工程結算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結算（扣除質保金）后在__________。天內(nèi)甲方支付乙方。
8、本合同工程質保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗收合格，業(yè)主支付給甲方工程質保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質保期內(nèi)出現(xiàn)質量問題的修復費用應扣除）。
三、工程進度。
1、乙方應按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程，工期自甲方開工令下達之日算起。
3、乙方應按照本合同協(xié)議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任及相應費用。
4、工程暫停施工后，乙方應與甲方協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當工程具備復工條件時，乙方應在指定的期限內(nèi)復工，若乙方無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。
5、由于自然條件影響或業(yè)主原因導致的工程停工、工期拖延等造成的經(jīng)濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權就此向甲方索賠。
6、工程實施期間不可避免的會出現(xiàn)窩工、停工現(xiàn)象，除甲方調(diào)劑工作面以外所發(fā)生的窩工與停工的費用一律不予補償。
四、工程質量標準及驗收。
1、乙方必須按照國家有關施工驗收規(guī)范、設計圖紙及有關設計通知、主合同中的質量要求及甲方質量體系要求控制質量，接受甲方、監(jiān)理、業(yè)主對質量監(jiān)視、檢查、控制。
2、乙方應配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質量檢查及驗收工作。
3、乙方應對其所承擔工程項目的施工質量負全責，如發(fā)生質量事故，應在__________小時內(nèi)報告甲方，對施工質量缺陷負責返工并承擔相關費用;對不合格產(chǎn)品，甲方有權要求乙方予以返工并承擔由此造成的經(jīng)濟損失和工期延誤;不符合質量要求的工程項目，甲方不予計量與結算。
4、乙方應嚴格按甲方的施工過程質量驗收程序要求進行全過程的質量檢查、驗收。產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后可轉入下道工序。
5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。
6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內(nèi)，乙方應按照監(jiān)理、業(yè)主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。
7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復相應缺陷并承擔由此發(fā)生的費用和相應的質量責任。
8、本合同工程缺陷責任期為________年，缺陷責任期內(nèi)的缺陷修復由乙方負責，并承擔相關費用；若乙方未能及時修復責任期內(nèi)的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復，所發(fā)生的費用按實際發(fā)生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質保金不予退還。
1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內(nèi)的施工安全負全責；發(fā)生安全事故（包括險情安全事故）應立即報告甲方。
2、因乙方責任發(fā)生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經(jīng)濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。
3、甲方統(tǒng)一監(jiān)管本工程的文明施工，負責管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等有關文明施工事項，乙方應積極做好本合同施工范圍內(nèi)的文明、環(huán)保工作。
4、乙方在其施工場地內(nèi)發(fā)現(xiàn)文物，應采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。
六、施工材料、設備。
1、乙方應按合同要求組織施工設備，按實際需要向甲方提供入場施工設備清單（含入場時間），并按甲方現(xiàn)場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區(qū)域和亂停亂放。
2、乙方入場施工設備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發(fā)現(xiàn)乙方使用的施工設備因完好率低下或數(shù)量不足等原因影響工程進度、質量時，有權要求乙方增加或更換施工設備，乙方應予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。
3、乙方施工設備未經(jīng)甲方批準不得擅自離開現(xiàn)場，否則按違約處理。
4、乙方施工設備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設備由甲方強制乙方購買相應保險。
七、履約保證金在本合同簽訂前乙方應向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務履約完成后無息退還剩余款項。
八、雙方職責。
1、甲方職責。
（1）甲方應負責做好本合同工程的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗收。
（2）甲方負責及時向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D發(fā)設計、監(jiān)理文件和施工指示，并對施工進行技術指導（含技術交底）。
（3）甲方按主合同的總體進度計劃及監(jiān)理批復的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。
（4）甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監(jiān)督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現(xiàn)滯后、工程質量出現(xiàn)嚴重問題、施工安全出現(xiàn)嚴重隱患時，甲方有權責令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達不到甲方要求時，甲方有權調(diào)整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關費用、損失由乙方承擔。
（5）甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產(chǎn)險和必要的第三者責任險。
2、乙方職責。
（1）乙方應服從甲方、監(jiān)理的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，按照本合同約定對進度、質量、安全等負責。
（2）乙方不得轉讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。
（3）乙方合同工程完工后應及時對施工現(xiàn)場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現(xiàn)場構筑物及其他設施，如發(fā)生損壞，應負責修復或賠償。
（4）乙方應加強對本單位職工的思想教育，規(guī)范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發(fā)生違法違紀事件，做好環(huán)境保護工作，遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)，生產(chǎn)中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應按有關規(guī)定處理。
（5）乙方應負責已完合同工程移交前的維護。
九、違約責任。
1、若乙方將本合同項目另行轉包或再分包，甲方有權直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。
2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計取違約金。
3、若乙方原因造成主合同規(guī)定的其他違約事項（簽訂分包合同應明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關損失。
4、本合同未規(guī)定的違約責任，按甲方與業(yè)主簽訂的主合同違約責任規(guī)定處理。
5、乙方應及時發(fā)放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。
十、爭議解決甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧，雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、其他。
1、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價款結清后自然失效。
3、本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等效力。（以下無正文）。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年____月____日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年____月____日
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/14063621.html】
