合同一旦簽訂,雙方應(yīng)當(dāng)履行各自的義務(wù)并確保合同的有效執(zhí)行。合同的期限和約定的履行時間應(yīng)當(dāng)明確,以避免產(chǎn)生誤解和糾紛。歡迎大家查閱以下的合同范文,了解如何起草一份合理合法且符合雙方利益的合同。
消防的合同篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
為完成雙方商定的建筑安裝(消防)工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,雙方本著平等互利的精神,參照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
承包方式:
第二條工程期限。
本合同所列消防工程,施工時間自年月日至年月日結(jié)束,并達(dá)到交付使用要求,在施工過程中,如遇下列因素而影響施工周期,經(jīng)甲方同意,工期應(yīng)酌情順延。
1、根據(jù)總包方實際工期情況并經(jīng)甲方認(rèn)可的延期原因。
2、因重大變更設(shè)計而影響正常工期的。
3、非人力能抗拒的自然災(zāi)害。
4、因甲方未按合同撥付工程款。
第三條工程價款。
乙雙方確認(rèn)。最終結(jié)算價以審計價為準(zhǔn)。
本合同工程預(yù)算編制以上海市×××版定額及補充文件為計算依據(jù)。
第四條工程結(jié)算與支付。
合同簽訂后一周內(nèi),甲方支付乙方合同總價的30%。當(dāng)安裝量完成時,甲方付款達(dá)合同總價的70%時,后停止付款,當(dāng)通過上海市有關(guān)消防監(jiān)督部門驗收后,甲方再支付合同總價的25%。余款留5%等一年保修期滿,一次付清。本合同工程竣工驗收后,甲方必須將雙方確定的工程尾款,在七天內(nèi)解入乙方銀行帳戶,逾期付款按銀行存款利息逐日計息。
第五條工程材料。
凡工程所需各種材料品種,質(zhì)量等級均應(yīng)適應(yīng)、符合設(shè)計要求和國家消防現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并具有出廠合格證及其它質(zhì)量保證資料。若使用不合格或劣質(zhì)材料,由此造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。
第六條施工準(zhǔn)備。
甲方應(yīng)在開工前辦妥臨時施工場地占用手續(xù)及其他前期工作,并清除施工現(xiàn)場的各種障礙物,具備三通一平的施工環(huán)境。
甲方在合同開工前十天將施工現(xiàn)場交給乙方。
甲方應(yīng)具備平面布臵圖、系統(tǒng)圖施工及有關(guān)技術(shù)文件。
甲方應(yīng)組織設(shè)計單位、施工單位進(jìn)行工程圖紙會審和技術(shù)交底。
甲方應(yīng)提供施工現(xiàn)場就近水、電臨時設(shè)施、施工人員及堆料房各一間。乙方在開工前應(yīng)編好施工組織設(shè)計,并做好各項施工準(zhǔn)備工作。
乙方在施工前對圖紙進(jìn)行深化設(shè)計,根據(jù)規(guī)范要求提出書面意見,并由設(shè)計單位確認(rèn)。
第七條工程管理。
甲方委托同志為本工程項目負(fù)責(zé)人,全權(quán)實施甲方現(xiàn)場管理職權(quán),乙方委派同志為工程項目經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)乙方施工權(quán)限。
甲、乙雙方應(yīng)共同把好質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)消防規(guī)范及施工驗收規(guī)范。施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理的地方,乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方,甲方應(yīng)及時會同設(shè)計單位研究確定修改意見出具設(shè)計變更通知,乙方應(yīng)按變更后的設(shè)計文件進(jìn)行施工。甲方應(yīng)按實際情況給予簽證,調(diào)整合同造價(開口價)或另行結(jié)算。
凡因乙方施工不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)造成的返工,以及竣工后一年內(nèi)發(fā)生的屬于乙方原因造成的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)其費用。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照《建筑企業(yè)施工安全條例》進(jìn)行施工,在施工過程中,乙方應(yīng)加強安全教育,執(zhí)行安全施工規(guī)則,如發(fā)生人為安全事故,由乙方負(fù)責(zé)。
本項工程要和其它工種的施工交叉進(jìn)行,因此甲、乙雙方必須從整個安裝工程的施工程序,做到相互協(xié)調(diào),不能違反程序,盲目施工。
乙方在施工前必須提供操作工人的照片、身份證復(fù)印件,配合甲方辦理上崗證、暫住證等證件,費用由乙方承擔(dān)。
乙方在施工期內(nèi)必須服從總包方的現(xiàn)場管理制度,做到文明施工、安全生產(chǎn)。
第八條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),不經(jīng)驗收或驗收不合格不得進(jìn)入下道工序,對發(fā)生質(zhì)量問題要負(fù)責(zé)及時返工。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
工程竣工后,乙方應(yīng)提供齊全相關(guān)資料文件[竣工圖,設(shè)計變更文字記錄,
施工記錄(包括隱蔽工程驗收記錄)檢驗記錄系統(tǒng)調(diào)試記錄,竣工報告,同時提供三套齊全相關(guān)資料文件給配合方,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后十五日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù),如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
第九條雙方責(zé)任。
甲方:
全面履行合同,確保乙方正常施工。
工程開工前辦妥施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),由乙方進(jìn)行現(xiàn)場校驗。向乙方提供準(zhǔn)確的施工場地、層面和部位以及圖紙。
收到乙方隱蔽工程驗收通知后的24小時內(nèi)組織監(jiān)理、乙方進(jìn)行驗收,并督請監(jiān)理辦理隱蔽工程驗收證明。
及時辦理經(jīng)濟或技術(shù)簽證,按時支付工程款。
工程中因停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,應(yīng)采取措施或減少損失,同時賠償承包方由此造成的停工、窩工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料配件積壓實際損失。
消防工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方不得擅自動用,否則由此發(fā)生的質(zhì)量和其他問題由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。
乙方:
全面履行合同,嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及甲方提供的施工圖紙和設(shè)計要求,精心組織施工。
遵守安全操作規(guī)程,安全組織施工。
做好施工現(xiàn)場建筑物管線和鄰近建筑物構(gòu)筑物的保護(hù)工作,做好周圍環(huán)境工作,并按安全文明施工的規(guī)定和要求進(jìn)行工程施工。
編制工程施工組織設(shè)計、進(jìn)度計劃,提交甲方備審。
按要求參加開工前設(shè)計交底會和工程施工中的施工協(xié)調(diào)會。
工程竣工后一個月內(nèi)提交竣工驗收資料。
第十條有關(guān)安全施工防火的約定。
甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防法》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第十一條違約責(zé)任。
合同簽訂后,雙方均需認(rèn)真執(zhí)行,如有一方違約,須向?qū)Ψ劫r償5%的合同違約金。
因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方辦理合同終止事宜,由此造成的經(jīng)濟損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第十二條合同的約定。
本合同所列條款如與中華人民共和國新頒法規(guī)(或工程所在地地方法規(guī))相抵觸時,按新頒法規(guī)執(zhí)行。
本合同一式肆份,正本二份,副本二份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工款項付清后,除保修條款外失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
消防的合同篇二
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
116415.00元)2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),按下列第(1)項執(zhí)行:
(1)以上產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗報告、合格證等。
證明。
(2)乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。第二條:產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產(chǎn)品的交貨單位:華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場升壓站。2、交貨方法,按下列第(1)項執(zhí)行:
(1)由乙方免費送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場(平頂堡鎮(zhèn)小紅石村)。第三條:對產(chǎn)品提出異議時間和辦法。
1、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效,雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同。
一式8份,正本2份,副本6份。甲方1份正本5份副本,乙方1份正本1份副本。
甲方:(簽字)乙方:(簽字)。
(蓋章)(蓋章)。
甲方:華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察室乙方:鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店。
簽訂時間:二〇一一年七月。
消防的合同篇三
委托方(以下簡稱甲方):
服務(wù)方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方的消防設(shè)備委托乙方進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),達(dá)成如下協(xié)議條款,共同遵守。
1、甲方委托乙方保修服務(wù)的消防設(shè)備共有____個系統(tǒng):包括:
(1)火災(zāi)自動報警/消防聯(lián)動控制系統(tǒng)。
(2)消火栓系統(tǒng)。
(3)自動噴淋滅火系統(tǒng)。
2、消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng):共個月。
本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效,有效期為___年__月日至__年___月日。
甲方:
1、甲方需提供消防系統(tǒng)的全套竣工資料,如果竣工資料不全,應(yīng)提供消防平面圖或建筑結(jié)構(gòu)圖,以保證乙方的維護(hù)保養(yǎng)工作能得到順利進(jìn)行,其中包括消防水系統(tǒng)、電系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面圖,主要消防產(chǎn)品資料等。在維護(hù)過程中,乙方如需原設(shè)計、施工單位提供有關(guān)資料,甲方應(yīng)牽頭做好協(xié)調(diào)工作。
2、甲方應(yīng)安排專職值班員24小時值班,值班員能夠正確操作設(shè)備,遇有故障情況及時通知乙方。
3、值班員對設(shè)備運行情況做好日常記錄,認(rèn)真填寫故障報修單并及時報修,對重大修理項目積極組織協(xié)調(diào)。
4、甲方如進(jìn)行裝修,必須事前通知乙方,不經(jīng)乙方同意,裝修方不得隨意打斷、更改消防線路;移動或拆除探測器。裝修改造期間現(xiàn)場的'消防安全工作由甲方負(fù)責(zé)。
5、保養(yǎng)期間甲方應(yīng)派相關(guān)人員并提供便利條件,協(xié)助乙方的工作。
乙方:
乙方承接消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)后,對該工程消防系統(tǒng)做到精心維護(hù),科學(xué)檢修。
1、乙方派駐現(xiàn)場技術(shù)人員一名,維保的乙方人員應(yīng)遵守甲方的管理制度及作息時間,充分尊重甲方的意見,與甲方密切協(xié)調(diào)配合,完成每日的維護(hù)保養(yǎng)工作。
2、協(xié)議生效一個月內(nèi)乙方負(fù)責(zé)對甲方年有消防值班人員進(jìn)行一次培訓(xùn)。
3、消防值班人員如有變動,乙方隨時派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn),詳細(xì)介紹系統(tǒng)的組成、日常操作、注意事項等,使每位值班人員可以正確和熟練操作設(shè)備,掌握發(fā)生火災(zāi)或故障時的處理方法。
4、在對某些隱蔽工程進(jìn)行維修時,乙方應(yīng)盡量保護(hù)原設(shè)施,若不可避免要對原裝修進(jìn)行改動,由甲乙雙方協(xié)商解決。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行日常維修、定期檢修和緊急排故等維護(hù)保養(yǎng)工作。每次保養(yǎng)后,乙方應(yīng)向甲方提供一份由乙方技術(shù)人員簽名的保養(yǎng)記錄,并由甲方主管領(lǐng)導(dǎo)或指定代表簽字確認(rèn)。
6、乙方在維護(hù)保養(yǎng)期間負(fù)責(zé)各消防設(shè)備的清潔工作。
7、消防設(shè)備在使用過程中如有損壞乙方負(fù)責(zé)維修,如果設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞至無法修復(fù)需要更換時,乙方需向甲方主管部門提出,經(jīng)甲方同意后再行更換,更換費用由甲方承擔(dān),并按設(shè)備報價合理收取。
1、經(jīng)雙方協(xié)商,該項工作每季度的維護(hù)保養(yǎng)費___元。
(大寫:元整)。
2、協(xié)議雙方簽字蓋章生效后一周內(nèi)支付協(xié)議額的____%的維護(hù)費,即:元。
(大寫:元整)。
3、需維修更換的故障設(shè)備,元以下費用,由乙方承擔(dān),包括打印紙、色帶、濾波器、二極管、三極管等維修配件;500元以上費用或非自動報警系統(tǒng)設(shè)備時,由甲方承擔(dān)。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
出租方:(以下簡稱“甲方”)。
承租方:(以下簡稱“乙方”)。
消防的合同篇四
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》建設(shè)部《建筑安裝工程總分包實施辦法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴(yán)格執(zhí)行。
第一條:工程項目。
(1)工程名稱:德清寶豐冷藏冷凍有限公司。
(2)工程地址:禹越鎮(zhèn)九里港。
(3)承包工程范圍:室內(nèi)電氣管線、室內(nèi)給排水管道、防雷接地、雨水管、所有圖紙內(nèi)包含的消防工程。
(4)實施安裝日期年月日至年月日止。
第二條:工程進(jìn)度付款方式一層水電安裝結(jié)束付總工程款的20%,二層水電安裝結(jié)束后付總工程款的20%,封頂結(jié)束,竣工完成驗收合格后,甲方應(yīng)支付總工程款的50%,6個月內(nèi)付總工程款的10%。
第三條:計算工程款方式為29萬,所含內(nèi)容外的工程量另行計算。
第四條:保證金。
合同簽定三日內(nèi),應(yīng)向甲方交納一層主體封頂一次性返還。
五第五條:工程質(zhì)量。
甲方根據(jù)國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底和組織驗收(消防工程自行負(fù)責(zé)驗收,甲方不負(fù)擔(dān)任何驗收費用),乙方按照施工圖紙和說明要求精心組織施工,保證工程質(zhì)量,如工程質(zhì)量不合格必須返工的人工費、材料費由乙方負(fù)責(zé)。反之如果甲方圖紙需變更引起的返工由甲方按工程量、人工費、材料費支付給乙方。
第六條:
(1)甲乙雙方人員要嚴(yán)格遵守現(xiàn)場各項管理制度,在甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下組織施工,有計劃的材料供應(yīng),土建施工進(jìn)度等工作雙方應(yīng)密切配合,保證施工順利進(jìn)行。
(2)乙方應(yīng)加強施工人員的安全教育,對乙方的施工人員不按規(guī)范進(jìn)行違規(guī)操作所引起的安全事故,違規(guī)罰款,若造成安全事故有乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第七條:違約責(zé)任。
(1)乙方承包工程項目,在施工過程中經(jīng)驗收達(dá)不到國家驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),不能保證工程質(zhì)量,甲方有權(quán)終止合同,造成返工的損失,乙方應(yīng)予賠償。
(2)合同簽到訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除本合同,如乙方單方面解除合同時,甲方因影響施工計劃造成經(jīng)濟損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。如甲方中途解除合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的經(jīng)濟損失。
(3)甲方不得借故拖欠各項應(yīng)付款項,如甲方拖欠應(yīng)付款項,乙方有權(quán)停止施工。
第八條:附則。
(1)本合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成時可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或向人展法院提出訴訟。
(2)本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
消防的合同篇五
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗收。
2.乙方所進(jìn)場的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書,試驗、化驗報告單,使用說明,檢測、檢驗報告和設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設(shè)備,并有權(quán)對其進(jìn)行化驗、檢測(化驗、檢測的費用由乙方承擔(dān)),不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場使用和安裝。
3.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-20xx、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50261-20xx、《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20xx及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第八條進(jìn)度計劃。
1.乙方于開工前十日內(nèi)向甲方提供施工組織及進(jìn)度計劃。
2.甲方應(yīng)在送達(dá)后一周內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見。逾期不批,視為有效。
3.乙方按甲方審批的進(jìn)度計劃進(jìn)行施工,并且接受甲方及消防部門的檢查和監(jiān)督。
第九條工程設(shè)計變更。
1.施工中甲方要對工程設(shè)計進(jìn)行變更,應(yīng)提前十天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。乙方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工程變更。
2.因變更導(dǎo)致合同價款的增減,按實際發(fā)生進(jìn)行結(jié)算,工期相應(yīng)延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款,按工程款支付方式支付。
第十條工程調(diào)試。
1.甲、乙雙方約定的調(diào)試內(nèi)容應(yīng)與乙方承包的范圍一致。
2.乙方準(zhǔn)備調(diào)試記錄,甲方根據(jù)乙方要求為調(diào)試提供必要條件。調(diào)試合格,甲方工程師在調(diào)試記錄上簽字。
3.乙方工程調(diào)試周期為個工作日,在調(diào)試工作開始前,各相關(guān)配合工種應(yīng)竣工。
第十一條工程質(zhì)量等級。
達(dá)到國家或消防專業(yè)質(zhì)量檢驗評定部門的驗收標(biāo)準(zhǔn)及合格條件。
第十二條安全施工。
1.乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施(包括乙方自身的防火、防盜、人身、設(shè)備等),乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費用及相關(guān)責(zé)任。對事故責(zé)任存在爭議時,應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
2.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時,還必須執(zhí)行甲方的相關(guān)要求。
第十三條工期延誤因乙方原因?qū)е碌目⒐と掌谕七t,乙方除應(yīng)按甲方要求搶工并承擔(dān)因搶工費用外,還應(yīng)承擔(dān)因此而致甲方的一切損失,但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以順延:
1.工程量變化和設(shè)計變更;
2.不可抗力;
3.非乙方原因及其它工種配合不當(dāng)造成工期延誤;
4.甲方未能按合同規(guī)定提供圖紙及形式條件;
5.甲方未能按約定日期支付預(yù)付款及進(jìn)度款,致使施工不能正常進(jìn)行。
工期提前:無。
第十四條工程停建或緩建。
1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑?,致使合同不能繼續(xù)履行,乙方應(yīng)妥善處理好已經(jīng)完成的工程并組織人員安全撤出施工現(xiàn)場。
2.本合同任何一方由于臺風(fēng)、地震、罷工和雙方認(rèn)可的不可抗力事故而影響本合同執(zhí)行時,則延遲合同義務(wù)的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導(dǎo)致本合同不能履行或部分不能履行,則可相應(yīng)免除合同相對方全部或部分合同所列義務(wù),但當(dāng)事方應(yīng)在不可抗力事由發(fā)生后10日內(nèi)書面告知相對方,并提交有關(guān)部門證明的文件。
第十五條隱蔽工程和中間驗收。
1.驗收部位:隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。
2.驗收方法:上述部位具備驗收條件并經(jīng)乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應(yīng)在記錄上簽字,乙方可繼續(xù)施工;驗收不合格,乙方應(yīng)修改并重新驗收,乙方應(yīng)承擔(dān)以上費用,工期不順延。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收48小時后,甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內(nèi)甲方不參加驗收可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn),乙方可繼續(xù)施工。
第十六條竣工驗收。
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:
2.乙方提交竣工圖的時間和份數(shù):驗收后七日內(nèi)提供貳套竣工圖紙和資料。
第十七條質(zhì)量保修。
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年,終身維護(hù)保養(yǎng)。
第3頁共6頁。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi),乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項目的保修工作,定期與甲方溝通達(dá)到2次/月,以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
乙方聯(lián)系電話:_________乙方聯(lián)系人:_________。
4.質(zhì)保金使用及返還。
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行維修,則視為授權(quán)甲方組織維修,并由乙方承擔(dān)所有費用和質(zhì)量責(zé)任,同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后,乙方負(fù)責(zé)補足質(zhì)保金。質(zhì)保金不足以支付的,由乙方另行支付。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯(lián)系,按照上一款執(zhí)行。
4.4出現(xiàn)質(zhì)量問題后,甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準(zhǔn),維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發(fā)票為準(zhǔn)。
4.5乙方維修人員到達(dá)現(xiàn)場后,必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進(jìn)行維修,對同一問題重復(fù)維修兩次以上者(含兩次),甲方有權(quán)視乙方為責(zé)任心不強,技術(shù)不過關(guān)而自行解決,費用由質(zhì)保金中扣除。
1.甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決乙方的施工場地,并為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電,由乙方承擔(dān)費用。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。
3.對乙方進(jìn)入工地現(xiàn)場的施工人員進(jìn)行甲方工地有關(guān)制度的培訓(xùn)。
4.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
5.乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料,不得以任何理由隱瞞。
6.乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方提供全部工程進(jìn)度計劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表。
7.乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場清潔,符合甲方施工現(xiàn)場管理制度的有關(guān)規(guī)定。
8.乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告等工作。
第4頁共6頁。
9.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
10.乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,方可組織施工,否則后果自負(fù),如給甲方造成經(jīng)濟損失的乙方應(yīng)予以賠償。
11.乙方必須遵守防火設(shè)計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。
12.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗和最終檢驗,并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
13.工程竣工驗收合格后未移交甲方前,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程未交付前的成品保護(hù)工作,并應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備,造成損壞的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第十九條違約責(zé)任、索賠。
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應(yīng)從催告期滿之日起,向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)或未通過政府消防主管部門的驗收,乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第二十條爭議的解決。
本合同發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
第二十一條合同的生效及終止。
1、合同自雙方簽章之日起生效。
消防的合同篇六
甲方:
乙方:
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括:管道安裝、噴頭安裝,管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞,消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞,具體按以下幾點實行:
1、乙方必須按規(guī)范,按圖紙施工,確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工,不違規(guī)作業(yè),聽從現(xiàn)場施工人員安排,不得浪費材料。
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機具、工具、勞保、住宿。
4.人工費:甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方,總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。
5、具體付款方式:前期按每月安裝進(jìn)度量的80%付款,所有管道安裝完成及試壓后付足總款的90%,消防驗收合格后,15日內(nèi)付清總款給乙方。
6、需要修改處,必須在乙方為施工前提出,并下達(dá)更改通知書,如乙方已安裝,更改部分由甲方負(fù)責(zé)。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
消防的合同篇七
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:上海xx公司(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)定,就甲方消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
系統(tǒng)、系統(tǒng)、系統(tǒng)、和系統(tǒng),在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng),保養(yǎng)期為________年。
(一)、本合同簽字生效后,乙方在日內(nèi)完成對消防系統(tǒng)的全面檢查,檢修。
(二)、本合同生效后________年內(nèi),乙方對本消防系統(tǒng)進(jìn)行4次全面例行檢查、維護(hù),分別在每季度的第一個月進(jìn)行。
(三)、遇到突發(fā)火災(zāi)報警系統(tǒng)故障,甲方應(yīng)及時通知乙方,乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障,乙方人員在24小時內(nèi)到達(dá)進(jìn)行維修。
(四)、消防主管部門進(jìn)行年檢時,乙方人員到場,并保證系統(tǒng)工作正常。
(五)、甲方應(yīng)為乙方工作人員現(xiàn)場工作提供方便及相應(yīng)安全措施,乙方工作人員應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度。
(六)、乙方在提供技術(shù)服務(wù)時,不負(fù)責(zé)任何間接責(zé)任或由此引起的其它責(zé)任(如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失)。
(七)、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產(chǎn)生的損壞。
(八)、每次維護(hù)保養(yǎng)后,甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人需在維修記錄表上簽字,一式份,雙方備案。
(一)、本合同總價為:元整。
(二)、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后,甲方預(yù)付給乙方合同總價的%,即:元整。以此按每季度類推。
(一)、本合同以簽字日起生效,有效期為________年。
(二)、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份。
(三)、合同中未盡事宜,通過友好協(xié)商解決。
甲方:乙方:上海xx公司法人代表:法人代表:
聯(lián)系人:聯(lián)系人:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真。
消防的合同篇八
甲方(需方):
乙方(供方):
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上,根據(jù)國家《合同法》和有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定,簽訂本合同,雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額:
二、質(zhì)量要求和保證:乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、消防標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具備國家消防合格認(rèn)證的消防合格標(biāo)簽、產(chǎn)品出廠標(biāo)簽、身份認(rèn)證標(biāo)簽,經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心網(wǎng)站驗證,銷售渠道符合乙方身份,流向地區(qū)為市,銷售日期距出廠日期不超過15天,產(chǎn)品實行三包,保修一年。
三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限:所交產(chǎn)品符合消防相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方交貨時甲方進(jìn)行實際檢驗。
四、合同單價約定:本合同標(biāo)的物價格為合同期限內(nèi)既定價格,不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔(dān):乙方承擔(dān)運輸及運費,并負(fù)責(zé)交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點:甲方給乙方下訂單后7日內(nèi),乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法:貨到7日內(nèi)進(jìn)行驗收,驗收合格后,乙方提供發(fā)票,甲方支付貨款。
八、合同有效期:至產(chǎn)品保修期結(jié)束或消防部門對該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責(zé)任:乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方無條件更換,如因乙方交貨延期或質(zhì)量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
十、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽字蓋章后生效,如有異議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交甲方所在地法院裁決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
關(guān)于消防通知匯編八篇。
消防的合同篇九
依照《中華人民共和國合同法》,結(jié)合國家和天津市有關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
1.乙方負(fù)責(zé)在合同有效期內(nèi)定期對施進(jìn)行檢測維修保養(yǎng)。
2.檢測維修保養(yǎng)內(nèi)容包括(自行選擇):
a.消防供配電設(shè)施。
b.火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。
c.自動噴水滅火系統(tǒng)。
d.消防供水設(shè)施。
e.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。
f.?室外消火栓及消防炮系統(tǒng)。
g.水噴霧滅火系統(tǒng)。
h.細(xì)水霧滅火系統(tǒng)。
i.氣體滅火系統(tǒng)。
j.泡沫滅火系統(tǒng)。
k.干粉滅火系統(tǒng)。
l.機械排煙系統(tǒng)。
m.機械送風(fēng)系統(tǒng)。
o.消防電話系統(tǒng)。
q.防火分隔系統(tǒng)。
r.安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)。
1.檢測維修保養(yǎng)期間由甲方負(fù)責(zé)提供原消防設(shè)施的有關(guān)圖紙資料。
2.甲方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常值班、巡查、建檔并認(rèn)真填寫《消防控制室值班記錄》,向乙方提供詳細(xì)的故障情況記錄。
3.甲方負(fù)責(zé)提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤,造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負(fù)責(zé)。
4.甲方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)現(xiàn)場各部門的協(xié)調(diào),并派專人協(xié)助乙方掌握、了解甲方維護(hù)保養(yǎng)消防系統(tǒng)的性能與存在問題,提供檢測、維修、保養(yǎng)所需水、電、氣等必要條件,并全程配合乙方確保維護(hù)保養(yǎng)工作順利進(jìn)行。
5.乙方檢測出損壞的消防設(shè)備后,由乙方負(fù)責(zé)提供所需設(shè)備(器件)規(guī)格、型號、數(shù)量,甲方負(fù)責(zé)購買或由乙方代購,費用由甲方支付。
6.甲方應(yīng)保證其各項責(zé)任的履行,由于甲方原因影響檢測、維修保養(yǎng)工作進(jìn)行所產(chǎn)生的后果,由甲方承擔(dān)。
1.乙方根據(jù)提供圖紙,依據(jù)中華人民共和和國國家標(biāo)準(zhǔn)gb25201——20xx《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》及天津市地方標(biāo)準(zhǔn)db12-097-1998《自動消防系統(tǒng)質(zhì)量檢驗評定規(guī)程》中相關(guān)的規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)要求,在合同有效期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常檢測維修、保養(yǎng)工作;定期對甲方的消防設(shè)施進(jìn)行功能檢測,并提交給甲方檢測報告。
2.乙方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi),對甲方消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次回訪,并填寫《建筑消防設(shè)施月檢查記錄表》保質(zhì)保量地完成甲方所委托的項目。
3.乙方應(yīng)對建筑消防設(shè)施進(jìn)行每季度不少于一次的聯(lián)動檢查,檢查內(nèi)容包括(可選擇):
a.消防供配電設(shè)施。
b.火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。
c.自動噴水滅火系統(tǒng)。
d.消防供水設(shè)施。
e.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。
f.室外消火栓及消防炮系統(tǒng)。
g.水噴霧滅火系統(tǒng)。
h.細(xì)水霧滅火系統(tǒng)。
i.氣體滅火系統(tǒng)。
j.泡沫滅火系統(tǒng)。
k.干粉滅火系統(tǒng)。
l.機械排煙系統(tǒng)。
m.機械送風(fēng)系統(tǒng)。
o.消防電話系統(tǒng)。
q.防火分隔系統(tǒng)。
r.安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)。
4.檢測維修保養(yǎng)期內(nèi)系統(tǒng)如出現(xiàn)故障,甲方應(yīng)及時通知乙方,乙方接到甲方通知后應(yīng)立即到場查看測試,并及時消除故障,確保建筑消防設(shè)施正常運行。存在一般故障的,乙方必須在接到維保要求后小時內(nèi)到場維護(hù)保養(yǎng);存在嚴(yán)重故障的,乙方必須在接到緊急維保要求后小時內(nèi)到場維護(hù)保養(yǎng).。
5.乙方應(yīng)保證其檢測維修保養(yǎng)的系統(tǒng)符合本合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),因乙方原因質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),乙方在合理的期限內(nèi)無償返工。
6.凡乙方在檢測維修保養(yǎng)中違反有關(guān)規(guī)定而造成質(zhì)量事故、財產(chǎn)損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
7.在檢測維修保養(yǎng)過程中,乙方人員應(yīng)遵守甲方的相關(guān)制度規(guī)定。
維修保養(yǎng)時間自年月日開始,至年月日結(jié)束,有效期個月。
系統(tǒng)檢測費rmb:元維修保養(yǎng)費rmb:元合同總費用共計rmb:元。
人民幣大寫:
2.合同款付款方式。
(1)合同簽訂日內(nèi),甲方支付乙方合同款的%,即rmb:元,
合同完成50%時,甲方支付乙方合同款的%,即rmb:元,合同結(jié)束后日內(nèi)甲方付清余款即rmb:元。(2)其它付款方式:
3.本合同任何一方不得擅自改變,如工作量發(fā)生變化,雙方另行簽訂補充合同。
任何一方違約應(yīng)按照國家有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決,協(xié)商不成,可通過()方式解決。
1.天津仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院訴訟。
1.本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)正本壹份,副本份。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。
3.與本合同有關(guān)的協(xié)議條款及附件,與本合同具有同等的效力。
合同簽訂時間:年月日。
合同簽訂地點:消防監(jiān)督部門:
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:。
電話:電話:傳真:傳真:
郵編:郵編:開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
消防的合同篇十
供方:
需方:
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價、金額詳見附表。
第一條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):所有商品均為沒有使用過的達(dá)到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范要求及人防驗收標(biāo)準(zhǔn)的全新的產(chǎn)品。如達(dá)不到驗收要求,需方有權(quán)要求供方無條件更換或退貨。如有異議應(yīng)在安裝前提出,以便合理解決。
第二條售后服務(wù):產(chǎn)品在正常調(diào)試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負(fù)責(zé)維修或更換,如因使用不當(dāng)或貨物轉(zhuǎn)交需方后搬運造成損壞需方負(fù)責(zé)。所有商品質(zhì)保期兩年。
第三條產(chǎn)品品牌為“”牌,所有商品均配帶相應(yīng)的檢測報告、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關(guān)資料一式四份,有特殊要求的要按驗收規(guī)范提供相應(yīng)資料。
第四條交、提貨方式:
1.交貨時間:合同簽訂后供方收到預(yù)付款之日起日內(nèi)。
2.交貨地點:工地。
3.運輸方式及費用負(fù)擔(dān):汽車運輸,運費供方負(fù)擔(dān),需方負(fù)責(zé)卸貨。
第五條合同價款及結(jié)算方式:本合同最終優(yōu)惠價為元整。合同簽訂后付預(yù)付款元為質(zhì)保金,質(zhì)保期兩年,質(zhì)保到期后一次性付清。
第六條違約責(zé)任及處理方式:本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商解決不了的,向原告方所在地人民法院依法提起訴訟,依法處理。
第七條本合同一式肆份,供需雙方各執(zhí)兩份。
供方:需方:
法定代表人或代理人:法定代表人或代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽訂日期:
【實用】消防安全承諾書三篇。
聘用合同實用模板。
實用借調(diào)合同。
借款合同實用范文。
消防的合同篇十一
甲方(需方):
乙方(供方):
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和有關(guān)政策規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交(提)貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按消防部門要求。
三、驗收方法:貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結(jié)算方式及期限:甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式:由乙方負(fù)責(zé)。
六、費用承擔(dān):由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任:
1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品
2、乙方無條件把關(guān)合同中消防器材本身的質(zhì)量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內(nèi)免費上門檢修維保,確保 產(chǎn)品設(shè)備的正常使用(保修期為一年)對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務(wù)。
4、乙方對所承諾的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或充灌標(biāo)準(zhǔn)必須明確在標(biāo)簽上如實填寫。
附注:
1、本合同依法簽訂,即具有法律效力,雙方必須全面履行,任何一方都不得
擅自變更或解除,因需要變更或解除時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份,雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
消防的合同篇十二
甲方(需方):
乙方(供方):
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上,根據(jù)國家《合同法》和有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定,簽訂本合同,雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額:
二、質(zhì)量要求和保證:乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、消防標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具備國家消防合格認(rèn)證的消防合格標(biāo)簽、產(chǎn)品出廠標(biāo)簽、身份認(rèn)證標(biāo)簽,經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心網(wǎng)站驗證,銷售渠道符合乙方身份,流向地區(qū)為 市,銷售日期距出廠日期不超過15天,產(chǎn)品實行三包,保修一年。
三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限:所交產(chǎn)品符合消防相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方交貨時甲方進(jìn)行實際檢驗。
四、合同單價約定:本合同標(biāo)的物價格為合同期限內(nèi)既定價格,不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔(dān):乙方承擔(dān)運輸及運費,并負(fù)責(zé)交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點:甲方給乙方下訂單后7日內(nèi),乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法:貨到7日內(nèi)進(jìn)行驗收,驗收合格后,乙方提供發(fā)票, 甲方支付貨款。
八、合同有效期: 至產(chǎn)品保修期結(jié)束或消防部門對該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責(zé)任:乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方無條件更換,如因乙方交貨延期或質(zhì)量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
十、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽字蓋章后生效,如有異議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交甲方所在地法院裁決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
消防的合同篇十三
乙 方:xxx
簽訂日期: xxxx年xx月xx 日
甲方(用人單位):xxx
乙方(職工):xxx
名稱:xxx
姓名:xxx
法定代表人(主要負(fù)責(zé)人):xxx
身份證號碼:xxx
戶籍地址:xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》(以下簡稱《勞動合同法》)和國家、省市的有關(guān)規(guī)定,遵循合法、公平、平等自愿,協(xié)商一致、誠實信用原則,訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為:無固定期限合同。自____年____月____日起。
二、工作時間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行____工時制。
第三條 甲方嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)休息休假的規(guī)定,甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)加班的規(guī)定,確實由于生產(chǎn)經(jīng)營需要,應(yīng)當(dāng)與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報酬
第四條 乙方的月工資為:____元(其中試用期間工資為:____元)。甲方每月___日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的,應(yīng)依法安排乙方補休或支付相應(yīng)工資報酬。
四、社會保險
第六條 甲方應(yīng)按國家和本市社會保險的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會保險。
第七條 乙方患病或非因工負(fù)傷,其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程,制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位,應(yīng)當(dāng)向乙方履行告知義務(wù),并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境,并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應(yīng)根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn),提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準(zhǔn)和職業(yè)技能。
乙方應(yīng)認(rèn)真參加甲方組織的各項必要的教育培訓(xùn)。
六、勞動合同的履行和變更
第十二條 甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌鏊趧訔l件和工作崗位,并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行自己的勞動職責(zé),并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更本合同的內(nèi)容,并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方,可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(一) 未按照本合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的;
(二) 未支付勞動報酬的;
(三) 未依法為乙方繳納社會保險費的;
(四) 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定,損害乙方權(quán)益的;
(五)因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的,或者甲方違章
指揮、強令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的;
(三)嚴(yán)重失職,營私舞弊,給甲方造成重大損害的;
(五)因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的;
(六)被依法追究刑事責(zé)任的。
第十八條 有下列情形之一的,甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同:
(二)乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(三)本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無法履行,經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商,未能就變更本合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的,甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同:
(二)在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的;
(三)患病或者非因工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(四)女職工在產(chǎn)期、哺乳期的;
(五)在甲方連續(xù)工作滿十五年,且距法定退休年齡不足五年的;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止
第二十條 有下列情形之一的,本合同終止:
(一)本合同期滿的;
(二)乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的;
(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;
(四)甲方被依法宣告破產(chǎn)的;
(五)甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜,或者有關(guān)勞動標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容與今后國家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
委托代理人(簽章):
日期:
消防的合同篇十四
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱:***圍墻設(shè)置工程
工程地點:
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容:花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎(chǔ))、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復(fù)工作及預(yù)算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設(shè)計要求;特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護(hù)費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的,在經(jīng)甲方確認(rèn)后按實結(jié)算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行,合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工,在 年 月 日前,乙方應(yīng)完成全部包干工作,雨天經(jīng)甲方確認(rèn)可適當(dāng)順延工期。
由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪藨?yīng)承擔(dān) 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質(zhì)量要求
符合國家相關(guān)規(guī)定及達(dá)到發(fā)包人的質(zhì)量要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元,大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含:承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護(hù)費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
3、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的,結(jié)算時應(yīng)扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%,甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi),付至合同總價款的50%;結(jié)算完畢付至結(jié)算價的95%;剩余5%結(jié)算價作為質(zhì)保金,于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。
乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票,乙方未開具時,甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款,且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導(dǎo)致發(fā)包人延期支付工程款的,責(zé)任由乙方自行承擔(dān),且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責(zé)
現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮:包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào),協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責(zé)
1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮,保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,依法辦理相關(guān)保險,承擔(dān)一切安全措施費用;施工過程中發(fā)生的一切安全事故,所造成的一切后果及損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān),由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任;如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松?、財產(chǎn)損失,乙方應(yīng)及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應(yīng)承擔(dān)的上述賠償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。
3、施工過程中,乙方必須文明施工,保持現(xiàn)場施工整潔,做到現(xiàn)場施工整潔,如乙方不服從管理,甲方有權(quán)要求承包人整改,延誤工期責(zé)任由乙方承擔(dān);在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時清理,甲方有權(quán)另請施工單位清理,其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時進(jìn)行維修的,甲方有權(quán)另行安排其他施工隊伍修理,所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的,甲方有權(quán)向乙方追償。
5、材料供應(yīng)管理:工程材料由乙方自購,材料質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,且材質(zhì)必須得到甲方的確認(rèn),如因材料不合格承包人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失(包括工期延誤責(zé)任)。
6、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作,在工程竣工驗收完成并移交甲方前,乙方應(yīng)妥善做好看護(hù)工作。
第九條 違約責(zé)任
1、本工程應(yīng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),如工程竣工驗收不合格的,甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并應(yīng)另行承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應(yīng)按照合同約定的工期如期完工,逾期超過七天的,甲方有權(quán)單方面終止本合同,乙方除無權(quán)取得任何款項外,還須向甲方支付合同總價款20%的違約金,因此給甲方造成損失的,還應(yīng)據(jù)實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排,甲方有權(quán)單方面終止本合同,清退乙方所有人員,并向乙方追索相應(yīng)的損失。
4、在施工過程中,若發(fā)生重大人身傷亡事故,不但由乙方承擔(dān)一切責(zé)任,還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金,且甲方有權(quán)單方面解除本合同,因合同解除產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工,如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”,及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者,皆視為商業(yè)賄賂,如發(fā)生這種情況,發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同,凍結(jié)所有應(yīng)付款項,如情節(jié)嚴(yán)重或者涉及刑事,則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議,無法通過協(xié)商途徑解決的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效,工程竣工并驗收合格結(jié)清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
消防的合同篇十五
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔(dān)任滅火和搶險救援工作以來,合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作,緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴(yán)重不足的矛盾。經(jīng)過幾年的成長,合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量,但這種新力量的出現(xiàn),給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn),怎樣合理調(diào)配他們,充分調(diào)動他們工作的積極性,促進(jìn)合同制消防員隊伍與現(xiàn)役隊伍的有效配合,共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力,已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓(xùn)期間,有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊,石獅市二、三中隊交流學(xué)習(xí),受益匪淺,現(xiàn)將幾點想法總結(jié)如下:
(一)人員構(gòu)成成份比較復(fù)雜。從現(xiàn)有的合同制隊員的成份來看,有剛畢業(yè)的大學(xué)生,有在家待業(yè)的,有退伍的戰(zhàn)士,有做原本是生意的,濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等,由于原本的情況不同,起點不一樣,社會閱歷不一樣,對待生活的態(tài)度也存在很大差異,因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質(zhì)參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質(zhì)、個人品質(zhì)都有很大的差別。有的隊員有一技之長,比如駕駛、修理等,甚至有消防員退伍的,對消防業(yè)務(wù)很熟悉,身體素質(zhì)也很好,但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗的,對消防業(yè)務(wù)不熟練,但文化程度較高,因此要縮減隊員之間能力、素質(zhì)的差異,很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時,對文化程度作了要求,合同制文員隊文化程度在大專以上,合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上,相對現(xiàn)役戰(zhàn)士來說,接受文化教育的程度高,文化素質(zhì)比較好,表現(xiàn)出來對文字處理能力較好,計算機的運用比較熟練,理解接受能力比較強。
基于以上幾個特點,合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型:
1) 熱愛工作,珍惜工作機會。大多數(shù)合同制消防員屬于這個類型,熱愛本職工作,珍惜現(xiàn)有的工作崗位,下隊以后,能夠安心本職工作,積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此,在平時能夠認(rèn)真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度,為部隊的建設(shè)出謀劃策,服從意識強,自我要求嚴(yán),刻苦訓(xùn)練,努力學(xué)習(xí)。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭,放好樣子,促進(jìn)部隊的管理與發(fā)展,不需要管理者操心,即使偶爾犯點錯誤,略加說服教育就達(dá)到管理的目的,他們也會虛心接受,積極改正。
2)平平庸庸,做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感,也充滿了努力干工作的激情,但由于對消防部隊缺乏正確的認(rèn)識,到消防部隊后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實與想象有很大的差距,自身各方面的素質(zhì)又趕不上現(xiàn)役官兵,這種激情逐漸消退,加之自身的意志力不強,對工作前景缺乏信心,因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘,工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性,在平時的工作中加以積極地引導(dǎo),讓他們認(rèn)識到自己的價值,幫助他們樹立信心,他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3)不思進(jìn)取,把消防部隊當(dāng)過渡跳板。有個別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板,他們大都是由于在社會上還沒有找到工作,到部隊后又不適應(yīng)部隊的生活,因而,這類合同制消防員平時不思進(jìn)取,工作消極怠慢,管理者要轉(zhuǎn)變他們的思想態(tài)度,使其安心部隊的生活,要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后,如何幫助他們盡快適應(yīng)基層中隊生活,邁好第一步?這是基層中隊帶兵人老生常談的話題,作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員,在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時,更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手,因為思想決定人的一切。一方面,要幫助合同制消防員消除庸俗關(guān)系的影響,堅定“成長進(jìn)步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面,要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論,用談心的方式進(jìn)行交流了解,因為談心是密切同志關(guān)系的“潤滑劑”,是基層中隊落實“兩個經(jīng)?!钡慕痂€匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”,搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細(xì)節(jié)、養(yǎng)成直接關(guān)系到人的素質(zhì)高低。一方面,要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用,工作生活中要多留心,工作上不能急于求成,要手把手地教他們,生活中要真心真意關(guān)心他們,用問候溫暖他們,用行動感化他們。另一方面,要處理好言教與身教的關(guān)系,把握嚴(yán)與愛的尺度,要嚴(yán)之有理,管之有據(jù),嚴(yán)格按條令條例管理,堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓(xùn)練中要體貼熱心,一視同仁。合同制消防員剛下中隊,可能會出現(xiàn)對飲食、生活、交往、體力等情況不適應(yīng),面對緊張、單調(diào)、枯燥、疲勞的訓(xùn)練生活,難免會產(chǎn)生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時,我們就及時消除他們的心理障礙,堅持以平等的姿態(tài)進(jìn)行溝通交流,充分尊重人格,保護(hù)他們的隱私,不打罵體罰侮辱合同制消防員,不因反應(yīng)遲鈍就諷刺挖苦,不因犯小錯誤而一棍子打死,也不因表現(xiàn)突出就一時照顧。做到既鼓勵先進(jìn),更激勵后進(jìn);既善于批評,更善于幫助,使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關(guān)系兵,這是大家眾所周知的,也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此,就如何管理“關(guān)系兵”做一點探討。
“關(guān)系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點:一是存在著一種優(yōu)越感;二是依仗有關(guān)系,不服從部隊管理,管輕了不管用,重了就到“關(guān)系”那里胡說八道;三是難以堅持原則和公道。“關(guān)系兵”在關(guān)鍵時候有人寫條子、打招呼,要求給予關(guān)照,讓最基層的管理者左右為難。對此,應(yīng)從以下幾點去把握:
一、堅持原則,克服怕“關(guān)系兵”的思想。無論靠山多硬,來頭多大,畢竟還是你的兵。嚴(yán)格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求,堅持原則,一身正氣去帶領(lǐng)他們,而不過多地去考慮背后的關(guān)系,做到管理中有理有力。在日常管理中,讓“關(guān)系”牽著鼻子走,這就等于叫兵牽著鼻子走,這樣將會喪失領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威,在群眾中失去一個管理者的威信,往后的管理工作會出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對“關(guān)系”的偏見。一是要全面地看問題。“關(guān)系兵”絕大多數(shù)是積極上進(jìn)、遵紀(jì)守法的,而不服從管理、搞特殊、調(diào)皮搗蛋的只是個別,絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學(xué)點技術(shù),向往一個好的崗位,不只是“關(guān)系兵”所追求的東西,應(yīng)該是所有到部隊的人都向往的,不能看成是不正之風(fēng)。三是要通過實質(zhì)去看問題,在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的,他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉,因此“關(guān)系”對“關(guān)系兵”也是很嚴(yán)格的,也是講原則道理的。從這個意義上來說,管理者一定要充分發(fā)揮“關(guān)系兵”積極一面的作用,不能片面認(rèn)為“關(guān)系”起到的都是消極作用。
三、加強“關(guān)系兵”疏導(dǎo)。一是靠“關(guān)系”,只能管一時,不能管一世,一旦失去可能會摔跤。二是靠“關(guān)系”只能解決一部分棘手問題,若出了一些大問題,“關(guān)系”照樣救不了你,更不是你永遠(yuǎn)的救世主。所以疏導(dǎo)這些合同制消防員明理,引導(dǎo)他們走向正路,這是一個管理者的責(zé)任。在個人成長進(jìn)步的道路上,要實現(xiàn)自己的理想,關(guān)鍵還是自身的努力和奮斗,決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的管理者,是艱苦的,但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責(zé)任的工作態(tài)度,要有不辱使命、迎難而上的精神面貌,這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。
消防的合同篇十六
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。
合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內(nèi)容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過期承擔(dān)一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經(jīng)營,給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔(dān),自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護(hù),對雙方當(dāng)事人均具有約束力,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當(dāng)事人的真實意思表示,該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿,但導(dǎo)致合同解除過錯在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的,人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者,但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此,導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防的合同篇十七
甲方:
乙方:
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括:管道安裝、噴頭安裝,管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞,消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞,具體按以下幾點實行:
1、乙方必須按規(guī)范,按圖紙施工,確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工,不違規(guī)作業(yè),聽從現(xiàn)場施工人員安排,不得浪費材料。
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機具、工具、勞保、住宿。
4.人工費:甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方,總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方:
乙方:
消防的合同篇十八
第一條:
1.編制目的:
為加強消防安全管理,預(yù)防火災(zāi),減少火災(zāi)危害。
2.編制依據(jù):
根據(jù)《中華人民共和國消防法》編制本制度。
3.適用范圍:
本制度適用于各賓館及全體員工。
第二條:各人員應(yīng)當(dāng)遵守消防安全法律、法規(guī),貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防工作方針,履行消防安全責(zé)任,保障消防安全。
第三條:第一負(fù)責(zé)人是該單位的消防安全責(zé)任人,對消防安全工作全面負(fù)責(zé)。
第四條:各人員應(yīng)當(dāng)落實班組消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制。明確班組和崗位消防安全職責(zé),確定班組,崗位的消防安全責(zé)任人。
第五條:各人員消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障消防安全符合規(guī)定,掌握消防安全情況;。
2.將消防工作與管理等活動統(tǒng)籌安排,執(zhí)行賓館年度消防工作計劃;。
4.組織人員積極參與公司組織的應(yīng)急疏散和實戰(zhàn)滅火演練。
第六條:落實下列消防安全管理工作:
1.擬訂年度消防工作計劃,組織實施日常消防安全管理工作。
2.組織制訂或修訂消防安全管理制度,并檢查督促落實。
3.組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。
4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。
5.組織實施對公司所有的消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維修保養(yǎng),確保完好有效。
組織管理公司義務(wù)消防隊。
第七條:將容易發(fā)生火災(zāi),且一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴(yán)重危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重點部位,應(yīng)根據(jù)上述情況確的重點部位,并設(shè)置明顯防火標(biāo)志,實行嚴(yán)格管理。
第八條:動火管理。禁止在具有火災(zāi),爆炸危險的場所用火;因特殊情況需要進(jìn)行動火作業(yè)的,應(yīng)分別落實監(jiān)護(hù)人在確認(rèn)無火災(zāi)、爆炸危險后方可動火作業(yè)。動火人員應(yīng)當(dāng)尊守消防安全規(guī)定,并落實相應(yīng)的消防安全措施。
第九條:保障防火責(zé)任區(qū)域內(nèi)的疏散通道,安全出口暢通,保持防火門、防火卷簾,消防安全疏散指示標(biāo)志,應(yīng)急照明、消防廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。
第十條:對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸或銷毀應(yīng)遵守國家相關(guān)規(guī)定,實行嚴(yán)格的消防安全管理。
第四章防火檢查。
第十一條:重點部位由保衛(wèi)巡邏人員每小時一次巡查,重點部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查,公司每周組織一次大檢查,巡查、檢查的內(nèi)容包括:
1.用火,2.用電有無違章情況。
3.消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)8.志是否在位、完整;。
4.常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài),10.防火卷簾下是否堆放物品影響使用;。
5.消防安全重點部位的人員在崗情況;。
6.消防車通道、消防水源情況;。
7.滅火器材配置情況;。
第五章火險隱患整改。
第十二條:對下列違反消防安全規(guī)定的行為,責(zé)令有關(guān)人員當(dāng)場改正并督促落實:
1.違章使用,儲存易燃易爆危險物品的;。
2.違章動火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險的場所吸煙等違反禁令的;。
3.遮擋,鎖閉安全出口,占用、堆放物品影響疏散通道的;。
4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;。
5.常閉式消防門處于開啟狀態(tài)、防火卷簾下堆放物品影響使用的;。
6.消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。
第十三條:對不能當(dāng)場整改的火險隱患,保衛(wèi)科應(yīng)及時下發(fā)《火險隱患整改通知書》限期整改,并定期復(fù)查。
第十四條:應(yīng)建立健全消防安全檔案,并能全面詳實地反映賓館消防工作的基本情況,根據(jù)情況變化及時更新,統(tǒng)一保管,備查。
第十五條:消防檔案包括以下內(nèi)容:
1.賓館基本概況和消防安全重點部位情況。
2.消防管理組織體系和各級消防安全負(fù)責(zé)人。
4.消防設(shè)備、設(shè)施、器材的分布情況。
6.滅火預(yù)案。
第七章獎懲。
第十六條:將消防安全工作納入月獎、風(fēng)險金、年終考核的內(nèi)容。對消防安全工作成績突出的,予以表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責(zé)或者違反消防安全制度的行為,根據(jù)消防安全分項制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直至追究刑事責(zé)任。
必備抵押借款合同。
【必備】合作合同九篇。
【必備】運輸合同八篇。
消防的合同篇十九
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間:年月日。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容:自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾。
四、工程造價:萬元整(元)。
第二條施工準(zhǔn)備。
一、甲方:協(xié)助乙方安排現(xiàn)場施工的用水、用電等合理要求,水、電費由甲方負(fù)責(zé)。
二、乙方:乙方協(xié)助甲方火災(zāi)自動報警項目的消防建審工作,乙方應(yīng)提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進(jìn)場。
三、乙方必須注意安全施工,在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負(fù)責(zé)。
第三條工程期限。
根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要。
第四條工程質(zhì)量。
一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場實際施工;。
二、乙方保證承包范圍內(nèi)的工程通過當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗收;。
三、工程用消防設(shè)備產(chǎn)品需具有產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)品合格證。
第五條工程價款的支付與結(jié)算。
工程完工后甲方應(yīng)付給乙方總工程款的%,工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應(yīng)付給乙方總工程款的%,工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%,留%作為質(zhì)保金。
第六條工程驗收。
工程竣工報當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督部門驗收,乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方整理有關(guān)報驗收資料。
工程在一年質(zhì)保期內(nèi)提供免費維保服務(wù)(人為因素除外),質(zhì)保期滿后乙方可以對本系統(tǒng)工程進(jìn)行有償維保服務(wù)。
第七條違約責(zé)任。
一、乙方的責(zé)任:工程質(zhì)量不符合規(guī)定負(fù)責(zé)賠償修理或返工,費用自理;。
二、甲方的責(zé)任:未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
第八條附則。
一、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;。
二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補充條款,補充條款和本協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/14587488.html】