合同具有公平、自愿、等價、誠實信用原則等基本要素。為了確保合同的有效性,應當明確約定各方的權利和義務。需要合同樣板的朋友,可以參考以下范例。
項目合作居間的合同篇一
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責把江西某某公司年生產(chǎn)面料3000萬平方米、服裝280件生產(chǎn)線廠房建設項目(以下稱該工程項目),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的施工合同,取得施工權。
1.2居間成功是指完成本工程項目與建設單位簽定總包合同,即視為全部完成居間服務委托事項。甲方未簽定總包合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期工作的主要信息,并提供相關的業(yè)務咨詢服務,開展對業(yè)主方進行有效的協(xié)調,并促成甲方取得工程施工權。
2.2乙方承諾向甲方提供該工程項目的重要信息,并最終促成甲方能夠如約進場施工。否則,視為乙方居間服務不成功,甲方不予支付任何居間報酬。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責施工所需要的各類資金的籌措,并做好簽定合同前系列需要的手續(xù)準備。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方上述所列的各位居間人分別按照本合同約定支付居間報酬。
甲方:
乙方:
年 月 日
項目合作居間的合同篇二
根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,買賣雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致就甲方有意向購買房屋事宜,經(jīng)過初步協(xié)商,雙方都認為有繼續(xù)協(xié)商的必要和實際成交的可能,故起草并簽署該合同,以資共同遵守。
第一條居間標的物。
乙方將座落于____________________的房屋推薦給甲方:
(二)房屋建筑面積____________________平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權____________________平方米,實際可使用面積平方米,具體包含。
(三)該房屋占用范圍內的土地所有權為____________________;國有土地使用權以____________________方式獲得。
(四)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況由乙方在第六條中予以一一列明。
(五)出賣人(房屋出售方,下同)轉讓房地產(chǎn)的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)由乙方在第六條中予以一一列明。
(六)該房屋內的戶口情況;。
(七)其他:____________________;。
第二條乙方義務。
1.乙方應積極認真地把該房屋的真實情況及出賣人的真實意思表示介紹給甲方,并將與該房屋有關的重要事實如產(chǎn)權性質、產(chǎn)權有無爭議、戶口情況等在本協(xié)議中列明,重要情況應以書面形式告知甲方。若在與出賣人談判過程中,甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,甲方有權向乙方索取本合同約定居間服務費總金額的50%作為違約金,并有權單方終止本合同。
3.乙方應協(xié)助買賣雙方辦理貸款、簽訂買賣合同、登記過戶、產(chǎn)證辦理、房屋交付等相關工作,待房屋產(chǎn)權轉移至甲方名下,辦理出產(chǎn)權證書,且完成房屋交付并辦理完交付手續(xù),即視為乙方居間完成。
第三條甲方的義務。
自乙方完成所有居間義務之日起三日內,甲方向乙方支付其應付的所有居間服務費。
第四條居間服務費。
1、居間服務費的約定:
乙方居間服務費按照成交房屋合同價的百分之一向甲方收取,在時由甲方向乙方預付,在乙方完成本合同及相關合同約定的所有的居間服務和義務之日起三日內,該筆預付款始轉為居間服務費,此前,該筆預付款的所有權仍為甲方所有。
2、居間未完成時預付款的退還:
在簽訂本協(xié)議后若買賣雙方無法對買賣條件達成一致,或甲方因法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定不符合購買條件或非因甲方原因無法完成交易或合同無法履行完畢時,乙方應當在接到甲方書面告知后3天內將預付款全部返還給甲方,否則按照日千分之五的標準支付違約金。
第五條誠信原則。
自本合同簽訂之日起兩個月內,如果甲方未通過乙方就該房屋而與出賣人私下自行成交,則甲方仍應按照第4條的約定向乙方支付約定數(shù)額的居間服務費。
第六條房屋交易相關事實。
1.房屋交付時出賣人將該房屋固定裝修,維修基金,煤氣初裝費,有線初裝費,隨房附送給甲方。贈送的家具家電具體如下:
2.買賣雙方于甲方辦妥《__________市房地產(chǎn)權證》,后個工作日內至物業(yè)處辦妥維修基金的更名手續(xù);并對水、電、煤氣的戶名進行更名。
第七條爭議的處理。
1、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向原告方所在地人民法院起訴。
第八條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,均具有同等效力。
乙方:____________________。
簽署日期:____________________
項目合作居間的合同篇三
身份證號碼:( )
聯(lián)系地址:
乙方(委托人):揚州市華南裝飾設計有限公司
法人代表:
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方為乙方提供居間服務,促成乙方獲得目標工程承包事宜,達成如下協(xié)議:
1、 (以下稱“建設單位”)將其三棟研發(fā)中心的7600平方米,總造價約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡稱“該工程項目”)經(jīng)甲方介紹由乙方施工,并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務。
2、 甲方接受乙方委托,負責就該工程項目,已引薦乙方與建設單位直接洽談,向乙方提供關于該工程項目的重要信息,并已最終促成乙方與建設單位簽訂該工程項目承包施工合同。
3、 本合同中“居間成功”是指乙方與建設單位就該工程項目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的,并積極配合乙方協(xié)調整個施工過程中的運作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應在乙方保證施工質量、進度,并得到
建設單位和監(jiān)理方簽字認可的前提下配合乙方從建設單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
2、乙方應在施工過程中保證質量、進度,并得到建設單位和監(jiān)理方的簽字認可。
3、乙方應按本合同約定,向甲方支付居間報酬。如果未及時支付,則按違約責任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目施工合同金額的 %向甲方支付保底居間報酬。
3、居間成功后,在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據(jù)建設單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個月,乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%,計45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報酬。
5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結標的工程總造價的10%計標。
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔施工總造價的10%的居間費用。
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬,則乙方除應立即全額付清該居間報酬外,還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設單位原因導致該工程項目的終止,則合同自動終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
年 月 日
項目合作居間的合同篇四
1.1買方:
1.2賣方:
1.3簽訂地點:項目部
1.4簽訂時間:20xx年10月1日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,按照平等互利、公平、誠實信用的原則,為明確買賣雙方的權利義務,經(jīng)雙方充分協(xié)商達成一致,特簽定本合同以便買賣雙方共同遵守。
2.合同標的
2.1工程合同生效后,賣方同意提供商品混凝土及服務。賣方應按合同條款和“技術要求”的規(guī)定,為買方生產(chǎn)并提供商品混凝土;做好商品混凝土的裝卸、運輸、汽車泵或者地泵的輸送澆注;進行出廠檢驗和驗收工作;進行質保期服務,并履行質量保證責任;向買方提交貨物檢驗、試驗及其他所需的所有技術文件。
2.2買方依照合同規(guī)定履行其合同義務的條件下,賣方須承擔依照“合同條款”第2.1條規(guī)定而履行其合同義務所產(chǎn)生的全部費用。
3.來源地
3.1本合同項下所提供的貨物和服務均應來自于:京基或高強
4.技術要求和標準
4.1貨物應符合以下“技術要求”中所述的標準。如果在以下“技術要求”中沒有提及的,則應符合中華人民共和國國家標準。這些標準必須是有關機構發(fā)布的最新版本的標準。
4.1.1第二條、混凝土技術要求
1、混凝土材料應符合以下要求:
(1)砂石需有進廠檢驗報告及出廠合格證;
(2)水泥須有生產(chǎn)許可證、出廠合格證、復試報告;
(3)外加劑需要有相應的合格證和檢測報告;
2、執(zhí)行標準
6.2貨款支付
6.2.1首次付款方式:筏板砼澆筑完成后,雙方核對無誤后乙方在15日內付筏板總砼貨款的50%。
6.2.2筏板澆筑完成以后其他部分澆筑混凝土的付款方式為:乙方應在3個月內支付剩余的50%混凝土貨款。如買方不能按上述約定足額支付商品混凝土貨款,買方應支付違約補償金(按商業(yè)銀行同期的利息兩倍計算利息)。賣方賬戶必須是合同約定賬戶,如賣方隨意改變賬戶,買方將拒付貨款,由此引起的延期付款責任及相關的損失全由賣方承擔。
6.3銀行費用
在買方銀行發(fā)生的費用由買方負擔,在賣方銀行發(fā)生的`費用由賣方負擔。
7計劃與供貨
7.1計劃
7.1.1在要求到貨前,買方一般應提前具體要求到貨時間以提前小時的通知(可為電話通知)為準。如有計劃有變化,也應于計劃到貨時間前5小時通知賣方。大量(超過1000立方米)使用貨物,需提前兩天預約。
7.1.2賣方應按買方向賣方發(fā)出供貨通知的供貨時間、數(shù)量、規(guī)格、技術要求等提供貨物。
7.2運輸
賣方應使用攪拌車將貨物運至買方指定的工程地點,運雜費已包含在合同單價中。賣方負責辦理裝、卸及泵送的一切手續(xù),承擔運輸及泵送的全部工作和責任并負擔實施運輸及泵送所產(chǎn)生的全部費用。
8.保險
1賣方根據(jù)貨物的特點,考慮對貨物在生產(chǎn)、購置、運輸、存放和交付過程中的丟失或損壞以及對工作人員和第三方責任進行保險,費用由賣方負責。
9.索賠與賠償
9.1不足量索賠
9.1.1由賣方供應到工地現(xiàn)場的貨物,經(jīng)抽檢,如被抽檢的本車貨物實際數(shù)量少于賣方出具的相應送貨單,超過允許誤差范圍2%,本批貨物數(shù)量將按此抽檢結果計算和核定。
9.1.2賣方供應的貨物,數(shù)量雖然在允許誤差范圍之內,但經(jīng)抽檢,出現(xiàn)多次負偏差(超過%時)的現(xiàn)象,買方可能認為賣方有故意欺騙的行為,并有權對賣方提出警告、要求賠償、甚至解除合同。
9.1.3對于可清楚計量的部位,現(xiàn)場驗工計量也作為實際到貨數(shù)量的一個參考依據(jù),應與雙方簽收的相應單據(jù)數(shù)量基本一致,如有較大差異的(超過2%時),雙方友好協(xié)商解決,查找原因,如經(jīng)證實為賣方的原因,買方將追究賣方的責任,并向賣方提出索賠。
9.2質量索賠
9.2.1如在“合同條款”第7、9條所述之檢驗和驗收過程中,發(fā)現(xiàn)貨物的質量不能達到“技術要求”的有關要求,買方應事先以傳真或電話,向賣方提出索賠,并附上有關檢驗單位出具的檢驗證明。
9.2.2賣方須在收到買方的索賠文件(包括傳真件)后,兩個工作日內做出答復,認可是否接受買方的索賠要求。如賣方在收到索賠文件兩天內不作答復,則應視為該索賠要求已被賣方接受。
9.3延遲到貨及付款索賠
9.3.1除非合同雙方書面同意延遲到貨外,若商品混凝土未能按約定的時間運至交貨地點則賣方應按本批未按時到貨的貨款5%向買方支付罰金,本項罰金開累不超過合同總價的2%,如超過合同總價的2%,則買方有權終止合同。如延遲到貨(含因貨物質量問題影響的到貨),已對工程的質量造成影響或停工,買方將追究因此而造成的相關損失。同時,為保證工程的質量和進度,買方有權按12.4(b)的規(guī)定另行采購貨物。
9.4“合同條款”第12.2條對貨物提出的索賠,若賣方根據(jù)“合同條款”第12.4(a)條的方式未能及時更換貨物或出現(xiàn)多次質量問題對工程造成影響,則買方有權決定按“合同條款”第12.4(b)的方式處理。
(a)更換
賣方應及時更換有缺陷的貨物,費用自理。除買方特別許可外,貨物的更換應當場完成。經(jīng)替換的貨物在通過規(guī)定的檢驗合格后,買方應予以接受。
(b)另行采購
如賣方未能及時更換貨物或延誤到貨時間影響了工程的進展或出現(xiàn)質量事故對工程造成潛在危險,買方可以認定賣方不具備供應能力,為保證工程進度及質量,買方在通知賣方后有權單方面終止、解除合同,從其它公司采購替換的貨物。但賣方必須賠償買方因另外購買貨物而產(chǎn)生的一切費用及額外支出。
10.買方保留的權利
10.1除買方事先書面同意外,賣方不得部分轉讓或全部轉讓其應履行的合同義務。
10.1.1如賣方供貨不及時或貨物質量(含外觀質量,如坍落度、和易性等)問題或無法滿足工程的需要,買方有權執(zhí)行12.4(b)條款的權利。
10.1.2如本工程其它標段的供應商供貨不及時或貨物質量(含外觀質量,如坍落度、和易性等)問題或無法滿足工程的需要時,買方有權要求賣方作為此標段的補充供貨商或取替供應,賣方不應拒絕。
10.2為更好保證貨物的質量,買方(或代理單位)保留向賣方供應外加劑和水泥的權利,賣方不應拒絕,雙方以合同的形式明確。
11.爭端的解決
11.1本合同執(zhí)行過程中如果發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決;協(xié)商不成時,依法向人民法院提起訴訟。
12.雙方合同義務履行完成終止合同
12.1當合同雙方完成了合同中規(guī)定的責任和義務,合同終止。
13.雙方同意終止合同
13.1雙方同意終止合同時,合同雙方則將無例外的免去對方合同規(guī)定尚未履行的責任和義務,但已履行部分應當清算并繼續(xù)履行完畢。
14.違約終止合同
14.1因賣方違約終止合同
14.1.1如果買方發(fā)現(xiàn)賣方以下違約情形之一后,可向賣方發(fā)出書面違約通知書,提出終止部分或全部合同:
(2)如果賣方未能履行合同約定的其他任何義務;
(3)如果買方認為賣方在本合同的競爭和實施過程中有腐敗和欺詐行為。為此目的,定義下述條件:
(ii)“欺詐行為”是指為了影響采購過程或合同實施過程而謊報事實,損害買方的利益,包括投標人之間串通投標(遞交投標書之前和之后),人為地使各投標價喪失競爭性,剝奪買方從自由公開競爭所獲得的權益。欺詐行為還包括賣方擅自更改貨物的配合比進行生產(chǎn),改變重要原材料產(chǎn)地,使用非買方指定的水泥品種等。
14.1.2如果買方根據(jù)“合同條款”第19.1.1條的規(guī)定,發(fā)出違約通知書后,買方有權依其認為適當?shù)臈l件和方法購買與未交貨物類似的貨物,或買方有權采取其認為最合適的措施來完成被終止了的工程,賣方應對購買類似貨物所超出的那部分費用或為了執(zhí)行完成被終止了的該部分而買方實際發(fā)生的直接費用負責。但是,賣方應繼續(xù)執(zhí)行合同中未終止的部分。
14.2因買方違約終止合同
14.2.1如果買方嚴重違背了合同規(guī)定的責任義務,而且這種違約沒有任何條款允許時,則賣方有權終止合同的一部分或全部,但前提條件是賣方應在終止合同前二個月內書面通知買方,而買方未能在這個期限內采取合理的措施以彌補其違約。
14.2.2在“合同條款”第19.2.1條的情況下,賣方有權要求買方補償其因違約而造成的任何直接損失。但是,賣方應繼續(xù)執(zhí)行合同中未終止的部分。
15.因破產(chǎn)而終止合同
15.1如果賣方破產(chǎn)或無清償能力,買方可在任何時候以書面形式通知賣方,提出終止合同而不給賣方補償。該終止合同將不損害或影響買方已經(jīng)采取或將要采取的任何行動或補救措施的權利。
15.2賣方有責任而且必須支付買方超過合同金額的合理的必須的費用。該費用是買方為了執(zhí)行完成被終止了的該部分而實際發(fā)生的直接費用,包括搬運費及所需的額外資料費。
16.適用法律
16.1本合同應按照中華人民共和國法律進行解釋。
17.合同生效
17.1合同生效條件:合同雙方法定代表人或雙方授權代表簽字,合同簽訂日期以最后一個簽字日為準。
買方:賣方:經(jīng)辦人(簽章):經(jīng)辦人(簽章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:
簽訂時間:簽訂時間:
項目合作居間的合同篇五
甲方(居間人):
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯(lián)系方式:
甲、乙雙方根據(jù)《_____》,依平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)過充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方接受乙方的委托,負責就__項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協(xié)助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供的信息,或為乙方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
從__年__月__日至__年__月__日。
1、本項目居間報酬為__項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以__的方式支付居間報酬。
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付__作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營信息、生產(chǎn)信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業(yè)秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的.,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現(xiàn)的,本合同終止。
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣__元(大寫__圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的__向甲方支付相關的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的__向甲方支付違約金。
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協(xié)商解決,協(xié)商不能達成一致的,雙方應提請北京____按照該會_____規(guī)則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
年__月__日__。
乙方:(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
__年__月__日。
項目合作居間的合同篇六
5、 法人身份證正反面復印件或掃描件一份。
*以上協(xié)議及證件都需加蓋公章及法人親筆簽字
甲方:xxxx貿易有限公司
地址:xxa區(qū)創(chuàng)業(yè)園8號樓
乙方:_______________________
1、甲方是一家合法注冊的公司,在白銀貿易領域方面具有一定的經(jīng)驗和優(yōu)勢;
2、乙方是一家合法注冊的公司,在所在的區(qū)域內擁有一定的資源和投資咨詢經(jīng)驗。
甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī),達成如下協(xié)議:
1、甲方授權乙方利用自身的優(yōu)勢,承擔江西泰達銀業(yè)貿易有限公司在當?shù)貐^(qū)域內開發(fā)市場的職能。
2、雙方以交易手續(xù)費分成的方式實現(xiàn)各自的經(jīng)濟利益。具體分成方式按照《附件一》辦理。
1、中華人民共和國境內登記注冊的企業(yè)法人;
2、承認公司的章程及各項業(yè)務規(guī)則;
3、具有良好的信譽和經(jīng)營歷史,近兩年內無嚴重違法行為記錄;
4、有健全的組織機構和財務管理制度及完善的白銀等貴金屬業(yè)務管理制度;
5、經(jīng)營場所須設立在相關產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)、相關產(chǎn)品交易市場或金融機構集中地區(qū)。辦公場所要求室內使用面積至少在300平方米以上,公共接待大廳使用面積40平方米以上,隨著客戶數(shù)量的增加可逐步擴大。
6、人員配備達到以下要求:
a、1-2名熟悉公司業(yè)務的經(jīng)理;
b、3-4名熟悉相關行業(yè)現(xiàn)貨貿易業(yè)務的專職人員;
c、1-2名熟悉業(yè)務的市場交易風險控制人員;
d、2-3名客服人員;
e、不少于20人的專業(yè)市場開發(fā)團隊。
作為xxx貿易有限公司的代理單位,甲方授權給乙方代理如下事務:
2、協(xié)助甲方辦理客戶入市交易等相關手續(xù),并協(xié)助甲方管理;
3、辦理其他甲方授權的業(yè)務。
1、甲方應定期或不定期向乙方提供必要的業(yè)務介紹資料,為乙方按本協(xié)議開展業(yè)務提供必要的資源與支持。甲方有權對乙方依據(jù)本協(xié)議提供的服務與服務過程進行監(jiān)督和管理,并提供指導意見。
2、甲方鼓勵客戶對甲、乙雙方的行為進行監(jiān)督,并提供通暢的投訴與舉報通道;
4、甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密,損害乙方的利益;
5、甲方負責為乙方提供手續(xù)費結算等服務;
6、甲方有權對乙方辦公場所的布置進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)范;
7、甲方負責對乙方市場開發(fā)人員進行業(yè)務及職業(yè)道德培訓;
9、甲方須按本協(xié)議的要求定期向乙方支付手續(xù)費分成;
10、若乙方發(fā)生違法、違規(guī)操作行為或乙方違反本協(xié)議,甲方有權隨時解除本協(xié)議。
11、若因不可抗力的發(fā)生以及市場競爭等原因,甲方有權調整客戶交易費用標準,并對乙方居間服務額度做出相應調整。
1、乙方有權根據(jù)本協(xié)議定期獲取甲方支付手續(xù)費分成;
2、乙方有權在甲方指定區(qū)域開設公司或者分公司進行業(yè)務開發(fā)及宣傳;
3、為甲方客戶提供居間服務時,應維護甲方的形象,不得泄露甲方商業(yè)機密;
6、不得以不正當條件吸引客戶,如代客理財、代客交易、提供明確的交易價位提示等;
7、不得吸納已經(jīng)在甲方開戶的客戶;
8、嚴禁從事非法集資等活動;
甲方對乙方的服務費采用每周一返的方式進行結算,每周周二前甲方完成乙方上周服務費的核算工作,每周周四前甲方完成乙方上周服務費的支付,甲方代為扣繳乙方營業(yè)稅;如遇國家法定節(jié)假日則服務費支付時間順延。具體返傭細節(jié)和返傭標準見《附件一》。
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障及通過互聯(lián)網(wǎng)未經(jīng)許可的存取、盜竊交易敏感性數(shù)據(jù)、他人惡意地對網(wǎng)站攻擊病毒等事件及非可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預見、不能避免、不能控制的事件)發(fā)生而給對方造成損失的,該方不承擔任何責任。
1、協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期為壹年,自______年_____月____日至______年_____月____日止。本協(xié)議期滿若無重大違規(guī)、違紀行為本協(xié)議自動順延。
2、乙方服務區(qū)域為______省 市。
3、協(xié)議解除
本協(xié)議有效期內,如任何一方不遵守本協(xié)議的規(guī)定或本協(xié)議內容違反國家政策、法律、法規(guī),本協(xié)議自動終止。
本協(xié)議有效期內,如乙方出現(xiàn)下列事由,甲方有權解除本協(xié)議,撤銷乙方的“代理”資格,并視后果保留追究乙方法律責任的權利。
a、從事代理交易業(yè)務,向客戶作獲利保證或承諾共擔風險;
b、從事非法集資等活動等一切與市場開發(fā)工作無關的活動;
c、在規(guī)定時間內沒有達到甲方規(guī)定的市場開發(fā)業(yè)績的;
乙方如有違反本協(xié)議規(guī)定的行為,甲方經(jīng)核實后有權扣減服務費或終止為乙方提供服務費的資格。
協(xié)議終止后,乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關的業(yè)務活動。
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決;如協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應本著友好、平等、互利的原則,另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方法定代表(負責人)或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本協(xié)議所有附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
項目合作居間的合同篇七
甲方(委托人)。
乙方(居間人)。
本著優(yōu)勢互補,互惠互利的宗旨。根據(jù)《中華人民共和國合同法》。經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t。達成如下協(xié)議。
1,乙方接受甲方委托,負責就沅江市水立方大酒店室內裝修工程項目如下稱。引薦甲方參加該項目一標或分期多標的裝飾工作,向甲方提供該工程項目的重要信息,并最終促進甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包合同。
2,“居間成功”是指甲方與建設單位就該工程項目的任一工程標段簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1,乙方應及時向甲方提供有關該工程項目的招標信息及文件,并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2,乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能正常施工。
3,乙方在甲方參與洽談期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。協(xié)助甲方做好談判工作、若居間成功,在施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調甲方與建設單位的關系。
1,甲方應按照建設單位的要求,提供甲方作為投標人證明其具備承擔該工程項目的能力,及符合國家或者招標文件對投標人資格條件規(guī)定的證明材料,包括但不限于資質證書,營業(yè)執(zhí)照與相關資料,負責合同的起草。
2,如果居間成功,則由甲方負責全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利與義務,與乙方無關,甲方應在施工過程中保證質量,進度,并得到建設單位的簽字認可。
3,如果居間成功,則由甲方應按合同約定向乙方支付居間報酬,如未及時支付,則按未支付金額的`8%1天向乙方承擔違約金。
4,甲方須自行承擔在投標過程中有關履約保證金,標書制作,聯(lián)終運作等全部費用。
1,甲方應按該工程項目一標或多標合同與建設單位竣工結算總金額的6%支付居間費用。
2,居間成功后,施工隊進場后十日支付合同款的40%居間費用,其余隨建設單位撥付工程進度款,按60%比例支付居間費用,在甲方施工完工7天內,應全部支付完合同居間費用,余下合同款外,待甲方與建設方結算完后一次性支付完。
3,甲方以現(xiàn)金支付居間費用。
居間費用是指乙方為甲方付去的勞務費用。
1,甲乙雙方均充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2,雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
1,本合同簽字生效。
2,居間成功后,本合同完全履行完畢后終止。
3,甲乙雙方協(xié)議解除合同或由其他法定事項時,本合同終止。
1,乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2,本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
法定代表:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
項目合作居間的合同篇八
甲方(居間人):
聯(lián)系方式:
乙方(受委托人):
聯(lián)系方式:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿的原則,經(jīng)過充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、 委托事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就開工慶典儀式策劃執(zhí)行項目(以下簡稱“該項目”),甲方提供該項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位(單位全稱:____________________________)洽談,甲方提供策劃方案、乙方提供效果圖并由甲乙雙方共同與招標單位洽談的形式,協(xié)助乙方投標,最終促成乙方與招標單位簽訂該項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項,項目方完全支付乙方項目款。
乙方與招標單位未簽訂書面的該項目策劃執(zhí)行合同,甲方僅為乙方提供信息或為乙方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務,或未完成提供項目所需的策劃方案或效果圖導致合同無法執(zhí)行,該項目執(zhí)行完成但該項目部未支付項目全款的,均視為委托事項未完成。
二、 居間期限:從_____年____月____日至_____年____月____日。
三、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式:
1、本項目居間報酬為工程開工儀式策劃執(zhí)行項目簽訂的策劃執(zhí)行合同(以下簡稱“策劃項目合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到全部策劃項目款項三個工作日內,向甲方支付居間報酬。
3、乙方以現(xiàn)金的方式支付居間報酬。
4、未促成“策劃項目合同”成立以及未收到全部策劃項目款項,居間人不得要求支付報酬。
四、雙方的權利和義務:
1、甲方向乙方提供有關該項目的信息,并保證其提供的關于該項目的上述信息真實可靠,并且提供該策劃項目的策劃方案。
2、乙方提供該策劃項目的效果圖,確定項目報價、執(zhí)行方式等。
3、甲方須保證該項目只提供與乙方商洽并執(zhí)行。
4、甲乙雙方共同參與和招標單位的的每項洽談。招標成功后,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的活動策劃執(zhí)行合同,甲方不得干涉活動策劃執(zhí)行,不得索要乙方合作單位、個人的任何聯(lián)系方式。
五、保密事項:
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密。
求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
六、合同變更、解除和終止:
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
七、違約責任:
1、甲方未按合同的約定履行共同義務的,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付的違約金。
2、本合同完成后,乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬的,乙方應當按日以逾期未付金額的5‰向甲方支付違約金。
3、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付 違 約金。
八、爭議解決方式:
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協(xié)商解決、協(xié)商不能達成一致的,也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解,協(xié)商或調解不成的,按下列方式解決:
(1)提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
九、其他事項:
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
身份證號:
年月 日 年月 日
項目合作居間的合同篇九
法定代表人:____________職務:____________。
法定代表人:____________職務:____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,居間方受委托方的委托,雙方就________委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條委托事項(需具體約定所委托的是提供訂約機會,還是媒介合同的成立,以及委托事項的具體要求)。
第二條居間報酬的'計算方法與支付時間和方式。
第三條保密內容。
第四條違約責任。
委托方:________________。
代表人:________________。
____年____月____日。
居間方:________________。
代表人:________________。
____年____月____日。
項目合作居間的合同篇十
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,一致同意按以下條款簽訂本委托煤炭交易居間合同:
2、甲方與丙方訂立煤炭購銷合同且達成交易,甲方應當向乙方支付居間費用;
7、乙方不對甲方與丙方的交易提供任何信用擔保,甲方應嚴格執(zhí)行與丙方所簽訂的合同;
3、支付方式:一次性、現(xiàn)金支付(也可用轉賬)。
4、如乙方未能促成甲丙雙方煤炭購銷合同的成立,則甲方無需支付任何居間費用;
5、如丙方未能履約向甲方支付貨款,則甲方無需支付條款中相應的居間費用;
2、支付居間費用的所有責任由甲方承擔,居間費用的支付方式將以雙方同意的方式執(zhí)行。本居間費用保護責任將從合同開始或執(zhí)行之日起,在合同期及其更新期內保持有效性。
3、甲方與丙方后續(xù)簽訂的煤炭交易應該給付乙方的居間費用,由甲乙雙方再行商定,但不得低于首次rmb____元/噸(稅后)。
1、如甲方有延期支付或拒絕支付的行為出現(xiàn),由甲方承擔違約責任,并向乙方另行支付本居間合同之居間費用總額5‰/天標準的違約責任金(但總金額不超過rmb___________萬元)。同時乙方有權申請訴訟財產(chǎn)保全、通知丙方停止向甲方繼續(xù)付款,對由此造成的損失,乙方不承擔任何法律責任。
本合同以主合同(甲丙雙方簽訂的煤炭購銷合同)為前提,主合同因為不可抗拒的原因不成立,甲方不承擔任何居間費用。因丙方主體原因造成主合同無效,甲方亦不承擔任何居間費用。
2、如守約方按上述違約條款要求違約方支付違約金時,應書面通知違約方并說明違約金金額。違約方應在收到通知后10日內將違約金支付給守約方。本協(xié)議所有簽署的版本,包括傳真、電子郵件或數(shù)字傳輸,均視為有效合法約束文件。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,意見不一致后用書面形式完善,其結果為本合同的補充文件,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。如不能達成一致意見,或因履行本協(xié)議發(fā)生的任何糾紛由本協(xié)議簽訂地法院管轄。
本合同系雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關的法律法規(guī)依法簽訂,真實、合法、有效,對雙方均具有約束力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效用。經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后,并附甲方與丙方簽定的合同復印件后方生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
項目合作居間的合同篇十一
鑒于招標人為獲得臨床需要使用的藥品而進行集中招標采購,并接受了投標人對上述藥品的投標?,F(xiàn)雙方簽定藥品購銷合同,本合同在此聲明如下:_________本合同中的詞語和術語的含義與《采購文件》通用合同條款中定義相同。
1.下述文件是本合同不可分割的一部分,并與本合同一起閱讀和解釋:____投標人提交的投標函(參見《采購文件》);藥品需求一覽表(參見《采購文件》);中標(議價)品種通知書(參見《中標(議價)品種通知書》);通用合同條款及前附表(參見《采購文件》); 阜陽市醫(yī)療機構xx年第一輪藥品集中招標采購購銷合同附表。
2.本合同僅為明確買方在本次藥品集中招標采購的有效采購期(____年____月____日- ____ 年____月____日, 在全省藥品集中招標采購統(tǒng)一形成相應藥品中標候選品種目錄時自動中止)內的藥品采購品牌、價格及服務。實際交易量以買賣雙方簽訂的批次合同為準。
3.買方只能采購其選擇確認的成交品種,賣方無違約行為,買方不得以任何理由以其他品種替代成交品種。
4.賣方應根據(jù)相關規(guī)定在與買方簽訂本合同時向招標代理服務機構繳納招標代理服務費,賣方未按照規(guī)定繳納招標代理服務費的,買方有權拒絕其參加以后的招標采購活動。
5.本合同一式四份,買賣雙方各一份,阜陽市醫(yī)療機構藥品集中招標采購領導小組(以下簡稱“招標辦”)一份,招標代理服務機構安徽海虹醫(yī)藥電子商務有限公司一份。
6.本合同中涉及“參見”的內容,由招標代理機構保存?zhèn)洳椤?/p>
7.本合同加蓋買賣雙方及招標辦和________________有限公司印章,方可生效。合同可從“招標辦”領取,“招標辦”保留對本合同的解釋權。
日期:____
項目合作居間的合同篇十二
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
二、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由。
格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協(xié)議后,被告一與原告就居間介紹費用進行了確認,承諾如原告推薦客戶完成上述房產(chǎn)的出售,則被告一應于交房當日支付原告中介服務費人民幣______元;如無故延期,則原告有權按日萬分之五的.標準向被告追收滯納金。現(xiàn)被告與案外人于___年__月__日實際履行了房屋買賣協(xié)議并辦理了相關房產(chǎn)過戶手續(xù),但中介服務費卻一直拒絕支付?;诒桓嬉慌c被告二系夫妻關系,且債務發(fā)生在婚姻存續(xù)期間,2依照相關法律規(guī)定,應當由兩被告共同向原告償付。原告以為,被告通過原告的居間服務成功獲取購房人信息,并經(jīng)原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協(xié)議書》并完成房屋交易,即應向原告支付居間服務費。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權益,故原告現(xiàn)特訴諸貴院,請依法判如所請。
此致
_____人民法院。
具狀人:
___年__月__日。
項目合作居間的合同篇十三
合同有效期:_________。
委托方(甲方):_________。
居間方(乙方):_________。
居間方(以下簡稱乙方)受委托方(以下簡稱甲方)的委托,就________委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
1.委托事項:
1.乙方居間工作成功的標志為____;乙方在居間工作成功后取得居間報酬。
2.雙方同意乙方的居間報酬為該同業(yè)存款總額的_%,甲方需在乙方居間工作成功后1個工作日內完成乙方居間報酬的支付。
3.甲方需將乙方的居間報酬支付到乙方指定的帳號,并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。
4.本居間合同簽定,甲方需將等同于乙方居間報酬總額的銀行承兌匯票(背書后),連同本合同一份,押至雙方指定之律師事務所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報酬支付后,甲方取回該承兌匯票,如果甲方違約,則乙方取走該承兌匯票。
3.保密條款:
1.如果沒有雙方明確表述的書面許可,雙方及其任何附屬機構都不應在任何情況下要求或接受任何來自對方已提供的.資源的業(yè)務,也不應在任何情況下接近、聯(lián)系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應確保有關對方的業(yè)務和其附屬機構信息的完全的機密性,除非在對書面許可同意和承認的情況下才可透露與合作方有關的信息。
2.雙方在任何情況下都不應欺騙對方或嘗試欺騙對方或意欲加入此交易的相關方面,并應盡全力保證原始的交易代碼、數(shù)據(jù)和私人信息不受改變。
3.雙方都不應向任何第三方透露任何一方提供的聯(lián)系人的信息,并且不應直接或間接地與對方提供的聯(lián)系人進行議價、協(xié)商或交易。
4.違約責任:
1.一旦簽約的任何一方發(fā)生了欺騙的行為和事件,不管是直接的還是間接的,欺騙的一方有法律義務承擔與交易中應提供的最大服務相當價值的金錢賠償,還應加上包括賠償所需的法律費用等在內的各種費用。
2.甲方和興業(yè)銀行北京分行的貸款關系,和乙方無關。
3.雙方進一步贊同與本協(xié)議的任何部分有關的或導致的任何矛盾、糾紛、爭吵或違約行為,如不能在雙方內部解決的話,應根據(jù)法規(guī)交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應是最終的和由法院強制執(zhí)行的。
5.其他:本合同一式五份,雙方各執(zhí)二份,一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時生效。
委托方。
地址:_________。
電話:_________。
郵政編碼:_________。
開戶銀行:_________。
帳號:_________。
居間方:_________。
地址:_________。
電話:_________。
郵政編碼:_________。
開戶銀行:_________。
帳號:_________。
項目合作居間的合同篇十四
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的________________(下稱“該房地產(chǎn)”),在________________有限公司(下稱“____________________”)居間介紹下,于_______________年_______________月_______________日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”),且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計人民幣_____________萬元整(rmb_____________)?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,合意解除該協(xié)議,現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下:
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應當于本解約協(xié)議簽訂后五日內自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計人民幣__________元整(rmb__________)。若關于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權證________________保管的`,則乙方同意__________將所保管的房屋產(chǎn)權證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后,甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項再無其他爭議,且互不追究其他任何法律責任。
四、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份送交_________________,本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________
【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/17896242.html】