工程承攬的合同匯編(通用17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-10 06:19:09
工程承攬的合同匯編(通用17篇)
時間:2023-12-10 06:19:09     小編:念青松

合同可以根據(jù)雙方的協(xié)商進(jìn)行修改和變更,但必須經(jīng)過雙方的一致同意。在簽訂合同之前,我們需要充分了解對方的信譽(yù)和經(jīng)營狀況。下面是一些合同案例,供大家對比參考,了解不同行業(yè)和領(lǐng)域的合同要點。

工程承攬的合同匯編篇一

發(fā) 包 方(簽章):(以下稱甲方) 法定代表人:

地址:聯(lián)系電話:

承 包 方(簽章):(以下稱乙方) 法定代表人:

地址:聯(lián)系電話:

乙方承包甲方xxxx號別墅裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),

保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

工程地點: xxx市xx區(qū)xx路xxx號別墅工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;

承包方式:乙方包工包料;

工程造價:總承包價人民幣(大寫):

施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。

2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。

2.2 甲方對乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn)。

2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

3.2 工程量變化和設(shè)計變更

(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。

(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。

(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。

(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止

(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;

(3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;

(4)本合同履行期限屆滿自行終止;

(5)本合同依法解除。

4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力因素;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。

5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。

5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;

5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度,按實際驗收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認(rèn)。

6.3 工程款支付方式

(1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預(yù)付款;

(3)本工程竣工驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價的15%;

(4)剩余工程總造價的5%做為質(zhì)保金,待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,如無質(zhì)量問題,由乙方書面向甲方申請支付。

(5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:xxxx,賬戶:xxxx,賬號:xxxx,如銀行賬戶信息有變更,應(yīng)及時書面通知甲方。

7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù),填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應(yīng)以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。)如10天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗收通過。

7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。

7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

(1)因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

(2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))

7.4 保修期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修,費用由乙方負(fù)責(zé),且必須在合理時限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責(zé)任方支付。

8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方

工程承攬的合同匯編篇二

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:

一、工程概況1.工程名稱:

2.工程地點:

3.承包范圍:

4.承包方式:包工、包料、包費用

5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。

6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)

二、合同單價和付款方式

1.合同單價:

2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

四、違約責(zé)任和安全責(zé)任

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。

七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

甲方:乙方:

甲方駐工地代表:

_____年___月____日

工程承攬的合同匯編篇三

發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。

承包方:(以下簡稱乙方)。

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商同意,簽訂雙方嚴(yán)格履行,共同守信。其條款如下:

1、項目名稱:

2、工程地點:

4、合同總金額:人民幣(大寫)(小寫)。

二、結(jié)算、付款方式及限期。

1、預(yù)付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方三日內(nèi)支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預(yù)付款延付,則交貨期順延。

2。計人民幣(大寫)元整,元整。

3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格后,三日內(nèi)甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)元整。

4、質(zhì)保金:合同金額元整,(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。

5、安裝工程交付驗收前,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán),同時提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結(jié)算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。

三、甲方責(zé)任。

1、施工現(xiàn)場具開工條件。

2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應(yīng)提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用,提供乙方進(jìn)場安裝人員的食宿,并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場交驗,確保安裝條件準(zhǔn)確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進(jìn)度同步。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。

7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務(wù)。

四、乙方責(zé)任。

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān),并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計要求并保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸及負(fù)擔(dān)運輸費用。

5、售后服務(wù),一年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),一年滿后乙方收取成本費用。

五、工期延誤。

對以下原因造成工期推遲延誤的,經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延:

2、工地現(xiàn)場停電造成停工。

3、人力不可抗拒因素造成停工。

4、非乙方因素的其他原因。

六、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限。

1、驗收標(biāo)準(zhǔn):以雙方確認(rèn)之樣品門實物為制作標(biāo)準(zhǔn),安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。

2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內(nèi)。

七、合同變更、解除。

本合同履行期內(nèi),甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議。

本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力。

本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程承攬的合同匯編篇四

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任。

1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

甲方:乙方:

簽字(蓋章):簽字(蓋章):

工程承攬的合同匯編篇五

甲方:

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任。

1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

工程承攬的合同匯編篇六

甲方:

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任。

1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程承攬的合同匯編篇七

甲方:

乙方:

根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。

1、工程地址:。

2、承包方式:采取包工包料的方式。

3、工期:天(日歷天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開工、材料進(jìn)場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

1、甲方提出設(shè)計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的`通水、通電等工作,使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔(dān)相關(guān)費用。

4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。

1、指派項目責(zé)任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。

1、振升平開窗,雙層鋼化中空玻璃,單價420元/m2×81m2=34020元(大寫:叁萬肆仟零貳拾元)。

(大寫:叁萬玖仟玖佰玖拾元)。

4、隱形防盜網(wǎng),單價150元/m2×54m2=8100元。

5、推拉門:單價560元/m2×35.3m2=19768元。

7、衛(wèi)浴門,1080元/條×5條=5400元。

8、室內(nèi)門,2880元/條×9條=25920元。

9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價1280元/m×65.8m=84224元。

1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。

2、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,須通知乙方,另約定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收,則視為驗收認(rèn)可。

3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗收認(rèn)可合格。

4、如因驗收不合格的工程而須返工的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。

合同總金額:(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元。

(小寫)。

1、乙方完成1.2.3項的工程時,由甲方支付80%的工程款。

2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,

余下5%作為保證金6個月后再支付。

第七條本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;

甲方:乙方:

簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日

工程承攬的合同匯編篇八

甲方:

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬_________米,高_(dá)________米的廣告位廣告布安裝,時間為______年______月______日。

1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的`材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。

1、乙方承包單價:_________元整(人民幣)/_________平方米。

2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

工程承攬的合同匯編篇九

郵政編碼:_________。

電話:_________。

乙方:_________。

郵政編碼:_________。

電話:_________。

乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

1._________。

2._________。

3._________。

4._________。

1._________。

2._________。

3._________。

4._________。

5._________。

1._________。

2._________。

3._________。

1._________。

2._________。

3._________。

1._________。

2._________。

3._________。

1.施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。

2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。

3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題,由乙方無償修復(fù)或更換。

1.施工中乙方接受甲方項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。

2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。

3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。

4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。

乙方:_________。

_________年___月___日。

_________年___月___日。

簽署日期:_________

簽署日期:_________

簽訂地點:_________。

簽訂地點:_________。

工程承攬的合同匯編篇十

經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方就學(xué)院零星工程維修承攬施工事宜達(dá)成如下協(xié)議:

1、承包范圍:甲方指定的各項零星工程。

2、承包方式:包工包料。

3、使用材料:由乙方自行選定,但必須保證質(zhì)量。

二、雙方義務(wù)。

(一)甲方。

1、做好施工前準(zhǔn)備工作,確保乙方能按時進(jìn)場施工。

2、保證乙方施工用水、用電等條件。

3、協(xié)助乙方維持現(xiàn)場秩序,及時處理各種問題。

4、在施工過程中,施工若有變更,應(yīng)提前合理時間通知乙方做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,并負(fù)責(zé)隨時檢查督促工作進(jìn)度和質(zhì)量。

(二)乙方。

1、開工前應(yīng)通知甲方,以便甲方派人進(jìn)行監(jiān)督。

2、施工產(chǎn)生的垃圾乙方必須及時進(jìn)行清掃處理,保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生整潔、干凈。

3、乙方負(fù)責(zé)人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事故等安全保障工作,發(fā)生相關(guān)損害的,由乙方自主承擔(dān)責(zé)任。

三、工程驗收施工完畢后,由甲方進(jìn)行質(zhì)量驗收,乙方應(yīng)予配合。

四、工程價格及結(jié)算方法。

1、總工程量:按實際簽證工程量計算。

2、工程定價:以簽證協(xié)商價為準(zhǔn)。

3、總金額:單價215;總施工數(shù)目(最后以實際完成工程量結(jié)算)。

五、保修發(fā)生質(zhì)量問題時,乙方應(yīng)當(dāng)及時、有效、充分地履行維修義務(wù)。甲方不承擔(dān)材料、工錢、交通、食宿等任何費用,但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。

六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。

七、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

甲方:_________(蓋章)。

乙方:_________(蓋章)。

委托人:_________委托人:_________。

________年____月____日年____月____日。

工程承攬的合同匯編篇十一

定作方(全稱):__________________。

經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。

1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

品名。

10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。

11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向_____機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、_____處理。

13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

定作方(公章)_________承攬方(公章):_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程承攬的合同匯編篇十二

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包協(xié)議條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:

2.工程地點:

3.承包范圍:

4.承包方式:包工、包料、包費用。

5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。

6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程。

二、協(xié)議單價和付款方式。

1.協(xié)議單價:

2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。協(xié)議價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

4.該項目協(xié)議約定的款項由有限公司按照本協(xié)議約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

四、違約責(zé)任和安全責(zé)任。

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方協(xié)議價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)協(xié)議價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、爭議或糾紛處理。

1.本協(xié)議在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本協(xié)議在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。

本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。

七、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本協(xié)議一式_____份,甲方執(zhí)_____份,乙方_____執(zhí)份。

甲方:乙方:

簽字:簽字:。

電話:電話:

甲方駐工地代表:

電話:

_____年___月____日。

工程承攬的合同匯編篇十三

定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品。

第二條加工成品質(zhì)量要求。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

價款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)。

第十條結(jié)算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責(zé)任。

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的.__________%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任。

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;。

2.向人民法院起訴。

本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方:_________________。

代表人:_________________。

__________年__________月__________日。

工程承攬的合同匯編篇十四

合同編號:

委托方:(以下稱甲方)。

承接方:(以下稱乙方)。

簽約地點:

施工地點:

簽約時間:年月日。

1、合同內(nèi)容。

本合同項所指的項目是:

(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)。

2、合同金額。

2.1合同總金額為人民幣:(rmb:)。

2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

3、付款方式。

3.1付款。

合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。

3.2設(shè)備進(jìn)度款。

當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。

3.3工程結(jié)算付款。

本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。

3.4最終驗收付款。

經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。

3.5其它事項。

4、合同雙方責(zé)任。

4.1甲方責(zé)任。

4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。

4.2乙方責(zé)任。

4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓(xùn)。

4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。

4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)。

5、安裝及調(diào)試。

5.1安裝及調(diào)試責(zé)任。

乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

6、其它。

本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

甲方:乙方:

地址:地址:

電話:電話:

傳真:傳真:

簽約代表:簽約代表:

指定聯(lián)絡(luò)人員:指定聯(lián)絡(luò)人員:

附件一:物料清單。

工程承攬的合同匯編篇十五

乙方:____________________________。

根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結(jié)合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。

一、工程地點:迎賓______以西,西安______以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

二、承包范圍及內(nèi)容:場區(qū)土方挖運。

三、承包方式:挖土及場外運輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))。

四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質(zhì)量要求:按照國家驗收規(guī)范施工,驗收達(dá)到合格。

六、工程款支付方式:土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月末支付。

七、施工工期。

八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高。

九、乙方責(zé)任。

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù),所發(fā)生的一切費用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。

2、乙方負(fù)責(zé)運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關(guān)。

3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的.挖土標(biāo)高挖土。

5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。

7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決。

存在爭議時雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決。

十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

工程承攬的合同匯編篇十六

為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1.工程名稱:__________________________________。

2.工程地點:__________________________________。

3.承包范圍:參見合同附屬文件之預(yù)算表。

4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

承包人包工、包料;。

承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。

承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;。

發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費____________元,由發(fā)包人支付.

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整。

工程期限__日,時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的`以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

付款時間。

付款百分比。

金額。

合同簽訂后開工前二至五天。

50%。

施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。

40%。

竣工驗收一個月后。

10%。

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。

1、本合同一式份,

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方:_____________。

代表人:_____________。

代表人:_____________。

日期:_____________

日期:_____________

地址:_____________。

地址:_____________。

電話:_____________。

電話:_____________。

傳真:_____________。

傳真:_____________。

工程承攬的合同匯編篇十七

為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

3、承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。

4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

(1)承包人包工、包料。

(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料。

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整,大寫金額:________________元整。(附報價清單)。

工程期限________日,時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。

2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。

3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的'準(zhǔn)備時間。

6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

付款時間:________________。

付款百分比:________________。

金額:________________。

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。

1、本合同一式____份,

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向________________委員會申請_____。

【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/18349252.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔