在經(jīng)濟交往中，合同扮演著重要的角色。合同的撰寫應(yīng)該準確、明確，以避免后續(xù)產(chǎn)生的糾紛和爭議。以下是小編為大家整理的合同范本，供大家參考。
版建設(shè)工程施工合同示本篇一
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清，保修期滿后，退還質(zhì)保金。
六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)，必須派人到場維修，否則甲方有權(quán)自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
版建設(shè)工程施工合同示本篇二
甲方：
乙方：__________工程隊。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。為確保______公路按時、按質(zhì)、按量完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、公路建設(shè)路線為____________________。
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。
公路路基開挖工程。
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米；每公里設(shè)置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大xx不得大于10%，xx長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質(zhì)邊坡按1：0.5－1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉(xiāng)政府組織相關(guān)部門進行驗收。
2、工程承包經(jīng)費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預(yù)付給乙方作工程建設(shè)費用；整個工程按時按按量完工，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)部門驗收合格后，一次性付清工程款。
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規(guī)程施工，達到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時候發(fā)生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。
1、公路建設(shè)必須按照本合同規(guī)定的技術(shù)要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發(fā)生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳?zāi)沟鹊膮f(xié)調(diào)和搬遷工作，如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協(xié)助乙方進行施工。
1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息等），相應(yīng)順延工期；按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
甲乙雙方因合同發(fā)生爭議，向___________的單位或人員要求調(diào)解；調(diào)解或者協(xié)商不成的向_______________人民法院起訴。
本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)___份，自雙方簽字之日生效。
甲方：代表：________年____月____日。
乙方：代表：________年____月____日。
版建設(shè)工程施工合同示本篇三
為了指導建設(shè)工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關(guān)法律法規(guī),住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家工商行政管理總局對《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(gf-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現(xiàn)就有關(guān)問題說明如下:。
《示范文本》由合同協(xié)議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。
(一)合同協(xié)議書。
《示范文本》合同協(xié)議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質(zhì)量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經(jīng)理、合同文件構(gòu)成、承諾以及合同生效條件等重要內(nèi)容,集中約定了合同當事人基本的合同權(quán)利義務(wù)。
(二)通用合同條款。
通用合同條款是合同當事人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,就工程建設(shè)的實施及相關(guān)事項,對合同當事人的權(quán)利義務(wù)作出的原則性約定。
度、材料與設(shè)備、試驗與檢驗、變更、價格調(diào)整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結(jié)算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現(xiàn)行法律法規(guī)對工程建設(shè)的有關(guān)要求,也考慮了建設(shè)工程施工管理的特殊需要。
(三)專用合同條款。
專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據(jù)不同建設(shè)工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協(xié)商對相應(yīng)的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應(yīng)注意以下事項:。
1、專用合同條款的編號應(yīng)與相應(yīng)的通用合同條款的編號一致;。
3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應(yīng)的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。
《示范文本》為非強制性使用文本。《示范文本》適用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設(shè)備安裝工程、裝修工程等建設(shè)工程的施工承發(fā)包活動,合同當事人可結(jié)合建設(shè)工程具體情況,根據(jù)《示范文本》訂立合同,并按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定承擔相應(yīng)的法律責任及合同權(quán)利義務(wù)。
目錄。
版建設(shè)工程施工合同示本篇四
甲方__________為興建_________工程，接受了乙方_________對本工程的投標，為明確雙方責任、權(quán)利及義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議：
１．本協(xié)議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
２．下列文件構(gòu)成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。
（１）雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄；
（２）合同協(xié)議書；
（３）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（４）合同專用條款；
（５）合同通用條款；
（６）中標通知書、投標書和招標書；
（７）與本合同有關(guān)的其他文件。
３．本合同總價款為人民幣_______萬元。
４．本合同工程的施工期為______個月（天），或：自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。
５．甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務(wù)。
６．本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結(jié)清后合同終止。
７．本協(xié)議書正本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本_______份，雙方各執(zhí)_____份，當副本與正本不一致時，以正本為準。
甲方： 乙方：
或 或
其授權(quán)的代理人：________ 其授權(quán)的代理人：___________
簽約日期：______________
簽約地點：______________
第一條詞語定義
在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語應(yīng)具有本條所指定的含義：
１．甲方：指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發(fā)包方。
２．甲方代表：指由甲方授權(quán)，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
３．乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
４．乙方代表：指由乙方授權(quán)負責履行本合同的代表人。又稱項目經(jīng)理。
版建設(shè)工程施工合同示本篇五
答：我個人認為仲裁處理該類案件是同樣應(yīng)當把《司法解釋》第四條規(guī)定作為法律依據(jù)的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當事人非法所得進行收繳的相關(guān)規(guī)定，如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行，在仲裁時不處理，在理論上是講不通的，在實踐中也是行不通的。
這個問題與法院和仲裁在處理優(yōu)先受償權(quán)時碰到的問題有些相似。當時，在最高院頒布有關(guān)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的司法解釋后，也有人提過相同的問題，即該司法解釋規(guī)定行使優(yōu)先受償權(quán)的拍賣工程應(yīng)由法院處理，那么仲裁案件時能否判優(yōu)先受償權(quán)?當時有人就說仲裁不能裁，因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執(zhí)行，而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執(zhí)行，和仲裁裁決本來就由人民法院執(zhí)行也是不相沖突的。
答：這本身就是黑白合同的認定問題?！端痉ń忉尅芬?guī)定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質(zhì)性內(nèi)容另行約定，應(yīng)以中標合同為準。當然，這并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規(guī)定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協(xié)議對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據(jù)。這個問題就像是夫妻結(jié)婚后可以離婚可以再結(jié)婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續(xù)，未履行這個手續(xù)就是非法的。當然，黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中，有的黑合同并非當事人的真實意思表示，是承包人出自無奈或者為了中標或承包工程而不得已而為的。我認為《司法解釋》第21條規(guī)定的本意是限制當事人以真實意思為由規(guī)避法律和政府的相關(guān)規(guī)定，這是法律對當事人的不正確的“真實意思”的干予。因此，履約過程中如要簽訂與中標合同實質(zhì)性內(nèi)容發(fā)生變更的補充協(xié)議的關(guān)鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續(xù)。
答：這涉及到變更的簽證確認及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關(guān)鍵是看變更的簽證手續(xù)應(yīng)該如何規(guī)范操作。如果對簽證具體價款變更已經(jīng)作了明確約定的，那就作為合同結(jié)算依據(jù)加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的，那么就以圖紙為依據(jù)來確定變更價款，按照《司法解釋》第16條和第19條來操作，也即當事人對變更的價款不能協(xié)商一致，可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內(nèi)提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應(yīng)限制當事人，即便過了7天期限，仍可繼續(xù)提出變更價款請求，其適用的是時效依據(jù)，即不超過二年。
答：《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結(jié)算工程價款，鼓勵雙方對結(jié)算期限的法律后果作明確約定，以體現(xiàn)“過期視為認可”這樣一種原則,這對制約某些發(fā)包人以拖延決算為手段達到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認可，實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神，自然視為沒有約定。關(guān)于"不予答復(fù)"的理解，我認為是發(fā)包人對承包人申報的結(jié)算價款的同意與否是否作了答復(fù)。而且，如果發(fā)包人不同意結(jié)算，要注意其限制條件是“沒有正當理由”。如果發(fā)包人有正當?shù)睦碛蓻]有同意承包人的結(jié)算，則不能當然視為“不予答復(fù)”。
答：這種既沒有設(shè)計圖紙，也沒有計價的設(shè)計依據(jù)，卻又以固定價格承發(fā)包工程的情況是根本違反建設(shè)程序中的基本規(guī)則的。我認為，如果實際情況就是如此，則應(yīng)適用按實結(jié)算的原則，即按《司法解釋》第16條的規(guī)定處理。只要干活了，就要計價。邊施工邊設(shè)計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設(shè)計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標的的，如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干依據(jù)，應(yīng)當全部打開，予以鑒定，對實際發(fā)生的工程量計價，叫做"約而不定，包而不實"，因為包干的標的就是設(shè)計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙，那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。
答：這里有很多個概念，利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等，這和《合同法》有關(guān)違約責任的規(guī)定是相符的。違約責任的承擔方式基本有兩種，一種是補償性的，一種是懲罰性的。當事人可以根據(jù)合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責任的承擔方式。問題是所涉及的利息和滯納金標準，如果當事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題，當事人約定了比較高的違約金后，當需要依約定追究責任時一方當事人認為約定的標準過高要求降低的，按《合同法》第114條規(guī)定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低，如何降低，則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關(guān)于標準的高低應(yīng)從合同的具體情況出發(fā)由當事人自己約定，就標準而言不應(yīng)該有限制，只要當事人自己有約定即可。
版建設(shè)工程施工合同示本篇六
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
風險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
本著團結(jié)協(xié)作、緊密配合、分工負責的原則，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規(guī)定：結(jié)合工程具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包項目及主要工程量：
四、承包方式：包工包料。
風險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
五、開工時間：_______年_____月____日；
竣工時間：_______年_____月____日。
六、工程價款：____萬元。
七、工程質(zhì)量保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收一年后如數(shù)退還乙方。
工程差額保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數(shù)退還乙方。
八、工程付款辦法：
合同簽訂之日起20個工作日內(nèi)乙方組織工作人員、機械設(shè)備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經(jīng)核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規(guī)定扣留工程總價10%即______萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質(zhì)量考驗期滿后付清給乙方。
九、設(shè)計資料提供：
合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關(guān)技術(shù)資料）。
十、施工中甲方職責：
1、負責建設(shè)期內(nèi)協(xié)調(diào)土地占用、青苗、樹木賠償?shù)纫约捌渌杓追絽f(xié)調(diào)的事宜。
2、施工前向乙方進行技術(shù)和圖紙交底及有關(guān)地址和地下埋設(shè)、設(shè)施資料的交待。
3、________工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質(zhì)量監(jiān)督管理、技術(shù)指導、辦理現(xiàn)場簽證。
4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。
5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經(jīng)濟支出，賠償乙方有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應(yīng)賠償乙方的誤工損失，工期相應(yīng)順延。
十一、施工中乙方職責：
1、嚴格按設(shè)計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經(jīng)甲方驗證后方可進行下道工序施工。
2、在施工過程中，須接受甲方的質(zhì)量管理監(jiān)督，聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設(shè)備等，須符合有關(guān)規(guī)范要求，并征得甲方認可，方能使用。
風險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責。
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
十二、材料供應(yīng)辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。
十三、工程質(zhì)量：
風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、乙方工程必須按甲方提供的設(shè)計圖紙、施工技術(shù)要求以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行施工。
2、甲方施工技術(shù)負責人有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查，對不合格的部分有權(quán)提出返工要求，乙方必須服從。
十四、工程設(shè)計變更和增減：
施工如需進行設(shè)計變更和工程數(shù)量增減，必須經(jīng)甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應(yīng)順延。
十五、竣工驗收工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結(jié)和有關(guān)資料報請甲方組織驗收。
十六、竣工決算：
竣工報告批準后，乙方按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議規(guī)定和協(xié)議條款提交工程量變化簽證、有關(guān)質(zhì)量檢驗報告、工程結(jié)算書及編制說明、施工總結(jié)、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。
十七、違約的索賠：
風險提示：明確違約責任。
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應(yīng)付給對方違約金，違約金按預(yù)計工程總價的5%付給，計人民幣_____萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經(jīng)濟損失超過違約金時，違約方還應(yīng)向?qū)Ψ劫r償超出違約的金額。
乙方在施工過程中，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關(guān)費用。
十九、糾紛解決：
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
二十、合同的生效與終止：
本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結(jié)算付清后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。
二十一、合同份數(shù)：
本合同一式____份，其中正本____份，甲方執(zhí)___份，乙方執(zhí)____份，具有同等效力。
甲方：
法定代表人：
_____年____月____日。
乙方：
法定代表人：
_____年____月____日。
版建設(shè)工程施工合同示本篇七
乙方：（以下簡稱乙方）_______________。
根據(jù)中華人民共和國合同法等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程實際，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將道路維修工程承包給乙方。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，特簽訂本合同。
第一條工程概況。
1、工程名稱：維修。
2、工程內(nèi)容：清理老舊道路垃圾、重新修筑砼道路。
第二條承包方式和工程價款。
1、承包方式：包工包料等所有施工內(nèi)容。
2、工程價款：_______________元（大寫：_______________）。
3、付款方式：工程完工驗收合格后，30內(nèi)一次性付清。
第三條工期。
該工程竣工后提交給甲方待驗收的時間為_____年_____月_____日。
第四條質(zhì)量。
質(zhì)量標準：合格。
第五條安全責任。
1、乙方負責本工程的安全設(shè)施和措施。
2、對于乙方由于違反安全操作規(guī)程出現(xiàn)的安全事故，所造成的損失均由乙方承擔。
第六條雙方的'權(quán)利和義務(wù)。
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方有權(quán)對工程安全、質(zhì)量進行監(jiān)督。
2、甲方有權(quán)對施工內(nèi)容提出變更要求。
3、甲方需按時向乙方支付工程款。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、及時組織工程施工，并對工程安全、質(zhì)量、工期負責。
2、乙方負責協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境。
3、接受甲方對工程的監(jiān)督。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
版建設(shè)工程施工合同示本篇八
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》，經(jīng)協(xié)商一致，對(工程全稱)簽定工程質(zhì)量保修書。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體構(gòu)工程，屋面防水工程、又防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏，供熱與共冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：
二、質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期如下：
1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻的防滲漏為年;。
3、裝修工程為年;。
4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為年;。
5、供熱與供冷系統(tǒng)為個采暖期、供冷期;。
6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為年;。
7、其他項目保修期限約定如下：
質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質(zhì)量保修責任。
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當愛接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，就當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
五、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：
本工程質(zhì)量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：
年月日年月日。
版建設(shè)工程施工合同示本篇九
甲方：
乙方：
施工地點：
工程項目名稱：
經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關(guān)法律法規(guī)的條款，本著平等、自愿、守信的原則，達成協(xié)議如下：
一、甲方土橋社區(qū)___建設(shè)工程交由乙方承建，所承建的項目有社區(qū)道路、給排水設(shè)施、社區(qū)綠化、公益設(shè)施、新農(nóng)村住房等新農(nóng)村規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建設(shè)項目。
二、乙方在項目建設(shè)施工過程中要按安全規(guī)范要求進行施工，對所有的安全生產(chǎn)負有全部責任，定期開展安全教育，避免安全事故發(fā)生，嚴把質(zhì)量關(guān)，實行崗位責任制，每一個環(huán)節(jié)都必須落實到人。
三、甲方將水、電安置到施工現(xiàn)場，施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除，實施無障礙作業(yè)并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任，甲方應(yīng)向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關(guān)的工程確認文書，依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協(xié)助乙方開展施工，協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問題及施工隊與村民之間的糾紛。
四、本工程采取分項、分期的方式，甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協(xié)議，以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。
五、道路工程給排水工程及其它公益設(shè)施，乙方應(yīng)按甲方指定的工程總量的10%為一個結(jié)算段與甲方進行結(jié)算，待該項工程全部結(jié)束時，甲乙雙方將全部款項全部結(jié)清。
六、新農(nóng)村建設(shè)的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。
七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結(jié)算，基礎(chǔ)完工（士0）甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內(nèi)毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢，甲方付乙方總工程款的20%.
八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據(jù)。
九、附加協(xié)議。
1、社區(qū)道路___原有路面的基礎(chǔ)上加寬6米并取直，每平方____元。
2、按實際工程量結(jié)算，20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。
2、社區(qū)排水溝。
全封閉排水溝，每米造價30元/m2,按實際工程量結(jié)算，24×2m×1m,陰井：按實際工程量結(jié)算，每個造價150元。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效，未盡事宜另行協(xié)商。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
版建設(shè)工程施工合同示本篇十
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
統(tǒng)一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人：
風險提示：
對于承包方的主體資格審查應(yīng)從有無企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、是否具有與所承包工程相適應(yīng)的資質(zhì)證書等方面。最好是具有相應(yīng)施工資質(zhì)的公司主體。如果承包方是個人，存在以下風險：
1、本合同可能被認定無效；建議發(fā)包給有資質(zhì)的單位；
2、對方所雇傭的工人發(fā)生工傷，對方直接攜款跑路，我方可能被要求承擔賠償責任；建議讓對方給工人購買意外險承包人（以下簡稱乙方）：統(tǒng)一社會信用代碼：通訊地址：甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，結(jié)合本工程施工具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就__________工程施工事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況。
4、工程范圍：_________________________________________風險提示：
明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間完成工程，發(fā)包方也可以據(jù)此要求承包方承擔違約責任。
另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發(fā)包方應(yīng)當對可能出現(xiàn)工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定，比如增加建設(shè)項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發(fā)生訴訟時無據(jù)可查。
5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。
6、承包方式：風險提示：
應(yīng)當在合同中明確約定結(jié)算時間，以及明確約定拖延結(jié)算的違約責任，這樣不僅促使發(fā)包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款，同時也促使施工方積極完成工程，當出現(xiàn)發(fā)包方拖延結(jié)算、克扣工程款等問題的時候，走向訴訟維權(quán)的時候，合同約定也可以成為呈堂供證。
二、工程結(jié)算和支付。
1、結(jié)算工程量的核實確認，按圖紙設(shè)計量并能同業(yè)主結(jié)算的工程量為依據(jù)，臨時工程以方案量并參照測量收方量為結(jié)算的依據(jù)。
2、乙方應(yīng)在每月____日前按甲方規(guī)定的報表上報，甲方向業(yè)主辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)后____日內(nèi)向乙方辦理工程價款結(jié)算。
3、本合同外因設(shè)計變更或業(yè)主（或監(jiān)理）原因而對新增項目的工程量與新增單價（或費用）在業(yè)主未批復(fù)之前暫不進行對乙方的計量和結(jié)算，最終的計量和結(jié)算以業(yè)主（或監(jiān)理）的正式批復(fù)為準。
4、設(shè)計修改的新增項目如本合同內(nèi)有相應(yīng)單價的執(zhí)行此單價結(jié)算，無相應(yīng)單價的雙方在施工前協(xié)商簽訂補充單價。
5、甲方按業(yè)主所結(jié)工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。
6、工程結(jié)算支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，乙方必須提供正規(guī)的發(fā)票。
7、當工程結(jié)算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質(zhì)保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結(jié)算（扣除質(zhì)保金）后在__________。天內(nèi)甲方支付乙方。
8、本合同工程質(zhì)保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質(zhì)量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗收合格，業(yè)主支付給甲方工程質(zhì)保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的修復(fù)費用應(yīng)扣除）。
三、工程進度。
1、乙方應(yīng)按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程，工期自甲方開工令下達之日算起。
3、乙方應(yīng)按照本合同協(xié)議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任及相應(yīng)費用。
4、工程暫停施工后，乙方應(yīng)與甲方協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當工程具備復(fù)工條件時，乙方應(yīng)在指定的期限內(nèi)復(fù)工，若乙方無故拖延和拒絕復(fù)工，由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。
5、由于自然條件影響或業(yè)主原因?qū)е碌墓こ掏９?、工期拖延等造成的?jīng)濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權(quán)就此向甲方索賠。
6、工程實施期間不可避免的會出現(xiàn)窩工、停工現(xiàn)象，除甲方調(diào)劑工作面以外所發(fā)生的窩工與停工的費用一律不予補償。
四、工程質(zhì)量標準及驗收。
1、乙方必須按照國家有關(guān)施工驗收規(guī)范、設(shè)計圖紙及有關(guān)設(shè)計通知、主合同中的質(zhì)量要求及甲方質(zhì)量體系要求控制質(zhì)量，接受甲方、監(jiān)理、業(yè)主對質(zhì)量監(jiān)視、檢查、控制。
2、乙方應(yīng)配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質(zhì)量檢查及驗收工作。
3、乙方應(yīng)對其所承擔工程項目的施工質(zhì)量負全責，如發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)在__________小時內(nèi)報告甲方，對施工質(zhì)量缺陷負責返工并承擔相關(guān)費用;對不合格產(chǎn)品，甲方有權(quán)要求乙方予以返工并承擔由此造成的經(jīng)濟損失和工期延誤;不符合質(zhì)量要求的工程項目，甲方不予計量與結(jié)算。
4、乙方應(yīng)嚴格按甲方的施工過程質(zhì)量驗收程序要求進行全過程的質(zhì)量檢查、驗收。產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后可轉(zhuǎn)入下道工序。
5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。
6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內(nèi)，乙方應(yīng)按照監(jiān)理、業(yè)主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。
7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復(fù)相應(yīng)缺陷并承擔由此發(fā)生的費用和相應(yīng)的質(zhì)量責任。
8、本合同工程缺陷責任期為________年，缺陷責任期內(nèi)的缺陷修復(fù)由乙方負責，并承擔相關(guān)費用；若乙方未能及時修復(fù)責任期內(nèi)的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復(fù)，所發(fā)生的費用按實際發(fā)生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關(guān)被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質(zhì)保金不予退還。
1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內(nèi)的施工安全負全責；發(fā)生安全事故（包括險情安全事故）應(yīng)立即報告甲方。
2、因乙方責任發(fā)生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經(jīng)濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。
3、甲方統(tǒng)一監(jiān)管本工程的文明施工，負責管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等有關(guān)文明施工事項，乙方應(yīng)積極做好本合同施工范圍內(nèi)的文明、環(huán)保工作。
4、乙方在其施工場地內(nèi)發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責任。
六、施工材料、設(shè)備。
1、乙方應(yīng)按合同要求組織施工設(shè)備，按實際需要向甲方提供入場施工設(shè)備清單（含入場時間），并按甲方現(xiàn)場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區(qū)域和亂停亂放。
2、乙方入場施工設(shè)備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發(fā)現(xiàn)乙方使用的施工設(shè)備因完好率低下或數(shù)量不足等原因影響工程進度、質(zhì)量時，有權(quán)要求乙方增加或更換施工設(shè)備，乙方應(yīng)予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。
3、乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準不得擅自離開現(xiàn)場，否則按違約處理。
4、乙方施工設(shè)備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設(shè)備由甲方強制乙方購買相應(yīng)保險。
七、履約保證金在本合同簽訂前乙方應(yīng)向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務(wù)履約完成后無息退還剩余款項。
八、雙方職責。
1、甲方職責。
（1）甲方應(yīng)負責做好本合同工程的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗收。
（2）甲方負責及時向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D(zhuǎn)發(fā)設(shè)計、監(jiān)理文件和施工指示，并對施工進行技術(shù)指導（含技術(shù)交底）。
（3）甲方按主合同的總體進度計劃及監(jiān)理批復(fù)的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。
（4）甲方負責對乙方施工進度、安全、質(zhì)量等全過程進行監(jiān)督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現(xiàn)滯后、工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題、施工安全出現(xiàn)嚴重隱患時，甲方有權(quán)責令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達不到甲方要求時，甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關(guān)費用、損失由乙方承擔。
（5）甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設(shè)備財產(chǎn)險和必要的第三者責任險。
2、乙方職責。
（1）乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，按照本合同約定對進度、質(zhì)量、安全等負責。
（2）乙方不得轉(zhuǎn)讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉(zhuǎn)包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權(quán)解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。
（3）乙方合同工程完工后應(yīng)及時對施工現(xiàn)場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現(xiàn)場構(gòu)筑物及其他設(shè)施，如發(fā)生損壞，應(yīng)負責修復(fù)或賠償。
（4）乙方應(yīng)加強對本單位職工的思想教育，規(guī)范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發(fā)生違法違紀事件，做好環(huán)境保護工作，遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)，生產(chǎn)中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。
（5）乙方應(yīng)負責已完合同工程移交前的維護。
九、違約責任。
1、若乙方將本合同項目另行轉(zhuǎn)包或再分包，甲方有權(quán)直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。
2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計取違約金。
3、若乙方原因造成主合同規(guī)定的其他違約事項（簽訂分包合同應(yīng)明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關(guān)損失。
4、本合同未規(guī)定的違約責任，按甲方與業(yè)主簽訂的主合同違約責任規(guī)定處理。
5、乙方應(yīng)及時發(fā)放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。
十、爭議解決甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、其他。
1、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價款結(jié)清后自然失效。
3、本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等效力。（以下無正文）。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年____月____日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年____月____日
版建設(shè)工程施工合同示本篇十一
保證人：_______________(以下稱甲方)。
住所：_______________。
電話：_______________。
傳真：_______________。
債權(quán)人：_______________(即承包商，以下稱乙方)：
住所：_______________。
電話：_______________。
傳真：_______________。
債務(wù)人_______________：(即業(yè)主，以下稱丙方)。
住所：_______________。
電話：_______________。
傳真：_______________。
鑒于乙方與丙方就項目于_______________年_______月______日簽訂編號為________號《建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保證的方式為丙方向乙方提供業(yè)主支付擔保，甲乙丙三方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
本合同所稱擔保是指甲方為丙方向乙方提供工程款支付保證，保證丙方履行號主合同約定的工程款支付義務(wù)。
本合同所稱工程款是指除工程質(zhì)量保修金以外的全部工程結(jié)算款。
第二條保證范圍及方式。
甲方為丙方提供保證的范圍是主合同項下的工程總價的____________%，數(shù)額最高不超過_______________(大寫)，幣種_______________。
甲方在丙方發(fā)生以下情形時承擔保證責任：丙方未能按照主合同的約定向乙方支付工程款項。
甲方在保證范圍內(nèi)承擔連帶保證責任。
第三條承擔擔保責任的形式。
甲方承擔保證責任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同約定的應(yīng)由丙方支付的工程款，但支付總額最高不超過本合同第二條擔保范圍約定的金額，即不超過___________元。
第四條保證期間。
甲方的保證期間自本合同生效之日起至丙方根據(jù)主合同約定應(yīng)完成除工程質(zhì)量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至_______________年_______月______日止。
第五條各方的權(quán)利義務(wù)。
一、乙方必須全面履行主合同約定的義務(wù)，若乙方發(fā)生下列違反主合同義務(wù)的情形，致使丙方不能全面履行主合同，則甲方不再承擔本合同項下的保證責任：
1、乙方未按照主合同約定的期限交付工程;。
2、乙方未按照主合同約定的質(zhì)量完成工程建設(shè);。
3、乙方未提供等額承包商履約擔保。
二、丙方應(yīng)全面履行主合同，乙丙雙方應(yīng)及時向甲方通報主合同的履行情況，并積極配合甲方進行定期或隨時檢查和監(jiān)督。
三、乙方將主合同義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。
四、乙方與丙方協(xié)議變更主合同的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。
五、乙方有義務(wù)配合甲方監(jiān)督丙方履行主合同，并對丙方在履行主合同過程中的違約情況和可能出現(xiàn)的違約情況及時通知甲方。
六、因政府的政策或命令，導致丙方不能履行主合同義務(wù)，甲方不再承擔保證責任。
七、依照法律規(guī)定或合同的約定或乙方與丙方的另行約定免除丙方部分或全部義務(wù)的，甲方亦免除相應(yīng)的保證責任。
八、甲方在承擔擔保責任后，享有追償權(quán)。
第六條承擔擔保責任的程序。
一、乙方向甲方提出書面索賠請求，必須采用書面形式，并提供丙方未全面履行主合同義務(wù)的證明材料。如果乙方認為工程質(zhì)量符合主合同約定的標準，乙方還需同時提供項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位及建筑工程質(zhì)量檢測機構(gòu)出具的檢測報告，否則甲方可以拒絕承擔擔保責任。
二、甲方在收到乙方的索賠通知后個工作日內(nèi)，按照本合同的約定承擔保證責任。
第七條合同的生效、變更和解除。
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽字或加蓋公章后生效。
二、本合同生效后，任何有關(guān)本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙丙三方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
第八條爭議的解決。
本合同發(fā)生爭議或糾紛時，甲乙丙三方當事人可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為法院(也可以選擇通過_____程序解決)。
第九條甲乙丙三方約定的其它條款：
第十條附則。
本合同正本一式份，甲乙丙三方各執(zhí)份。
甲方：_______________。
法定代表人：_______________。
_______________年_______月______日。
乙方：_______________。
法定代表人：______________。
(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)。
_______________年_______月______日。
丙方：_______________。
法定代表人：_______________。
_______________年_______月______日。
版建設(shè)工程施工合同示本篇十二
發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實業(yè)總公司。
承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達電力設(shè)計有限責任公司設(shè)計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內(nèi)。
三、 工程范圍及內(nèi)容:
1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料 按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布xx省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格(xx年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號文件：其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。
1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2. 預(yù)付款方式：按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關(guān)驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗收，本工程的保修期一年。
甲方負責：
一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二: 甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。
二：乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門審核。
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
本工程年月日前完工。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應(yīng)責任。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結(jié)算。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
甲 方：(公章) 乙 方：
負責人：(簽章) 負責人：(簽章)
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
版建設(shè)工程施工合同示本篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)xx有限公司工程建設(shè)的需要，時間緊，任務(wù)重，經(jīng)領(lǐng)導同意，現(xiàn)將xx建設(shè)工程承包給xx。為了保質(zhì)保量，保證工期，施工驗收有據(jù)可依，本著公平自愿平等互利的原則，經(jīng)雙方同意達成協(xié)議簽定如下合同：
一、工程名稱：
二、工程結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)。
三、工程范圍：土建、水電暖安裝。
四、承包性質(zhì)：包工包料。
五、建筑面積：本工程建筑總面積為6100.472。
六、工程造價：
七、工期：
八、質(zhì)量要求：執(zhí)行國家建筑工程施工驗收規(guī)范的標準。
九、工程內(nèi)容與做法：內(nèi)容：施工圖紙的全部內(nèi)容，圖紙變更內(nèi)容。做法：
1、地面：住宅地面為原土夯實，c15砼厚度為80，15厚1:2水泥砂漿隨打隨抹面層壓光，油漆踢腳線150高;衛(wèi)生間地面：原土夯實，c15砼厚度為80找坡、50厚1:2水泥砂漿找平，聚氨脂防水層厚度為3，細砂軟墊層10;地板磚面層：走廊、門廳、樓梯間為80厚c15墊層，石材地面，顏色另定，瓷磚踢腳線150高，顏色另定。
2、樓地面、住宅及水箱間為20厚1:2水泥砂漿地面表面壓光，(水箱間地面做聚氨脂防水層3厚)紅色油漆踢腳線150高，衛(wèi)生間為20厚1:2水泥砂漿找坡，聚氨脂防水層3，細砂軟墊層10，瓷磚面層;走道、門廳為石材面層，瓷磚踢腳線150高。
3、樓梯踏步及欄桿：踏步為石材面層同1公寓樓石材及顏色，欄桿同2公寓樓，鐵紅色油漆。
4、門窗：進樓門尺寸為2。
2.5，進戶門尺寸為1。
2.1，窗尺寸為3進樓門為防盜門，其他門窗為塑鋼門窗、中空玻璃(464)。
5、外墻面裝飾同1公寓樓藍狐色乳膠漆、白色窗套;內(nèi)墻面白色外墻防水涂料，衛(wèi)生間為瓷磚墻面，頂面均為白色外墻防水涂料。
6、所有涂料墻面基層均為白色水泥打底兩遍、涂料面層兩遍。
7、所有使用房間均設(shè)插座、照明(電視、電話、網(wǎng)線);水暖、消防以設(shè)計為準，材料按國家標準進貨。
十、甲方工作：
1、負責材料供應(yīng)，提供施工場地、施工圖紙。
2、負責管理施工隊，對不服從管理的施工隊，責令停工和撒換。
3、監(jiān)督驗收工程質(zhì)量，對不符合質(zhì)量要求的工程部位，責令乙方返工處理和實施處罰。
4、負責現(xiàn)場的安全文明施工：對安全防護不符合要求的部位責令整改和處罰。
十一、乙方的工作：
1、乙方負責對施工隊的管理和教育，乙方進駐工地后，必須遵守煤礦的一切規(guī)章制度和強制性條件(質(zhì)量管理處罰條例、安全文明施工處罰條例、工具設(shè)備管理處罰條例)。
2、乙方負責對借用甲方的工具、設(shè)備進行管理、維修、保養(yǎng)，損壞賠賞)。
3、乙方必須配備技術(shù)、施工、管理的專業(yè)人材，應(yīng)具有獨立作業(yè)能力，否則因技術(shù)問題造成的損失由乙方負責。
4、乙方負責工程質(zhì)量管理，在施工過程中，乙方應(yīng)嚴格按照施工圖紙、設(shè)計變更內(nèi)容施工。
5、乙方負責工程質(zhì)量自我檢查、驗收，負責交工資料整理，(驗收標準應(yīng)不低于國家建筑工程施工驗收規(guī)范的標準)。
6、乙方負責施工現(xiàn)場的安全文明施工、驗收。
十二、酒后進入施工工地，酒后鬧事，每人次罰款200元，損壞煤礦設(shè)施和他人財產(chǎn)的按原值十倍罰款，構(gòu)成犯罪的交公安部門處理。
十三、工隊職工打架，不分情節(jié)輕重和原因罰款1000元，通過110和其他職能部門處理，給礦方造成極壞影響的罰款5000元。
十四、付款與結(jié)算：開工予付總工程款的10%，基礎(chǔ)工程完工后付總工程款的10%，一層主體工程完工后付總工程款的7%，二層主體工程完工后付總工程款的7%，三層主體工程完工后付總工程款的7%，四層主體工程完工后付總工程款的7%，五層主體工程完工后付總工程款的7%，六層主體工程完工后付總工程款的7%，門窗工程完工后付總工程款的5%，抹灰工程完工后付總工程款的5%，地面工程完工后付總工程款的3%，屋面防水工程完工后付總工程款的2%，涂料工程完工后付總工程款的3%，水電暖工程完工后付總工程款的5%，驗收合格后付總工程款的5%，采暖期滿付總工程款的5%，剩余5%保修期滿付清;保修期間乙方接甲方通知后不及時維修或不維修者，甲方拒絕支付保修金。
附則：
2.5為準，挖填土超出部分以18元3調(diào)整，超過。
2.5深的工程量以實調(diào)整;在2公寓樓原平方預(yù)算造價99。
1.12元的基礎(chǔ)上結(jié)構(gòu)及門窗設(shè)計變更平方造價不超過20元，不再調(diào)整;附屬工程、泉眼保護、化糞池、橋梁工程另算。建筑面積以實際竣工為準。
2、工地設(shè)備材料的看管費，設(shè)備工具的定期保養(yǎng)與維修人員的人工費，臨時設(shè)施搭建與拆除人工費，材料裝卸費(不含灰、砂、磚、石)。施工機械與施工電器照明的安(含龍門架、攪拌機、塔吊等)人工費，已包括在承包總價內(nèi)，不另計算。
3、農(nóng)忙季節(jié)，應(yīng)保持50%以上的留守人員繼續(xù)施工，保證工期，否者，扣除總造價的5%做賠賞金。
4、一切傷亡事故由乙方承擔。因傷亡急需的資金甲方不負責墊付。
5、合同未盡事宜，協(xié)商解決。
6、合同從簽定之日起生效，保修期滿工程款付清終止。
版建設(shè)工程施工合同示本篇十四
隨著人們法律觀念的日益增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的建設(shè)工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.1工程名稱：_____________________
工程地點：_____________________
工程內(nèi)容：_____________________
承包范圍：_____________________
1.2開工日期：_____________________
竣工日期：_____________________
總?cè)諝v日期：___________________
1.3質(zhì)量等級：_____________________
1.4合同價款：_____________________
第2條合同文件及解釋順序。
第3條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
3.1合同語言：_____________________
3.2適用法律法規(guī)：_________________
3.3適用標準、規(guī)范：_______________
第4條圖紙。
4.1圖紙?zhí)峁┤掌?/p>
4.2圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：____________________
4.3圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：__________
第5條甲方駐工地代表。
5.1甲方駐工地代表及委派人員名單：______________________
第6條乙方駐工地代表
第7條甲方工作。
第8條乙方工作。
第9條進度計劃。
9.2甲方代表批準的時間。
第10條延期開工。
第11條暫停施工。
第12條工期延誤。
第13條工期提前。
第14條檢查和返工。
第15條工程質(zhì)量等級。
15.1工程質(zhì)量等級要求的經(jīng)濟支出：__________________
15.2質(zhì)量評定仲裁部門名稱：________________________
第16條隱蔽工程、中間驗收。
16.1中間驗收部位和時間：_________________________
第17條試車。
第18條驗收和重新檢驗。
第19條合同價款及調(diào)整。
第20條工程預(yù)付款。
20.4甲方不按時付款應(yīng)承擔的違約責任：_________________
第21條工程量的`核實確認。
21.1乙方提交工程量報告的時間和要求：____________________
第22條工程款支付。
第23條甲方供應(yīng)材料設(shè)備。
23.1甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單)：________________
第24條乙方采購材料設(shè)備。
第25條設(shè)計變更。
第26條確定變更價款。
第27條竣工驗收。
27.1乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：_________________
第28條竣工結(jié)算。
28.4甲方將撥款通知送達經(jīng)辦的銀行的時間：_________________
第29條保修。
第30條爭議。
第31條違約。
第32條索賠。
第33條安全施工。
第34條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議。
第35條地下障礙和文物。
第36條工程分包。
第37條不可抗力。
第38條保險。
第39條工程停建或緩建。
第40條合同生效與終止。
40.1合同生效日期：_________________________
第41條合同份數(shù)：
41.1合同副本份數(shù)：_________________________
41.2合同副本的分送責任：___________________
41.3合同書制定費用：_______________________
合同訂立時間：________年_______月______日
鑒(公)證意見：_______________
經(jīng)辦人：_______________________
鑒(公)證機關(guān)(章)
__________年_______月________日
版建設(shè)工程施工合同示本篇十五
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協(xié)議：
第一條、工程概況。
1、施工名稱：辦公樓內(nèi)墻面裝修。
2、施工地點：____市____區(qū)____區(qū)大路2499號。
第二條、承包范圍：行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。
第三條、工程要求：符合____省的有關(guān)規(guī)定及國家驗收標準。
第四條、合同工期：總工期為(日歷工期)4天。(________年____月____日________年____月____日)。
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律。
1、合同使用的語言：漢語。
2、適用法律、法規(guī)：中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。
第六條、工地代表。
甲方代表：
乙方代表：王xx。
第七條、工程量、合同造價、結(jié)算方式：
1、工程量：粉刷面積為。
2、合同造價：甲方以固定總價的標準計算合同價款，共計人民幣(大寫____)，小寫：____。
3、付款方式：工程竣工驗收合格并結(jié)算審核后支付至總價的95%，剩余5%做保修金，保持期滿________年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結(jié)算方式：結(jié)算審核后，由施xx出具四平地區(qū)稅務(wù)部門開具的全額工程類發(fā)票，甲方于____日內(nèi)將工程款的95%，一次性付給乙方。
第八條、甲方工作。
1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施xx承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術(shù)交底等技術(shù)要求及相關(guān)問題，并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口，并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術(shù)人員進行驗收。
5、負責協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場與相關(guān)單位之間的關(guān)系。
6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的各項檢查。
7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作。
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設(shè)備。
2、接受甲方的工作指導及工程質(zhì)量的監(jiān)督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期，如發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)損失給予甲方相應(yīng)賠償，如工程逾期，每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。
第十條安全及防護要求。
1、施xx須設(shè)置專職安全員，負責施工現(xiàn)場安全，作好施工現(xiàn)場安全管理工作。
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。
第十一條技術(shù)要求。
1、乙方根據(jù)工程的具體情況，派駐1名工程師或技術(shù)人員對施工進行全過程技術(shù)指導。
2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術(shù)交底施工，每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料，不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。
第十二條文明施工。
1、乙方在施工過程中必須遵守____省建筑裝修行業(yè)及xx公司的有關(guān)文明施工的規(guī)定，不得擾亂建設(shè)單位正常秩序。
2、進入現(xiàn)場施工的人員應(yīng)有禮貌，不得頂撞甲方。
3、使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙，由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任。
1、由于一方過失造成合同不能履行時，由過失一方承擔違約責任，如屬雙方過失，根據(jù)實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
3、當合同雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或申請施工合同管理機構(gòu)有關(guān)合同管理部門調(diào)解，不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的，可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則。
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)本著友好合作的精神，另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
版建設(shè)工程施工合同示本篇十六
簽訂施工合同，必須遵守國家法律，符合國家政策。從判決中學習如何寫合同，可以讓我們在合同寫作時更有的放矢、心有成竹。你是否在找正準備撰寫“建設(shè)工程施工合同”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程地點：
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
工程立項批準文號：
資金來源：
承包范圍：
三、合同工期。
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款。
金額(大寫)元(人民幣)元。
六、組成合同的文件。
1.本合同協(xié)議書。
2.中標通知書。
3.投標書及其附件。
4.本合同專用條款。
5.本合同通用條款。
6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7.圖紙。
8.工程量清單。
9.工程報價單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本合同雙方約定天后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：_____。
承包方：_____。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，定論立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱。
2、工程地點。
3、工程內(nèi)容。
二、工期。
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗收。
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應(yīng)對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的。
四、過程結(jié)算、工程款支付。
1、結(jié)算方式：
(1)承包方式：
(2)計價方法：
(3)合同價款(大寫)：
(4)結(jié)算方法：
2、工程支付：
五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理。
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設(shè)備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任。
1、負責辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。
3、提供施工圖紙?zhí)住?/p>
4、負責組織工程設(shè)計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。
七、承包方的責任。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派同志為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工。
1、承包方應(yīng)派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中，應(yīng)嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設(shè)備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
九、其它。
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數(shù)：
(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本份(發(fā)包方執(zhí)，承包方執(zhí))。
十、補充條款。
發(fā)包方：_____承包方：_____。
合同訂立日期：_____年_____月
發(fā)包方(甲方)：________________。
承包方(乙方)：________________。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.1工程名稱：________________。
1.2工程地點：________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自20__年10月15日開工，于20__年12月30日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73—91)。
1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價為結(jié)算依據(jù)。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結(jié)算依據(jù))。
第2條甲方工作。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計，經(jīng)設(shè)計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗收。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價格結(jié)清，付款17%。
第五次付款尾款3%質(zhì)保金一年。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它。
第13條附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________乙方：________________。
______年______月______日：
發(fā)包人(全稱)：_____________。
承包人(全稱)：____________。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下述建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：_____________。
工程地點：_____________。
工程內(nèi)容：_____________。
工程立項批準文號：_____________。
資金來源：_____________。
承包范圍：_____________。
三、合同工期：
開工日期：_____________
竣工日期：_____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
合格。
五、合同價款。
金額(大寫)：_____元(人民幣)(小寫)：_____元(人民幣)。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、中標通知書。
5、招標文件及答疑澄清。
6、投標文件。
7、工程建設(shè)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
8、圖紙。
9、工程量清單。
10、工程報價單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效。
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：_____乙方：_____。
_____年_____月_____日。
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/18755889.html】
