合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
墊資合同合法嗎篇一
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
墊資合同合法嗎篇二
甲方(出資人)：_________________商貿(mào)有限公司
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整，只用于支付________廣告費。專款專用，不得作為其它用途使用。
二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導(dǎo)致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責(zé)任。
五、本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
墊資合同合法嗎篇三
借款人：_________________(甲方)
住所：_________________
身份證件名稱及號碼：_________________
電話：_________________
墊資人：_________________(乙方)
住所：_________________
身份證件名稱及號碼：_________________
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：_________________墊資借款額度
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣(大寫)___________________元(小寫)________________元。
墊資借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止，共___________天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3：_________________還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：_________________墊資借款擔(dān)保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔(dān)保：_________________若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
一，甲乙雙方主要權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方主要權(quán)利和義務(wù)
(1)甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：_________________
(4)甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
(二)乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
(2)對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：_________________
(4)若甲方用_____________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
二，違約及其違約處理
(一)違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：_________________
(1)甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：_________________
(5)甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：_________________
(7)甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：_________________
(二)違約經(jīng)濟措施
財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔(dān)。
三，合同的變更、解除和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
四，合同的適用法律及爭議解決方式
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第__________種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_____________仲裁委員會(仲裁地點為________________)，按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
五，合同的生效
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
六，通知
本合同履行過程中，甲，乙雙方當(dāng)事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
七，合同文本分?jǐn)?shù)
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八，聲明條款
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)
的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________
年月日
乙方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________
年月日
墊資合同合法嗎篇四
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：墊資借款額度
乙方向甲方提供的.墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：墊資借款擔(dān)保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔(dān)保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)
（1）甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：
（2）甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：
（3）甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和有效性：
（4）甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
（1）按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2）對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：
（3）乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：
（4）若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
（一）違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：
（1）甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：
（2）甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：
（3）甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：
（4）甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5）甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：
（6）甲方未履行對乙方負(fù)有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的。行為的：
（7）甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：
（二）違約經(jīng)濟措施
（1）處分抵押/質(zhì)押財產(chǎn)，實現(xiàn)抵押/質(zhì)押權(quán)。
（2）以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用（包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔(dān)。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。
本合同履行過程中，甲，乙雙方當(dāng)事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：
______年__月__日
乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：
______年__月__日
墊資合同合法嗎篇五
住所地：_________________
被上訴人(一審被告)：_________________
住所地：_________________
住所地：_________________
住所地：_________________
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案，不服無錫市__________區(qū)人民法院于20__年__________月__________日作出的(20__)蘇02__________民初__________號《民事判決書》，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求：_________________
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
上訴理由：_________________
此致
無錫市中級人民法院
上訴人：_________________(仲__________)
20 _______ 年__________月__________日
墊資合同合法嗎篇六
保證人(丙方)：_________________
甲方向乙方借款，為維護雙方利益，明確各自的權(quán)利義務(wù)、恪守信用，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、甲方向乙方借款(本金)人民幣(大寫)：_________________。
二、借款用途：_________________。
三、借款期限：_________________自年月日至年月日止。
四、借款利率及計息：_________________借款利率為月息%。本合同所借之款計利息月為(不足壹月按壹月計算)。
五、付款方式：_________________甲方的借款由乙方一次性付給甲方使用。
六、貸款擔(dān)保：_________________本合同項下的全部債務(wù)(甲方的償還義務(wù))由丙方承擔(dān)連帶責(zé)任還款保證。保證期限為貸款本息還清時止。同時由甲方提供產(chǎn)權(quán)證號國土證號房屋坐落，建筑面積平方米的私有房屋及該房屋的全部產(chǎn)權(quán)抵押給乙方作為向乙方借款的保證。
七、甲、乙雙方協(xié)商后，甲方不管該房屋實際價值多少，自愿將上述抵押房地產(chǎn)及室內(nèi)設(shè)施等在年月日前作價人民幣(大寫)抵押給乙方，乙方有100%的權(quán)利價值。雙方到有關(guān)部門辦理手續(xù)，費用由甲方承擔(dān)。
八、甲方保證上述抵押房地產(chǎn)權(quán)屬清楚，無糾紛，依法享有全部所有權(quán)及處置權(quán)。在此前抵押在、出售給他人，在此后，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得以任何方式處置該抵押房地產(chǎn)。如甲方有隱瞞真相，欺騙乙方取得借款的行為，由此給乙方造成的一切損失全由甲方和丙方負(fù)責(zé)賠償。同時乙方也有權(quán)變賣甲方和丙方的其它財產(chǎn)清償債務(wù)。
九、還款方式：_________________利息按月支付，甲方在每月/日前付清當(dāng)月利息給乙方，本金到期一次性還清。
十、為保障乙方貸款債權(quán)的實現(xiàn)，避免未來糾紛，甲方保證在年月日前還清乙方貸款本息。如到期甲方未能還清所欠乙方本息，乙方有權(quán)將上述抵押房地產(chǎn)出售。甲、乙雙方均同意乙方代為辦理上述抵押房地產(chǎn)出售及收款等相關(guān)事宜。本合同簽訂后，甲、乙雙方另行辦理全權(quán)委托公證書。一旦甲方違約，乙方可直接持全權(quán)委托公證書辦理房屋過戶手續(xù)，對上述行為造成的一切后果由甲方承擔(dān)。
十一、在出售上述抵押房產(chǎn)時，價格應(yīng)在本合同甲、乙雙方議定價值的80%以上。如按甲、乙雙方議定價值80%以上不能售出，可委托拍賣公司、中介公司代售。出售抵押房地產(chǎn)應(yīng)交的稅及各種費用全由甲方承擔(dān)。出售抵押房地產(chǎn)所得款減去欠款本息，罰息，違約金及實現(xiàn)債權(quán)的費用，剩余部分退給甲方。如抵押房產(chǎn)出售所得款不夠甲方還清所欠乙方債務(wù)，甲方及丙方仍應(yīng)承擔(dān)還款責(zé)任。在辦理抵押房地產(chǎn)出售事宜時，甲方應(yīng)積極配合，乙方通知處置抵押房地產(chǎn)時，甲方需在5日內(nèi)騰空房屋。
十二、在抵押期間由甲方自行對房屋及屋內(nèi)財產(chǎn)進行投保，如屋內(nèi)被盜或房屋損毀，由甲方負(fù)全責(zé)，且甲方不得對房屋進行拆建或以其它方式改變房屋現(xiàn)狀，抵押房產(chǎn)如需拆遷所得拆遷安置款應(yīng)優(yōu)先清償甲方所欠乙方本息，不足部分，甲方及丙方仍應(yīng)承擔(dān)還款責(zé)任。
十三、違約責(zé)任：_________________如甲方違約，乙方即可提前向甲方收回全部貸款，甲方未能歸還全部欠款，乙方每日按甲方所欠款額的5‰計收甲方的違約金。同時乙方也有權(quán)提前處置甲方抵押房地產(chǎn)收回貸款本息。如甲方借款到期未能還清乙方貸款本息，在逾期期間，包括處理抵押物期間，甲方應(yīng)按所欠乙方款額照本合同利率繼續(xù)支付乙方利息，另每日按5‰計付違約金給乙方。如甲方未能按約償還借款，導(dǎo)致乙方通過訴訟方式實現(xiàn)債權(quán)的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方實現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的費用包括訴訟費、財產(chǎn)保全費、公告費、律師費、執(zhí)行費等費用(其中律師費為欠款余額的20%，不足一萬按一萬支付);丙方(保證人)對此承擔(dān)連帶清償責(zé)任;如乙方的原因?qū)е驴铐椢醇皶r發(fā)放或延遲，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十四、如借款人提前還貸需提前10天書面通知乙方，利息計算至還款當(dāng)月時止(不足壹月按壹月計算)。
十五、其它補充約定：_________________乙方同意甲方到期可以續(xù)貸，但需提前七天通知乙方，每月除利息外需另支付貸款額的1.2%作為辦理手續(xù)費。
十六、貸款人已提請借款人、保證人對本合同各印就條款內(nèi)容作全面、準(zhǔn)確理解，并應(yīng)借款人、保證人要求作了相應(yīng)的條款說明，簽約三方對合同的含義認(rèn)識一致。
十七、本合同以外的其它補充合同經(jīng)當(dāng)事人簽字后，具有同等法律效力。本合同壹式貳份，甲乙方雙方各執(zhí)壹份，簽字生效。
十八、合同簽訂地為湖南省長沙市，雙方在履行本合同期間發(fā)生糾紛應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向長沙市人民法院提起訴訟并適用中華人民共和國的相關(guān)法律法規(guī)。
身份證號碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
保證人(丙方)簽字：_________________
身份證號碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
現(xiàn)住所：_________________
年月日
承諾書
借款合同簽訂后，甲、乙雙方另行辦理全權(quán)委托公證書。如借款到期甲方未能還清所欠乙方本金及利息，乙方可直接持全權(quán)委托公證書辦理房屋過戶手續(xù)，對上述行為造成的一切后果由甲方承擔(dān)。如乙方原因?qū)е路趴顣r間拖延，所造成一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
聯(lián)系電話：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
墊資合同合法嗎篇七
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》
等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：東方鼎臣廣場
二、工程地點：上分線以東、發(fā)展大道以北
三、工程結(jié)構(gòu)：框剪結(jié)構(gòu)
總建筑面積約約6萬平方米。
四、進場時間：
定于
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部
內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：
工程。
七、施工工期：
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。
八、工程質(zhì)量：
執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
九、工程造價：本工程投資額約貳億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標(biāo)準(zhǔn)：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《2004年建筑工程消耗量定額》、《2004年安裝工程消耗量定額》，取費類別按工程類別。
2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)
實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行元/工日。
4、施工措施費按取費標(biāo)準(zhǔn)的%計算；
5、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認(rèn)可，作為結(jié)算依據(jù)。
6、乙方材料使用經(jīng)甲方認(rèn)可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。十一、付款辦式：
1、本工程先由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，完成每個月工程量的總價支付其%。拿到竣工驗收報告30天后由甲方無息一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責(zé)任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證
金萬元，待正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認(rèn)可后，甲方會同招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)文件及合同，雙方認(rèn)可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在30日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準(zhǔn)。
十三、甲方責(zé)任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負(fù)責(zé)及時簽證。
2、負(fù)責(zé)三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責(zé)任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴(yán)格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方應(yīng)無條件服從甲方、監(jiān)理、建設(shè)單位的指揮和管理。
9、乙方應(yīng)無條件服從現(xiàn)場有關(guān)部門和職能人員的監(jiān)督管理
金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規(guī)被押送公安機關(guān)處理，項目部不予承擔(dān)任何責(zé)任。
11、積極配合項目部工作，做好上傳下達(dá)，及時簽訂各級安全責(zé)任書，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。
12、乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現(xiàn)場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準(zhǔn)許可，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應(yīng)由家屬嚴(yán)加看管。如發(fā)生意外概由乙方承擔(dān)責(zé)任。
13、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)用火燒飯和隨意拉電線，以及燒電爐等違反安全管理行為，一經(jīng)查實處沒收器具并每次罰款200元。如發(fā)生意外概由乙方承擔(dān)責(zé)任。
14、在施工中應(yīng)做到精心策劃、實施，乙方違規(guī)操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
15、夏天炎熱，乙方如需安裝空調(diào)，費用自付，用電按電表度數(shù)計算。
16、施工人員一律要參加人身保險，甲方承擔(dān)30%，乙方承擔(dān)70%。
墊資合同合法嗎篇八
__________________(以下簡稱甲方)
________________(以下簡稱乙方)，
雙方茲因借款事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、甲方愿貸與乙方人民幣__________元整，于訂立本約之同時，由甲方給付乙方，不另立據(jù)。
二、借貸期限為_____年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、利息每萬元月息________元，乙應(yīng)于每月____日給付甲方，不得拖欠。
四、屆期未能返還，乙方除照付利息外，并按利率一倍加計的違約金給付甲方。
五、本契約書的債權(quán)，甲方可自由讓與他人，乙方不得異議。
六、乙方應(yīng)覓保證人一名，確保本契約的履行。而愿與乙方負(fù)連帶返還本利的責(zé)任，并拋棄先訴抗辯權(quán)。
甲方：________________
乙方：________________
連帶保證人：__________
________年____月____日
墊資合同合法嗎篇九
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約平方米（棟樓）。
四、進場時間：定于年月底前（以進場通知書為準(zhǔn)）。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
九、工程造價：本工程投資額約億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標(biāo)準(zhǔn)：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《2003年建筑工程消耗量定額》、《2003年安裝工程消耗量定額》和《2006建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標(biāo)準(zhǔn)的60%計算；
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙
方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認(rèn)可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的'材料在認(rèn)可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責(zé)任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金萬元，待招標(biāo)結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認(rèn)可后，甲方會同招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)文件及合同，雙方認(rèn)可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準(zhǔn)。
十三、甲方責(zé)任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負(fù)責(zé)及時簽證。
2、負(fù)責(zé)三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責(zé)任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴(yán)格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標(biāo)，同等條件保證乙方中標(biāo)。
十五、違約責(zé)任
（1）、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
（2）乙方如因自身實力原因，無法承擔(dān)施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負(fù)。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責(zé)任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
（3）本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：地址：地址：
年月日
工程墊資合同該怎么寫呢？下面小編整理了工程墊資合同，歡迎大家閱讀！篇1：甲方：(以下簡稱甲方)乙方：（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承......
墊資合同合法嗎篇十
敬請注意
為了維護您的利益，請您在簽署本
合同
前，仔細(xì)閱讀如下注意事項：1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：
2：您已確保提交的有關(guān)證件及資料是真實，合法，有效的：
3：您已確認(rèn)自己有權(quán)在本合同上簽字：
4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔(dān)的相應(yīng)法律后果：
5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同：
6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：墊資借款額度
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：墊資借款擔(dān)保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔(dān)保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)
（1） 甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：
（2） 甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約 定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：
（3） 甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和 有效性：
（4） 甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
（1） 按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2） 對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：
（3） 乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：
（4） 若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
（一）違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：
（1） 甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：
（2） 甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：
（3） 甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：
（4） 甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5） 甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：
（6） 甲方未履行對乙方負(fù)有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的行為的：
（7） 甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：
（二）違約經(jīng)濟措施
財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔(dān)。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。
本合同履行過程中，甲，乙雙方當(dāng)事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)
的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：
年 ?月 日
乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：
年 ?月 日
墊資合同合法嗎篇十一
甲方(借款方)乙方(用款方)甲乙雙方本著互惠互利、友好合作的原則，經(jīng)充分協(xié)商達(dá)成本合作協(xié)議，雙方合作的基本原則是：甲方出借資金，獲取固定15%年息(分12個月支付，每個月支付1.25%)，不承擔(dān)投資虧損風(fēng)險，不分享固定利息以外的盈利;乙方出資風(fēng)險保證金，承擔(dān)證券投資交易責(zé)任及投資虧損風(fēng)險，在保證甲方取得固定月息1.25%的前提下獲取投資的全部盈余。具體細(xì)則如下：
一、指定帳戶在證券公司營業(yè)部，甲方所開立資金賬號：股東名稱：上海__股東代碼：深圳__股東代碼：.雙方將資金共同存入甲方帳戶，甲方出資人民幣萬元整，乙方出資人民幣萬元整(甲方資金的15%)作為風(fēng)險保證金，乙方承諾不用于除權(quán)證及莊股的交易，投資具有價值的股票，雙方并保證各自資金來源的絕對合法性。甲乙雙方共同向證券營業(yè)部申請辦理甲方________年內(nèi)正常交易下資產(chǎn)禁取手續(xù)。甲方在乙方操作期間不得掛失，不得撤消指定交易，不得轉(zhuǎn)托管，不得提前支取。除平倉需要，任何一方不得私自更改交易密碼。如擅自更改密碼及上述違約行為，則支付對方5%違約金。
二、帳戶操作協(xié)議期間，甲方將該帳戶交易密碼提供給乙方操作交易，甲方有權(quán)監(jiān)控帳戶資產(chǎn)市值，甲方無交易操作權(quán)，如甲方違約則由此造成損失由甲方自行承擔(dān)，并且支付乙方為本合同已經(jīng)支付利息的3倍作為違約金;協(xié)議期間若甲方因不可抗力因素提前終止協(xié)議，應(yīng)提前壹個月通知乙方，若帳戶盈利，則甲方支付乙方為本合同已經(jīng)支付利息的3倍作為違約金。否則，造成損失由甲方自行承擔(dān)，并退還乙方為本合同已經(jīng)支付利息的2倍作為違約金。若乙方因不可抗力因素提前終止協(xié)議，乙方支付甲方全年15%利息的剩余部分。
三、利息結(jié)算簽署協(xié)議當(dāng)日乙方即支付甲方下月固定利息人民幣元(既甲方投入資產(chǎn)總額的1.25%)，如乙方滿一個月未能按時支付甲方下月利息(既甲方投入資產(chǎn)總額的1.25%)，則視為乙方終止協(xié)議，甲方即有權(quán)更改密碼并平倉，剩余資產(chǎn)全部歸甲方所有。
四、風(fēng)險控制當(dāng)該帳戶的資產(chǎn)總值下降至108%市值既萬元時，乙方必須當(dāng)即補足資金至萬元，既115%市值。當(dāng)資產(chǎn)總值下降至108%而乙方?jīng)]能及時存入資金，甲方有權(quán)在不通知乙方的情況下修改密碼強行平倉，終止協(xié)議，平倉所得部分歸甲方所有。
五、收益結(jié)算帳戶資產(chǎn)市值高于人民幣元(既甲方投入資產(chǎn)的125%)時，乙方有權(quán)隨時將高出125%市值部分轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶。
六、期滿結(jié)算乙方應(yīng)將甲方證券賬戶中的所有資產(chǎn)變現(xiàn)。雙方并辦理解禁手續(xù)。同時甲方將甲方存入資金以外屬于乙方的風(fēng)險保證金及盈利全額劃到乙方指定帳戶，否則從次日起甲方按當(dāng)日資產(chǎn)總額日千分之五支付給乙方違約金。
七、保密條款雙方互相均賦有為對方保密的責(zé)任和義務(wù)。除國家有權(quán)機關(guān)的查詢、審計、稽核等原因外，不得向任何第三方透露本協(xié)議項下的所有協(xié)議內(nèi)容。乙方資產(chǎn)運作屬于高級商業(yè)機密，甲方不得向第三方透露乙方操作狀況，如甲方向第三方透露資產(chǎn)操作情況導(dǎo)致乙方造成的損失由甲方負(fù)責(zé)支付。乙方不得向第三方透露甲方資產(chǎn)狀況，否則視為違約。
八、協(xié)議期限________年。既________年____月____日起，至________年____月____日止。協(xié)議期滿如雙方同意續(xù)借則應(yīng)于本協(xié)議屆滿前10個工作日內(nèi)協(xié)商，經(jīng)雙方協(xié)商同意后按此協(xié)議為準(zhǔn)簽署下年度借款協(xié)議。
九、本協(xié)議一式二份。
墊資合同合法嗎篇十二
需貨方：（簡稱甲方）河南省第二建設(shè)集團有限公司
供貨方：（簡稱乙方）鄭州市管城區(qū)超勝物資供應(yīng)站
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就甲方向乙方購買鋼材一事達(dá)成共識如下：
一、工程名稱及地點：平原新區(qū)鳳湖人家1~6號樓項目部
二、甲方購買產(chǎn)品名稱、型號及廠家規(guī)定。
1、物資名稱：建筑用螺紋鋼、圓鋼、盤圓、盤螺等。
2、規(guī)格型號：以需方預(yù)算規(guī)格為準(zhǔn)。
3、預(yù)算鋼材數(shù)量：（1000噸）
三、數(shù)量、運輸、驗收規(guī)定
1、螺紋、圓鋼均按國家理論計算核收，盤螺、盤圓可按過磅單據(jù)為準(zhǔn)。乙方向甲方交貨時，對于螺紋鋼雙方須當(dāng)場清點支數(shù)，以現(xiàn)場確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)，若甲方現(xiàn)場不清點，則以乙方提供的清單數(shù)量為準(zhǔn)簽收。對于線材、盤螺按過磅重量結(jié)算，若磅差在正負(fù)千分之三內(nèi)以乙方的供貨榜單為準(zhǔn)；若超過負(fù)千分之三，雙方重新復(fù)磅無誤后超出負(fù)千分之三的部分由乙方承擔(dān)。
2、未經(jīng)檢驗合格，甲方不得動用鋼材，否則乙方不承擔(dān)甲方由于未經(jīng)檢測先行使用產(chǎn)生的任何經(jīng)濟賠償責(zé)任。若甲方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議，應(yīng)在貨到之日起七日內(nèi)提出，并出示國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)的檢測報告，乙方經(jīng)確認(rèn)后再第一時間內(nèi)予以處理。若未在到貨之日起七日內(nèi)提出異議并出示檢測報告，視同此批產(chǎn)品全部合格。
四、鋼材價格及付款方式規(guī)定.
結(jié)算基價）。達(dá)到雙方約定數(shù)量或日期甲方應(yīng)在3日內(nèi)結(jié)清所有款項。若甲方未結(jié)清所欠款項，后續(xù)采購價格均以第一款結(jié)算基價為準(zhǔn)，直至結(jié)清所欠款項。
第二款、上述價格均為含運費不含稅的價格。
五、違約責(zé)任界定
1、經(jīng)雙方協(xié)商，甲方所欠款項應(yīng)在20xx年1月31日前結(jié)清，每次甲方需現(xiàn)款轉(zhuǎn)賬支付貨款（甲方若使用銀行承兌匯票付款，愿意承擔(dān)為此產(chǎn)生的貼現(xiàn)利息），超過三天（3天）后未結(jié)清，乙方有權(quán)停止供貨，結(jié)算款應(yīng)每天每噸加收3元違約金，直至結(jié)清。
2、乙方所供鋼材如出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)積極地做出調(diào)換該批產(chǎn)品的工作，不得影響甲方的正常施工，否則視為違約，應(yīng)承擔(dān)該批產(chǎn)品總值的千分之二的違約金。
3、甲、乙雙方在履行本合同時，甲方不得擅自購進他人鋼材，否則視為違約。甲方應(yīng)向乙方支付合同總值的百分之三的違約金并清付所欠所有款項。
六、甲方指定收貨人、打欠條人、對賬人，向乙方提供上述人員的身份證復(fù)印件，指定收貨人為：身份證號：，打欠條人：身份證號：，對賬人：，身份證號：。乙方以甲方出具的欠條為結(jié)算依據(jù)。上述人員均得到甲方的授權(quán)。
七、爭議的解決。
1、
2、雙方如有異議，可采取協(xié)商達(dá)成共識后簽定補充協(xié)議。若甲方中途終止合同，應(yīng)立即付清所欠款項，并支付合同違約金拾萬元整。
八、其他事項
1、
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。未盡事項另行協(xié)商。
注：1、本合同簽訂地點為鄭州市。
2、自發(fā)貨之日起生效。
3、甲方付清貨款后本合同自動作廢。
甲方（印章）：乙方（印章）：
代表人：代表人：
身份證號碼：身份證號碼：
電話：電話：
簽訂時間：年月日簽訂時間：年月日
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/6139746.html】
