房屋買賣違約賠償協(xié)議書(模板14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-09 01:40:12
房屋買賣違約賠償協(xié)議書(模板14篇)
時間:2023-11-09 01:40:12     小編:筆舞

生活中的點滴細(xì)節(jié),都值得我們總結(jié)和反思??偨Y(jié)是對工作和學(xué)習(xí)中所遇到問題進(jìn)行梳理和解決的過程,能夠提高我們的專業(yè)素養(yǎng)。這些范文雖然僅供參考,但是它們展示了一個良好總結(jié)的形式和內(nèi)容,值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇一

乙方:_________________。

一、房屋坐落、面積。

甲方將坐落于_______________的房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,該房屋登記面積共150.4平方米。具體位置東至南至西至北至。上述房屋的使用權(quán)及附屬設(shè)施包括:_________________甲方現(xiàn)有所在房屋的一切建設(shè)設(shè)施及水電戶口等。終身歸乙方享有。

二、保證此房屋手續(xù)真實,來源合法,權(quán)屬清楚,四至界限清楚。若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬或債務(wù)糾紛,概由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)全部賠償。

三、轉(zhuǎn)讓金額。

該宗地的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣_____________元,大寫:________________元整。

四、付款方式及期限。

乙方向甲方預(yù)付人民幣________萬元,剩余款在取得房屋使用權(quán)證及相關(guān)手續(xù)后交付給乙方。

五、房屋交付時間:______________年___________月________________日。

六、房產(chǎn)歸屬。

1.在該房屋上的房屋由乙方自行出資建造,房產(chǎn)歸乙方所有。

2.建房手續(xù)由甲方配合辦理,所涉費用由乙方承擔(dān)。

3.房屋建成后,在法律政策許可的前提下,甲方應(yīng)無條件配合乙方將土地證和房產(chǎn)證辦理到乙方名下,所涉的相關(guān)費用均由乙方承擔(dān)。

七、違約責(zé)任。

本協(xié)議簽訂后,任何一方均不得反悔。

如甲方反悔應(yīng)當(dāng)向乙方全額退還房屋轉(zhuǎn)讓款_____________萬元,并償付違約金_____________萬元,如造成乙方損失的,還應(yīng)賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產(chǎn)增值部分)。

七、在法律政策許可的前提下,甲方應(yīng)無條件配合乙方將房屋使用證和相關(guān)手續(xù)辦理到乙方名下,所涉的相關(guān)費用均由乙方承擔(dān)。甲方違反本協(xié)議導(dǎo)致房屋不能過戶或無故進(jìn)行交付,甲方應(yīng)支付給乙方違約金壹拾貳萬元。

八、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。自甲、乙雙方簽字后生效,未盡事宜雙方協(xié)商解決。

___年___月___日___年___月___日。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇二

6.寵物的買賣采取一次性付款,現(xiàn)金結(jié)算,款到交接。

第二條當(dāng)事人及車輛情況。

一、甲方基本情況:

二、乙方基本情況:

第四條定金和價款的支付、過戶手續(xù)、車輛交付。

第五條雙方的責(zé)任。

2、甲方屬二手車經(jīng)營企業(yè)的,還應(yīng)向乙方提供質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾。

3、乙方應(yīng)了解、確認(rèn)買受車輛能在落籍所在地辦理落籍手續(xù)。

4、雙方應(yīng)在約定的時間內(nèi)提供各類證明、證件并確保真實有效。

第六條違約責(zé)任。

1、違反本合同。

2、違反本合同。

3、違反本合同。

4、違反本合同。

5、違反本合同。

6、違反本合同。

7、違反本合同。

1、向上海仲裁委員會申請仲裁;

2、依法向人民法院提起訴訟。

第九條其它。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇三

協(xié)議書。

是什么嗎?它有哪些內(nèi)容?下面本站小編為大家整理了一些有關(guān)產(chǎn)品違約的賠償協(xié)議書范本,供大家參考學(xué)習(xí),希望對大家有所幫助。

甲方:。

乙方:。

20xx年xx月xx日,甲乙雙方訂立一份《合作協(xié)議書》,就船用配電箱等項目的開發(fā)生產(chǎn)銷售進(jìn)行合作,合作期限至20xx年xx月xx日止,現(xiàn)甲乙雙方因故終止該《合作協(xié)議書》,經(jīng)雙方初步賬目結(jié)算后充分協(xié)商一致,自愿訂立如下協(xié)議:

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協(xié)議書》;。

二、截至本協(xié)議書訂立之日止,甲乙雙方確認(rèn)賬目如下、由甲方支付給乙方合作經(jīng)營期間的收益,計人民幣xx萬元整,工資款等相關(guān)帳目均已結(jié)清??铐椫Ц掇k法、20xx年xx月18日前,甲方付給乙方xx萬元整;20xx年11月13日前,甲方付給乙方萬元整;20xx年xx月13日前,甲方付給乙方萬元整。如甲方逾期付款,按未付款項的日萬分之五計付違約金。

三、自本協(xié)議書訂立之日起,甲方和乙方的業(yè)務(wù)互不受對方的干涉,雙方的應(yīng)收款和應(yīng)付款等原來合作經(jīng)營期間的所有事務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)料理,應(yīng)收款歸甲方所有,應(yīng)付款由甲方負(fù)擔(dān)。

四、自本協(xié)議書訂立之日起,乙方應(yīng)把原來合作經(jīng)營期間的相關(guān)技術(shù)資料和。

合同。

文本等交還給甲方,乙方應(yīng)遵守誠實信用原則,保守合作經(jīng)營期間的商業(yè)秘密,不得有損于對方之行為。否則,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協(xié)議書》的所有事務(wù)以此為斷,甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承擔(dān)全部則任。

本協(xié)議書一式三份,經(jīng)各方簽字或捺指印后生效。

甲方:

乙方:

見證方:。

20xx年xx月xx日。

甲方(出賣人):都城物業(yè)發(fā)展有限公司。

乙方(買受人):勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主。

鑒于:

1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號:),乙方購買勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住。

通知書。

》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________年________月________日。

-------。

甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。

乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。

xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術(shù)后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責(zé)任。

四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔(dān)協(xié)議中各自義務(wù)。

甲方:________乙方:________。

監(jiān)督單位:________。

甲方:_________。

乙方:_________。

甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《箱式變電站購貨合同》,約定由乙方向甲方提供包含型號為_________變壓器在內(nèi)的箱式變電站,由于乙方現(xiàn)提供的型號與原合同約定不符,且未按規(guī)定在高壓開關(guān)安裝聯(lián)動隔離板,導(dǎo)致該變電站經(jīng)供電局兩次驗收均不合格。為了妥善解決相關(guān)事宜,減少乙方因此而造成的損失,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條關(guān)于變壓器型號的問題:

甲方接受乙方已安裝的型號為_________的變壓器,但附有如下條件:

1.乙方必須保證該箱式變電站的質(zhì)量優(yōu)良,能夠正常使用,保證該產(chǎn)品在本協(xié)議簽訂后能夠一次通過供電局的驗收并合格,否則,甲方有權(quán)拆除已安裝的箱式變電站,另行購買其他產(chǎn)品安裝使用,除所造成的一切損失由乙方承擔(dān),乙方還需賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

2.自驗收合格之日起一年內(nèi),如該產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切損失,并賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

3.本產(chǎn)品的保修執(zhí)行原合同第六條的規(guī)定,在保修期內(nèi)收到甲方通知后2小時內(nèi)必須派員維修,如經(jīng)通知未派員或未及時派員維修達(dá)十次以上,甲方仍有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切損失。

第二條關(guān)于賠償問題:

由于該變壓器二次驗收未能通過,乙方同意賠償甲方:

1.臨時增加的電線等費用:_________元。

2.使用臨時變壓器造成的電費價差:_________元(自_________年_____月_____日計至_________月_____日,_____月____日至驗收通過并通電所發(fā)生的差價另計)。

3.因驗收不合格所產(chǎn)生的驗收費用由乙方承擔(dān)(不合格的原因是乙方過錯造成的),憑供電局驗收費單據(jù)支付。但最后一次驗收合格所需費用不由乙方承擔(dān)。

第三條爭議的解決。

本協(xié)議各方當(dāng)事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第四條其他。

本協(xié)議可根據(jù)各方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充,由此形成的補(bǔ)充協(xié)議,與協(xié)議具有相同法律效力。本協(xié)議自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。

本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同法律效力。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______。

_________年____月____日_________年____月____日。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇四

答辯人:徐海,男,48歲,蒙古族,無職業(yè),現(xiàn)住霍林郭勒市大貿(mào)易街北段。

從答辯人所舉的證據(jù):房屋拆遷協(xié)議書、建設(shè)項目環(huán)境影響登記表均能夠證明答辯人所購買的房屋所有權(quán)人應(yīng)為白春雨,再審申請人所舉證據(jù)不能證明其對爭議的房屋具有所有權(quán),根據(jù)我國法律規(guī)定,產(chǎn)權(quán)證的為房屋所有權(quán)證明,并且,對于答辯人所興趣的國家機(jī)關(guān)出具的行政文件,其證明力高于一身的證據(jù)的證明力。能夠證明爭議房屋所有權(quán)人為白春雨而非再審申請人,其不具有訴訟主體資格。

白春雷只是代理白春雨與答辯人簽訂的房屋買賣合同,代理行為中代理人是否具有完全行為不影響合同效力。并且,本案中白春雨并沒有主張白春雷的代理行為不成立或無效。原告主張顯然是沒有法律依據(jù)的。并且,白春雷、白春雨及白銀才系為同一家庭組成人員,白春雷與答辯人簽訂房屋買賣合同的行為構(gòu)成靚代理,答辯人有理由想念其享有相應(yīng)的處分權(quán)。

1、被申請人白春雷、白春雨對于本案所爭議的房屋具有繼承權(quán),即具有所有權(quán)及處分權(quán)。房子是申請人與妻子共同生活期間共同購置的,其妻子去逝后,申請人與其妻子共同的子女白春雨、白春雷對本案爭議房屋具有繼承權(quán)。根據(jù)我國《繼承法》的規(guī)定,繼承從被繼承人死亡時開始。因此,本案被申請人白春雷、白春雨對爭議的房屋具有所有權(quán)及處分權(quán)利。

2、處分爭議房產(chǎn)時被申請人白春雷已滿十六周歲,并以自己的勞動為主要生活來源的,視為完全行為能力人,其經(jīng)其姐姐白春雨同意及處分自己具有所有權(quán)的行為為有效的行為。

3、本案申請人主張權(quán)利已經(jīng)超過訴訟時效,被告白春雷于都003年與答辯人簽訂了房屋買賣合同,至起訴時已長達(dá)七年之久而申請人在這003年已經(jīng)知道白春雷、白春雨將爭議房屋出場給答辯人的事實,根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定,從知道之日起超過兩年沒有主張權(quán)利的已經(jīng)超過訴訟時效。

4、答辯人購買爭議房屋時是與白春雨、白春雷共同協(xié)商后達(dá)成的協(xié)議,當(dāng)時是白春雨將有關(guān)爭議房屋的`所有手續(xù)交給答辯人的,當(dāng)時是白春雷、白春雨共同搬家的。

5、答辯人購買房屋的行為為善意取得,答辯人在與被申請人白春雷、白春雨交易時并不知白春雷未滿十八周歲及所售房屋還有其他共有人的事實,有中間人王樹才為證。合同簽訂后冷門人交付了合同價款,被申請人白春雷、白春雨交付了房屋,雙方房屋買賣行為已經(jīng)完成。答辯人一直居住至今。答辯人已經(jīng)善意取得了爭議房屋的所有權(quán),對于申請人的損失其可向共有人白春雷、白春雨主張權(quán)利。

綜上所述,請求法院依法查明本案事實,依法維護(hù)原判并駁回再審申請人的訴訟請求。

答辯人:徐海。

20xx年2月16日。

(以上人物均為化名)。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇五

甲方:

乙方:

因乙方加層導(dǎo)致該房屋承重墻體多處斜裂縫,甲方要求乙方賠償,經(jīng)鎮(zhèn)政府__。

辦調(diào)解,雙方達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方一次性賠償因甲方房屋受損的款項人民幣5000.00元(大寫:伍仟元整)。

二、甲方今后加蓋防雨層時,其瓴__在共墻上,乙方不得阻攔。

三、甲方房屋今后再出現(xiàn)任何問題,乙方概不負(fù)責(zé)。

四、甲乙雙方不得為此事再起糾紛和扯皮,不得上訪。此協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,調(diào)解方留存一份,雙方簽字生效。

甲方:

乙方:

________年____月____日。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇六

出賣人就同一房屋分別簽訂數(shù)份買賣合同,在合同均為有效的前提下,買受人均要求繼續(xù)履行合同的,原則上應(yīng)按照以下順序確定履行合同的買受人:

(1)已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的;。

(2)均未辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,已經(jīng)實際合法占有房屋的;。

(3)均未辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,又未合法占有房屋,應(yīng)綜合考慮各買受人實際付款數(shù)額的多少及先后、是否辦理了網(wǎng)簽、合同成立的先后等因素,公平合理的予以確定。

買受人中之一人起訴要求出賣人繼續(xù)履行買賣合同,出賣人以房屋已轉(zhuǎn)讓給他人為由提出抗辯的,法院可以根據(jù)案件具體情況決定是否追加其他買受人作為第三人參加訴訟;其他買受人另行提起訴訟要求繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)前款原則協(xié)調(diào)處理。

當(dāng)事人之間就轉(zhuǎn)讓同一房屋先后分別簽訂數(shù)份買賣合同,合同中關(guān)于房屋價款、履行方式等約定存在不一致,當(dāng)事人就此產(chǎn)生爭議的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)事人真實意思表示的合同約定繼續(xù)履行。對于當(dāng)事人在房屋買賣中確實存在規(guī)避稅收征管、騙取貸款等行為的,必要時可一并建議相關(guān)行政主管部門予以處理。

也就是說,通過簽訂陰陽合同避稅的,避稅的條款因違背雙方的真實意思表示,而無效,仍應(yīng)按照實際交易價格履行。

當(dāng)事人約定一方以他人名義購買房屋,并將房屋登記在他人名下,借名人實際享有房屋權(quán)益,借名人依據(jù)合同約定要求登記人(出名人)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,可予支持。但是,該房屋因登記人的債權(quán)人查封或其他原因依法不能辦理轉(zhuǎn)移登記,或者涉及善意交易第三人利益的除外。這里的前提是,當(dāng)事人之間已經(jīng)就借名購房達(dá)成了書面協(xié)議,或有證據(jù)能夠證明借名的事實。且借名人不得以其系實際出資人為由,對方善意第三人,但若第三人知道或應(yīng)當(dāng)知道該情形的除外。

當(dāng)事人一方提供證據(jù)證明其對房屋的購買確實存在出資關(guān)系,但不足以證明雙方之間存在借名登記的約定,其主張確認(rèn)房屋歸其所有或要求登記人辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,不予支持;其向登記人另行主張出資債權(quán)的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)出資的性質(zhì)按照相關(guān)法律規(guī)定處理。

也就是說,在此情形下,出資人只能向?qū)Ψ疆?dāng)事人主張雙方形成借款的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,出資人只能要回借款及其利息,而不能取得房屋所有權(quán)。

借名人違反相關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定,借名購買經(jīng)濟(jì)適用住房等政策性保障住房,并登記在他人名下,借名人主張確認(rèn)房屋歸其所有或者依據(jù)雙方之間的約定要求登記人辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,一般不予支持。

也就是說,借用人在其本身不符合購買經(jīng)濟(jì)適用房等保障性住房條件的情況下,不可能通過借用他人名義購買房屋,而達(dá)到規(guī)避購買條件,實現(xiàn)購買保障性住房的目的。

房屋買賣合同簽訂后,出賣人未依約為買受人辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,買受人提起房屋確權(quán)之訴,要求確認(rèn)房屋歸其所有的,法院應(yīng)當(dāng)行使釋明權(quán),告知其應(yīng)當(dāng)變更訴訟請求要求出賣人辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,買受人堅持不變更的,對其訴訟請求,不予支持。

也就是說,賣方未履行辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的'行為,屬于違反雙方買賣合同義務(wù)的行為,仍是合同糾紛,并不因為當(dāng)事人付清了購房款,并實際占有房屋,而可直接要求確認(rèn)其享有物權(quán)。

房屋買賣合同履行過程中,一方當(dāng)事人構(gòu)成根本違約的,守約方有權(quán)解除合同,違約方不享有合同法定解除權(quán)。如果因不可抗力或情事變更等原因,致使合同目的無法實現(xiàn)的,合同雙方均有權(quán)要求解除合同。

房屋買賣合同簽訂后,一方當(dāng)事人不同意繼續(xù)履行,愿意以承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任為代價解除合同,而另一方堅持要求繼續(xù)履行,經(jīng)審查合同繼續(xù)履行不存在現(xiàn)實困難的,應(yīng)當(dāng)判決雙方繼續(xù)履行合同,但合同另有解約定金等約定或符合《合同法》第一百一十條規(guī)定的法定不能履行或事實不能履行情形的除外。

當(dāng)事人在房屋買賣合同中對定金性質(zhì)約定不明的,不應(yīng)視為解約定金。所謂解約定金是指交付定金的一方可以按照約定以喪失定金為代價解除合同,收受定金的一方可以雙倍返還定金為代價解除合同。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇七

甲方(賣方):___,公民身份號碼:________________。

乙方(買方):___,公民身份號碼:________________。

現(xiàn)甲方將該房屋賣給乙方。甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

1、甲方房屋座落于_____的房屋一套、柴間,產(chǎn)權(quán)面積分別為1_3.88平方米、_.76平方米(包括公攤在內(nèi)),房屋結(jié)構(gòu)為框架,用途為住宅。

2、甲方房屋在出讓前不存在任何抵押、債權(quán)債務(wù)等權(quán)利瑕疵。如有出現(xiàn)任何權(quán)利瑕疵,視為甲方違約,乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。

3、甲方為房屋的所有權(quán)人,甲方應(yīng)確保有權(quán)出讓該房屋。

1、房屋售價為人民幣______元。

2、乙方在簽訂本合同之日,支付購房定金人民幣元給甲方,甲方應(yīng)出具收款憑證。

3、乙方在簽訂本合同之日起日內(nèi),再付購房款人民幣。

4、在房屋不動產(chǎn)權(quán)證書變更登記為乙方之日,乙方付清剩余購房款人民幣______元。

1、甲方應(yīng)在乙方付清款項時,立即將該房屋的房產(chǎn)證、門牌證等有關(guān)權(quán)利證書交付乙方,并將房屋的`所有權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方。

1、該房屋變更登記到乙方名下所需繳納的一切費用由乙方承擔(dān)。

2、甲方應(yīng)積極配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記、水電過戶等手續(xù)。如甲方故意拖延的,甲方按每日人民幣__0元,賠償乙方的損失。

1、乙方未按約定支付款項的,逾期達(dá)30天的,甲方有權(quán)解除合同,并沒收定金;甲方在收到定金后,不再履行合同義務(wù)的,應(yīng)雙倍返還定金。

2、甲方拒絕履行交付義務(wù)的,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或退還全部已支付的款項,并按月利率1%計算已支付款項的利息作為違約金。

3、如出現(xiàn)本合同第一條第2項情形的,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)按乙方已支付款項的三倍賠償乙方的損失。

1、從合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意不得對該房屋進(jìn)行處置,包括贈與、轉(zhuǎn)讓、出租、或從事商業(yè)活動。

2、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補(bǔ)償款歸乙方所有。

3、本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。

1、本合同在甲乙雙方共同簽字后生效。本合同一式二份,雙方各持一份。

2、如發(fā)生爭議,由雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,任何一方有權(quán)向法院提起訴訟。

3、合同附件是合同重要組成部分,附件一為甲方身份證復(fù)印件,附件二為乙方身份證復(fù)印件。

4、本合同未盡事宜,由雙方友好協(xié)商,另行約定。

甲方:簽名(蓋章)乙方:簽名(蓋章)。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇八

甲方(用人單位):

乙方(工人):,男,歲,身份證號:

乙方于20**年12月**日在吉利區(qū)施工工地施工時不慎發(fā)生傷害事故,左手腕骨骨裂。事后,甲方立即將乙方送往醫(yī)院搶治,經(jīng)治療后復(fù)查,現(xiàn)無大礙,為妥善解決乙方受傷事宜,甲乙雙方本著平等自愿、互諒互讓的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

1、自乙方受傷之日起截止本協(xié)議簽訂之日所實際發(fā)生的和其它應(yīng)當(dāng)由甲方支付的醫(yī)療費、交通費等各項費,在本協(xié)議簽訂之前已由甲方全部付清,協(xié)議簽訂之后乙方不得再以任何理由向甲方主張前述期間發(fā)生的任何費用。

2、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,甲方再向乙方一次性支付傷殘待遇、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、誤工費用等依法應(yīng)由甲方支付的全部費用(以下合并簡稱“一次性補(bǔ)助金”),合計幣5000元(大寫:伍仟元整),由甲方在協(xié)議雙方簽時一次性付完。

3、乙方收到一次性補(bǔ)助金后,應(yīng)當(dāng)合理分配、處理,自覺留足可能發(fā)生的后續(xù)治療、康復(fù)、生活等費用。乙方分配、處理前述費用的方式由乙方自行決定,后果由乙方自行承擔(dān)。

4、甲乙雙方簽署本協(xié)議后,終止雙方的權(quán)利和責(zé)任。乙方承諾不再以任何形式、任何理由就與勞動有關(guān)的事宜向甲方要求其他任何費用或承擔(dān)任何責(zé)任。

5、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議自甲乙雙方簽后即發(fā)生法律效力。

6、本協(xié)議為一次性終結(jié)處理協(xié)議,雙方當(dāng)事人應(yīng)以此為斷,全面切實履行合同,不得再以任何理由糾纏。乙方今后身體或精神出現(xiàn)任何問題均與甲方無關(guān)。

甲方(負(fù)責(zé)人)簽:乙方簽:

日期:日期:

甲方:

1、羅**,陳**之子。

2、羅**,陳**之夫。身份證號碼:………。

3、倪**,陳**之母。

乙方:**有限責(zé)任公司。

法定代表人:洪**,職務(wù):**。

丙方:洪**,身份證號碼:………。

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇九

甲方:__旅行社(具體寫地址、法人、電話)。

乙方:受害者(特定書寫姓名、性別、出生日期、國籍、職業(yè)、住址、身份證號碼、電話)。

在_______。___,____玩,他將右腿肌損傷康復(fù),乙方賠償問題雙方達(dá)成協(xié)議在接下來的協(xié)議:

1、乙方在__(景點當(dāng)?shù)?醫(yī)療費用應(yīng)由甲方承擔(dān);賠償協(xié)議書范本。

2、甲方乙方,一次性補(bǔ)償做出補(bǔ)償,如10天時報20元=200(人民幣);。

3、甲方一次性支付治療(醫(yī)學(xué))如100(人民幣)。

4、這個協(xié)議必須雙方簽字生效,乙方不得在任何原因,再次提出增加或提出任何補(bǔ)償問題,這個問題一次性結(jié)束,雙方?jīng)]有糾葛。

五、本協(xié)議雙方簽字生效。

甲方:乙方:

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇十

合同法第114條規(guī)定:“當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法,約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就延遲履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”由于這一條對違約金與賠償金、繼續(xù)履行能否并用沒有明示,民法通則等法律也無明確規(guī)定,在審判實踐中意見不一致。

我們認(rèn)為,從羅馬法到德、法民法典,違約金與賠償金、繼續(xù)履行三者的關(guān)系都是清晰的。合同法生效之前,由于我國原有計劃體制為確保計劃的實現(xiàn)而過分強(qiáng)調(diào)合同的履行,濫用了“違約金”這一名稱,隨意賦予其強(qiáng)制性,造成了混亂。合同法結(jié)束了這一局面。我們的意見是:

對于違約金,合同法摒棄了違背市場經(jīng)濟(jì)或自由經(jīng)濟(jì)原則的懲罰性,使它回到了應(yīng)有的賠償性,并堅持合同自由、當(dāng)事人意思自治原則,將違約金分別情況來對待:

基于此,也決定了違約金與賠償金不能并用。

(2)當(dāng)事人就遲延履行約定的違約金。通說認(rèn)為它是懲罰性違約金,理由是它不論這一遲延履行是否造成損失,都得承擔(dān)違約金責(zé)任。我們認(rèn)為它同樣只具有賠償屬性,理由是:合同法另款規(guī)定,只不過是為了區(qū)別它和就不履行約定的違約金同實際履行在能否并用上的不同而已。因為約定不履行違約金的,因其賠償性而替代了合同的實際履行;而約定遲延履行違約金的,卻不能替代實際履行,并不是強(qiáng)調(diào)或表明這種情況下的違約金同其他情況下的違約金有著懲罰性與賠償性的區(qū)別。我們認(rèn)為,就遲延履行約定的違約金,性質(zhì)上也是就遲延造成的損害賠償?shù)念A(yù)定,同樣受第114條第2款關(guān)于違約金調(diào)整規(guī)則的約束,在違約金低于延遲造成的損失的,可以請求增加至實際損失,在違約金過高于因遲延履行造成的'實際損失時,可以請求適當(dāng)減少,在沒有造成任何損失的情況下,違約金調(diào)整為零,不予賠償。對最后這種情況,1971年美國俄勒岡州最高法院審理的哈蒂訴拜伊案是個很好的說明。該案中原告作為農(nóng)場主請被告打水井,約定1967年4月1日完工,每遲一天支付50美元的損失賠償,被告超過了21天才完工。訴訟中,被告證人出庭作證表示,這口井六月才需啟用灌溉。法院據(jù)此判決該賠償金條款不得強(qiáng)制執(zhí)行。況且,在就不履行約定違約金的場合,違約也許并沒有造成什么損害,但還得支付違約金,只不過如果過高可以適當(dāng)調(diào)整,換句話說,如果略高的話,就不用調(diào)整了,這也并不意味著違約金具有懲罰性。違約金制度本身就是在尊重當(dāng)事人意思自治的基礎(chǔ)上,免除今后若違約時計算上的麻煩,尤其是為了避免連訴訟都難以確定損失的情況。因此,違約金略高于實際損失,立法并不鼓勵通過訴訟清算、削減。因此,就遲延履行約定的違約金性質(zhì)上就是損害賠償,同樣不能同賠償金并用。

2.關(guān)于違約金與繼續(xù)履行的并用問題。

我們認(rèn)為,在堅持違約金的賠償性的同時,審判中應(yīng)該以客觀說來探究當(dāng)事人的真實意圖,然后決定是否可以同時要求實際履行。這個問題屬于合同解釋問題。

(1)對于遲延履行違約金,包括沒開始履行和中斷履行或者部分履行。從當(dāng)事人的意思看,是預(yù)定遲延履行造成的損失補(bǔ)償,沒有免除實際履行的意思;從法律看,第114條第3款也明確了沒有免除的含義,所以可以要求繼續(xù)履行。

(2)對于就不履行約定的違約金,

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇十一

甲方:

乙方:

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,乙方自愿自行修理因甲方施工損壞之房屋。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)特定簽訂立本協(xié)議書。

一、乙方房屋坐落在,建筑面積平方米。

二、受損房屋處置原則:一是乙方自修原則;二是雙方約定賠償原則。甲方對此無異議。

三、在房屋修理期間,乙方自行解決因自修房屋給日常生活帶來各種困難。

四、甲方應(yīng)盡義務(wù):

(1)因乙方自修房屋,考慮到甲方施工和房屋修復(fù)造成乙方房屋結(jié)構(gòu)以及裝璜損壞,并因此給乙方租戶生活帶來的各種不便,由甲方一次性付給乙方房屋賠償費人民幣元(大寫),由乙方自行修理房屋和恢復(fù)室內(nèi)裝潢。

(2)根據(jù)本承諾書第四條:甲方給予乙方各項費用合計人民幣元,上述費用由甲方自本協(xié)議書簽訂之日起15日內(nèi)一次性付給乙方。

(3)如果房屋以后發(fā)生質(zhì)量問題,并經(jīng)檢測確認(rèn)確實由于甲方此次施工導(dǎo)致的,甲方仍然需要支付修復(fù)乙方修復(fù)房屋所需費用。

五、本承諾書經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效,任何方不得以任何理由無故變更和解除,否則應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

六、本承諾書一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。

甲方:

乙方:

日期:

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇十二

乙方:__________。

經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)__________(甲方)與__________(乙方)就房屋漏水賠償事宜,本著平等、自愿、公平原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方因甲方房屋漏水造成如下?lián)p失:雙方就上述損失數(shù)額協(xié)商達(dá)成一致,共計元。

二、經(jīng)雙方簽署協(xié)議后,甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元(大寫____元整)。

三、上述費用支付給乙方后,由乙方自行安排處理,其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關(guān)系。

四、甲方履行賠償義務(wù)后,乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。

五、甲方履行賠償義務(wù)后,此事處理即告終結(jié)。甲乙雙方之間不再有任何權(quán)利、義務(wù)。以后因這次賠償?shù)慕Y(jié)果亦有乙方自行承擔(dān),甲方對此不再承擔(dān)任何責(zé)任。

六、本協(xié)議為雙方平等、自愿協(xié)商之結(jié)果,是雙方真實意思表示,且公平、合理。

七、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀并理解無誤,甲乙雙方明白違反協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結(jié)果完全滿意。

八、本協(xié)議為一次性終結(jié)處理協(xié)議,本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字、捺手印后生效,雙方當(dāng)事人各應(yīng)以此為據(jù),全面切實履行本協(xié)議,不得再以任何理由糾纏。

甲方:

乙方:

日期:

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇十三

乙方(買受人):****勁松路甲1號松華園小區(qū) 單元 房業(yè)主 鑒于:

1、xx年 月 日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號: ),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。

2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元,于xx年 月 日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的.違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________ 年________ 月________ 日

甲方:________,性別:_______,漢族_______, ________年________ 月出生,現(xiàn)住_______ ,身份證號碼為: ________,聯(lián)系電話:________ 。 乙方:___________,性別:________,漢族, ________年 ________月出生,現(xiàn)住________ ,身份證號碼為:________ ,聯(lián)系電話________ 。

xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術(shù)后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責(zé)任。

四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔(dān)協(xié)議中各自義務(wù) 。

甲方:________ 乙方:________

監(jiān)督單位:________

監(jiān)督單位名稱________ (蓋章)

________年 ________月 ________日立

房屋買賣違約賠償協(xié)議書篇十四

畢業(yè)生和用人單位是就業(yè)協(xié)議的主體,凡《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(以下簡稱《協(xié)議書》)上畢業(yè)生本人已填寫信息并簽名、用人單位已蓋章的,《協(xié)議書》即生效;違約事宜主要由雙方協(xié)調(diào)解決。

辦理流程:

1.畢業(yè)生向用人單位提交違約申請;

3.院系收到用人單位同意解約的證明后,才可向畢業(yè)生發(fā)放第二份《協(xié)議書》;

5.畢業(yè)生將用人單位同意解約的證明復(fù)印件和原《協(xié)議書》第一聯(lián)交到學(xué)校就業(yè)指導(dǎo)辦公室(東區(qū)學(xué)生服務(wù)中心204室),就業(yè)辦公室將為其辦理有關(guān)更改就業(yè)方案手續(xù)。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/9539789.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔