合同的簽訂需要各方充分了解合同條款及其含義,避免因誤解而引發(fā)爭議。在合同中,每個條款都需要精細(xì)而準(zhǔn)確地表達(dá)意思。以下是小編為大家整理的合同范本,供大家參考。
外包加工合同糾紛篇一
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費(fèi),及計(jì)時費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇二
乙方:_________。
第一條?:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條?:乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條?:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條?:材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條?:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條?:驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條?:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
第八條?:通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條?:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條?:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條?:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條?:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
第十三條?:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條?:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇三
第一條 :乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 :乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條 :乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條 :材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 :若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條 :驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 :乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
第八條 :通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 :乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條:合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十一:本協(xié)議簽署地在(寫你企業(yè)所在地)
第十二:本協(xié)議一試 份 并具有同等法律效率。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
外包加工合同糾紛篇四
住所:________________________。
聯(lián)系電話:____________________。
乙方(承攬人):_______________________。
法定代表人:_________________________。
住所:_____________________________。
聯(lián)系電話:___________________________。
甲乙雙方就產(chǎn)品外包加工事宜經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條材料由______方負(fù)責(zé)。
第五條若材料由_______方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_______。
第六條驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式,aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期______日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處____%違約金。
(二)繼續(xù)逾期______天以上至_____天以內(nèi)者,每逾1天,按未交部分總價,處_____%違約金。
(三)繼續(xù)逾期______天以上至______天以內(nèi)者,每逾1天,按未交部分總價,處_____%違約金。
(四)繼續(xù)逾期_____天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的______倍計(jì)算。
第八條通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為______%,給予總價_____%獎勵金。按期交足定貨而合格率為______%,給予總價______%獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為_____個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量、交貨期、價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件。
乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_____________________。
第十四條乙方應(yīng)找連帶保證乙方履行本約。
第十五條爭議解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)夭块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交仲裁委員會仲裁。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
外包加工合同糾紛篇五
簽訂時間:_______年______月_____日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量
名或項(xiàng)目單價總金額合計(jì)
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方__________承攬方__________
單位名稱(章)__________單位名稱(章)__________
單位地址:__________單位地址:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
外包加工合同糾紛篇六
根據(jù)《中華人民共和國》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下合同條款,以便共同遵守:
第一條:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條:驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
風(fēng)險告知:在履行合同過程中,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的,應(yīng)及時通知定作人進(jìn)行更換、補(bǔ)齊或采取其他的補(bǔ)救措施,如承攬人不及時通知或定作人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此,這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以,在承攬合同中,應(yīng)當(dāng)明確,如出現(xiàn)上述問題,合同一方應(yīng)當(dāng)在幾天內(nèi),通過什么方式通告對方,只要守約方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務(wù),則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
第八條:通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
外包加工合同糾紛篇七
:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
:乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
:材料由_________方負(fù)責(zé)。
:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
:驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
:通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時,則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
:乙方應(yīng)找殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方:_________ 乙方:_________
外包加工合同糾紛篇八
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用。縫紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費(fèi),及計(jì)時費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
外包加工合同糾紛篇九
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司,住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬,董事長。
委托代理人王鋒,男,北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員,住該單位。
委托代理人舒暢,男,北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員,住該單位。
被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司,住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號。
法定代表人張愛新,總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合,男,北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理,住該單位。
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱原告)與被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員吳宏獨(dú)任審判,公開開庭進(jìn)行了審理,本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱,xx年7月2日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后,原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處,被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無法完成加工,讓原告運(yùn)回材料,原告運(yùn)回材料時發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸,賠償損失7000元,訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱,原告所述與事實(shí)不符,xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司,7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工,7月26日原告拉走材料,被告不存在違約,是原告違約,被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸,現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料,因原告未支付被告加工費(fèi),故被告未將材料歸還原告,被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明:xx年7月2日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進(jìn)行加工制作,原告于xx年7月2日向被告提供圖紙,材料提供到被告工廠,xx年7月20日開始發(fā)貨,8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后,原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠,被告對部分鋼材進(jìn)行了加工,xx年7月26日,原告開始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材),原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過程中,原告表示未運(yùn)回的鋼材為15.669噸,被告表示加工鋼材存在一定損耗,現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的7.5噸鋼材,因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫單、出入庫清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告雙方訂立的加工合同,系雙方真實(shí)意思表示,不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù),而原告未給付被告加工費(fèi),故被告對完成的加工材料享有留置權(quán),原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求,于法無據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十四條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請求。
案件受理費(fèi)九百二十五元,由原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的,按自動撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書記員王亞潔。
外包加工合同糾紛篇十
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案,不服海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{(lán)李0x}、被上訴人{(lán)廖1x}及其代理人{(lán)符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{(lán)湯3x}經(jīng)本院合法傳喚,無正當(dāng)理由拒不到庭,本案缺席審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)為,xx年,經(jīng)中間人陳為龍介紹,原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開發(fā)石英礦事宜。同年5月5日,二人以原告和洋浦裕洋實(shí)業(yè)有限公司(下簡稱裕洋公司)的名義簽訂《定購硅石合同書》。約定裕洋公司向原告供應(yīng)硅石6300立方,第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車,交貨地點(diǎn)在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場,價格為石場交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬元作為定金,進(jìn)場2天內(nèi)原告將4萬元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金,根據(jù)工作進(jìn)度支付。合同簽訂當(dāng)日,被告{廖1x}給陳為龍出具委托書一份,內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬元貨款保證金。此后,被告{廖1x}組織進(jìn)場開始石場的土建施工,梁少球亦在現(xiàn)場指揮施工。5月6日,陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日,陳為龍分?jǐn)?shù)次將39000元匯給被告{廖1x},用于工地土建開支,6月15日,被告{廖1x}出具收條承認(rèn)收到原告預(yù)付的挖機(jī)費(fèi)l萬元。土建工程完工后,被告{廖1x}沒有進(jìn)行石英石的加工生產(chǎn),改為將設(shè)備出租給案外人王照興,由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購買。8月15日,梁少球簽署書面意見,內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當(dāng)月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運(yùn)出港口。但是,被告{廖1x}并未從王照興處收到機(jī)械設(shè)備租金。此后,原告多次向被告{廖1x}要求退還預(yù)付款無果,因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成,該公司已經(jīng)被工商部門吊銷營業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨(dú)負(fù)責(zé)經(jīng)營,有關(guān)財(cái)產(chǎn)也是由其個人支配,原告對此陳述予以認(rèn)可。
原審法院認(rèn)為:《定購硅石合同書》簽章的當(dāng)事人雖然是原告和裕洋公司,但被告{廖1x}在審理過程中承認(rèn)公司經(jīng)營實(shí)際上是其個人在操作,公司資產(chǎn)也由其個人支配,{廖1x}應(yīng)是合同權(quán)利義務(wù)的實(shí)際承擔(dān)者。原告對此亦表示認(rèn)同。該合同的標(biāo)的是特定的,即從南蛇嶺石英礦開采加工所得的礦石,由于南蛇嶺石英礦系由政府部門批準(zhǔn)給原告開采,只有原告具有合法的開采和銷售權(quán),因此該定購合同其實(shí)質(zhì)是一個委托加工合同,合同約定的貨款實(shí)際是委托加工的經(jīng)費(fèi)。由于合同約定的交貨期限為6月20日前,而實(shí)際上政府部門的批準(zhǔn)文件6月16日才下發(fā),因此該合同是客觀上無法按期履行。在礦場土建部分完成后,被告{廖1x}未繼續(xù)進(jìn)行加工生產(chǎn),而是與案外人王照興簽訂機(jī)械設(shè)備租賃合同,梁少球?qū)Υ吮硎就?,并與王照興簽訂買賣合同,由此原委托加工合同客觀上不可能再履行,被告不存在故意不履行的違約情況,應(yīng)認(rèn)定雙方以實(shí)際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時未對財(cái)產(chǎn)返還、賠償損失等等問題達(dá)成一致協(xié)商意見,故應(yīng)按合同法關(guān)于解除的處理原則處理,由取得對方財(cái)產(chǎn)的合同一方進(jìn)行返還。被告收取的款項(xiàng)用于礦場的土建工程,而且梁少球亦在現(xiàn)場對土建工程進(jìn)行指揮,因此該款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為已經(jīng)物化為礦場的土建部分,誰取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán),即應(yīng)認(rèn)定誰取得了該款。在合同不能履行的情況下,{廖1x}僅僅將.有關(guān)機(jī)械設(shè)備出租,故不能認(rèn)定其對該土建部分有收益權(quán);另一方面,由于獲得政府批準(zhǔn)開采權(quán)的是原告,在合同解除的情況下,取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以,不能認(rèn)定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財(cái)產(chǎn),從而應(yīng)當(dāng)返還。原告的訴訟請求沒有事實(shí)和法律依據(jù),不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決駁回原告的訴訟請求。案件受理費(fèi)2715元由原告負(fù)擔(dān)。
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴稱:一、原審認(rèn)定事實(shí)缺乏證據(jù)支持,純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購貨款的4萬元、1萬元定金,這是無爭的事實(shí),上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場”指揮施工",更沒有證據(jù)證實(shí)陳為龍收款后分?jǐn)?shù)次將39000元款用于工地上建開支是梁少球同意的。假定有,那么工地上建開支明細(xì)帳是否有憑證?是否有梁少球同意開支的簽字?沒有證據(jù)支持應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。二、原審認(rèn)定《定購硅石合同書》是委托加工合同嚴(yán)重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標(biāo)的物是特定的,政府部門將開采權(quán)批準(zhǔn)給上訴人,上訴人又委托被上訴人開采,但采掘出來的礦石雙方當(dāng)事人是以購銷的方式來履行合同的,被上訴人是經(jīng)商多年的人,其不可能不清楚自己的權(quán)利義務(wù)。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明,雖然開采權(quán)是以上訴人的名義辦理的,但被上訴人在履行合同過程中均是以其公司及個人名義實(shí)施的,并不是以委托人名義實(shí)施,因此,盡管本案存在符合委托加工合同特征的個別事實(shí)行為,但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外,政府下文之前就一直在采挖,批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系,上訴人與王照興也簽訂協(xié)議,且已給付對價,因此不能認(rèn)定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實(shí)根據(jù)。三、合同被迫解除,被上訴人就應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,取得財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬元和定金1萬元是無法抹去的事實(shí)。沒有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開支,即便被上訴人將上述款項(xiàng)用于土建工程,根據(jù)上述理由,更是與上訴人毫無關(guān)系。綜上,請求二審法院撤銷一審判決,判令被上訴人返還保證金4萬元,預(yù)付挖機(jī)費(fèi)1萬元,雙倍返還定金2萬元及逾期利息3500元。
外包加工合同糾紛篇十一
答辯人:
地址:
法定代表人:
委托代理人:
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定:加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力,按照定作人的要求,將定作人提供的原材料加工為成品,定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同,表面上寫的是《加工定作合同》,但定作人_____并未提供原材料,也未提供加工成品的圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng),_____提供的所謂“定作成品”實(shí)際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定,_______與____簽訂的是《買賣合同》,它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告,只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條,上面沒有答辯人的公章,也沒有答辯人的法定代表人簽名,所以答辯人不是本案適格的被告,但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用,故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳,是不合格產(chǎn)品,不符合國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先,_____只不過是_____的一個個體工商戶,但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司,號稱“重質(zhì)量、講信譽(yù)”,卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒有。
其次,像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品,根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證,也沒有使用說明書,產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試,人員培訓(xùn)更沒有。
最后,答辯人聲明,保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述,答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品,但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》,與_____無關(guān),答辯人付款也是付給_____的,況且款項(xiàng)已基本付清。_____所寫的欠條應(yīng)由其個人承擔(dān),_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請法院查明事實(shí),駁回_____對答辯人的訴請!
此致
_____人民法院。
答辯人:_______。
____年___月___日。
附:
答辯書副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
外包加工合同糾紛篇十二
1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計(jì)至起訴之日止),二項(xiàng)共計(jì)_______________元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日,原告為被告加工__________制品,加工費(fèi)共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我,余下_______________元被告至今未付,被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認(rèn)欠款。后經(jīng)我多次追收,被告均以各種理由拒不支付。為保護(hù)原告的合法權(quán)益,特向法院提起訴訟,請依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章):_________________。
_____________年__________月__________日。
外包加工合同糾紛篇十三
(以下三項(xiàng)選填)。
法定代表人姓名:_______________。
法定代表人身份證號:_______________。
法定代表人住所:_______________。
二、證明人姓名:_______________身份證號住所。
三、事件起因:_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效,現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議:
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項(xiàng)。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份,甲方、乙方及證明方各一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜,由甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成一致意見,形成書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名:_______________。
乙方(蓋章)簽名:_______________。
證明人(蓋章)簽名:_______________(三方需按手印)。
簽定日期:_______________日期大寫
外包加工合同糾紛篇十四
近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展,外包加工也越來越普遍,外包加工。
合同。
怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的外包加工合同范文,感謝您的閱讀。
甲方:_________。
乙方:_________。
第一條:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條:驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
第八條:通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:_________。
乙方:_________。
第一條:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條:驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
第八條:通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條:合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十一:本協(xié)議簽署地在(寫你企業(yè)所在地)。
第十二:本協(xié)議一試份并具有同等法律效率。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(供應(yīng)方):__________。
乙方(加工方):_________。
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費(fèi),及計(jì)時費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇十五
乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
材料由_________方負(fù)責(zé)。
若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管-理-員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
(簽章):________________。
_________年________月_______日。
(簽章):________________。
_________年________月_______日。
外包加工合同糾紛篇十六
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
品名:________________。
貨號:_______________。
面料:________________。
顏色:_______________。
尺碼:________________。
1、計(jì)量單位:件(上衣、褲子)。
2、數(shù)量:_________套,其中_______碼______件,_______碼______件,_______碼______件,_________碼______件。
由乙方提供原材料,甲方確認(rèn),具體見下:
材料名稱:
質(zhì)量:
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經(jīng)雙方確認(rèn)后,再進(jìn)行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
1、加工單價:_______元/件。
2、總金額(元):小寫_____________(大寫)___________。
內(nèi)用________包裝,外用________包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
1、交貨地:
2:運(yùn)輸費(fèi)用由方負(fù)擔(dān)。
3:產(chǎn)品的交(提)貨期限:________年____月____日。
1、驗(yàn)收期間:________年____月____日之前。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
5、驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大寫);甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元(大寫);甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi),甲方須預(yù)付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結(jié)付款額,依據(jù)實(shí)際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認(rèn)可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗(yàn)收合格后,須在當(dāng)日內(nèi)付清乙方全部貨款。
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
1、甲方的違約責(zé)任。
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第二款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任。
(1)乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量,如有制作問題,乙方須負(fù)責(zé)修改。
(2)按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
(4)未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
授權(quán)代表(簽字):______授權(quán)代表(簽字):________。
簽訂地點(diǎn):_____________簽訂地點(diǎn):_____________。
外包加工合同糾紛篇十七
第一條:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條:驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,為_________,或正常檢驗(yàn),四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,為_________。
第七條:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計(jì)算。
第八條:通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級。
第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。
【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/9984646.html】