合同可以是口頭協(xié)議,也可以是書面文件,但書面合同更便于證明和執(zhí)行。撰寫一份合同需要明確雙方的權(quán)益和義務(wù),避免模糊和歧義。以下是小編為大家收集的一些典型合同樣本,希望對大家起到一定的指導作用。
工程款合同簽篇一
乙方:_________有限公司。
鑒于甲乙雙方于20____年1月1日簽訂為期1年的承包合同,由于條件發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商同意提前解除合同,現(xiàn)就合同解除后結(jié)算支付工程尾款之事宜,雙方經(jīng)協(xié)商達成以下條款。
1.經(jīng)甲乙雙方確認的工程尾款為:人民幣壹佰零捌萬肆仟伍佰叁拾元整(1084530.00元)。
2.甲方同意乙方于20____年10月8日持東方市地稅部門提供的正式地稅發(fā)票前來公司結(jié)算,甲方在收到乙方出具的正式發(fā)票后于20____年10月8日一次性支付工程尾款。或者,在此前期間客觀原因未開出地稅發(fā)票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的稅率扣除稅款后代為繳納,扣除稅款后的余款20____年10月8日當日一次性付清。
3.本協(xié)議發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
4.該協(xié)議作為雙方協(xié)定的承包合同的補充協(xié)議,于承包合同具有同等法律效力。
5.本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________。
乙方:_________。
日期:_________
工程款合同簽篇二
隨著人們對法律的了解日益加深,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家收集的工程款轉(zhuǎn)讓合同,希望能夠幫助到大家。
甲方(債權(quán)出讓方):_________________
乙方(債權(quán)受讓方):_________________
丙方(債務(wù)人):_________________
一、甲方同意按本協(xié)議的條款和條件向乙方轉(zhuǎn)讓其對丙方的債權(quán),乙方同意按本協(xié)議的條款和條件從甲方受讓該債權(quán)。
二、該轉(zhuǎn)讓債權(quán)為:_________________甲方作為擔保人為丙方償還________________銀行股份有限公司的借款本息_______________元及逾期利息{借款合同為:_________________(_____)_____________字【201_____】第_________________號流動資金循環(huán)借款合同}。
三、甲方在簽訂本協(xié)議之日起五日內(nèi),將其合法擁有上述債權(quán)的相關(guān)依據(jù)向乙方交割完畢。
四、甲乙雙方約定上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方后,由乙方負責向丙方主張權(quán)利,在乙方向丙方主張權(quán)利后所得的款項作為抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向乙方償還上述債務(wù)。
六、各方同意,如果一方違反其在本協(xié)議中所作的`陳述或任何其他義務(wù),致使其他方遭受損失、違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。
七、對本協(xié)議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。
八、在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等效力。
十、本協(xié)議于各方簽字或蓋章后生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
簽約時間:_________年_____月_____日
工程款合同簽篇三
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下:_________________。
一、抵頂資產(chǎn)情況。
1、該車為抵頂?shù)摹?/p>
2、該車現(xiàn)值元。
3、該車各種證照齊全,相關(guān)費用繳至本協(xié)議簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定。
1、本車抵頂工程款萬元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗并接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi),雙方辦理過戶手續(xù)。
3、車輛移交后,乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔,與甲方無關(guān):_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定。
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔違約責任4萬元。
2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定。
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
_________年____月____日。
工程款合同簽篇四
丙方:_________。
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結(jié)算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定:
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;。
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它。
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:______。
乙方:______。
丙方:______。
______年______月______日。
工程款合同簽篇五
法定代表人:_____________________。
簽訂地址:___________________。
乙方:___________________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址。
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補回甲方。
第三條雙方義務(wù)。
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費由乙方支付。
第四條債務(wù)結(jié)清。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條工程進度。
1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時,甲方有權(quán)對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
第六條工程質(zhì)量。
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護甲方的`聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷售。
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條銷售服務(wù)。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預售房產(chǎn)時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條物業(yè)管理。
房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條違約責任。
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條爭議的解決。
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________。
乙方(蓋章):____________________。
日期:____________________
工程款合同簽篇六
【合同導語】為大家提供工程款轉(zhuǎn)讓合同,如果你有這方面的寫作需求,相信本文內(nèi)容能為你起到參考作用。隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的范文模板,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。,歡迎閱讀。
一、甲方同意按本協(xié)議的條款和條件向乙方轉(zhuǎn)讓其對丙方的債權(quán),乙方同意按本協(xié)議的條款和條件從甲方受讓該債權(quán)。
二、該轉(zhuǎn)讓債權(quán)為:_________________甲方作為擔保人為丙方償還________________銀行股份有限公司的借款本息_______________元及逾期利息{。
為:_________________(_____)_____________字【201_____】第_________________號流動資金循環(huán)借款合同}。
三、甲方在簽訂本協(xié)議之日起五日內(nèi),將其合法擁有上述債權(quán)的相關(guān)依據(jù)向乙方交割完畢。
四、甲乙雙方約定上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方后,由乙方負責向丙方主張權(quán)利,在乙方向丙方主張權(quán)利后所得的款項作為抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向乙方償還上述債務(wù)。
六、各方同意,如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述或任何其他義務(wù),致使其他方遭受損失、違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。
七、對本協(xié)議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。
八、在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等效力。十、本協(xié)議于各方簽字或蓋章后生效。
簽約時間:_________________年_____月_____日。
工程款合同簽篇七
公司名稱:__________________(以下簡稱甲方)。
住所:______________________。
法定代表人:________________。
公司名稱:__________________(以下簡稱乙方)。
住所:____________________。
法定代表人:______________。
保證人名稱:______________(以下簡稱丙方)。
住所:____________________。
法定代表人:______________。
因甲方的請求,丙方愿意為甲方、乙方于_________年______月______日簽訂的工程合同(以下簡稱主合同)提供擔保。乙方經(jīng)審查,同意丙方作為甲方履行主合同的保證人。三方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同如下:
一、丙方為甲方履行主合同的義務(wù),即支付乙方貨款提供擔保。保證金額為甲方應(yīng)向乙方支付而末支付的款項。
二、丙方對上條所列款項承擔連帶清償責任。如果不按主合同的約定付清工程款,乙方有權(quán)直接向丙方追償。丙方保證在接到乙方書面索款通知后個工作日內(nèi)清償述款項。
三、丙方同意在乙方依約提出代償要求時,以本公司所有之資金、財產(chǎn)先予償還乙方在債權(quán)得到丙方之清償后,將該債權(quán)轉(zhuǎn)移給丙方。
四、乙方在此同意,在甲方暫時沒有能力及時還款時,若甲方能根據(jù)乙方的要求提出合理有效的還款計劃,則乙方將暫不向丙方提出代償要求,乙方向丙方主張代償?shù)钠谙抟嘞鄳?yīng)后延。但若甲方末能按照還款計劃如期還款,則乙方隨時可向丙方要求代為清償。
五、丙方的保證責任不因甲方上級單位的任何指令、甲方地位及財力狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協(xié)議或文件及本保證合同所擔保的主合同的無效或解除而免除。
六、丙方機構(gòu)若發(fā)生變更、撤銷,丙方應(yīng)提前天書面通知乙方和甲方。丙方如發(fā)生合并,由變更后的機構(gòu)承擔連帶責任;或由甲方和丙方落實為乙言所接受的新的保證人,如丙方破產(chǎn),甲方應(yīng)丙方破產(chǎn)前二個月內(nèi)重新提供保證人。
七、在本合同有效期內(nèi),甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。需變更本合同還款時,應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商同意,達成書面協(xié)議。
八、違約責任。
丙方違反本合同第二條約定,末按期代為清償?shù)狡趥鶆?wù),乙方可視情況擔保總額的3%向丙方收取違約金。
九、爭議的解決方式:
甲、乙、丙三方解決爭議的方式與主合同規(guī)定的一致。
十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂并加蓋單位公章,并自主合同生效之日起生效。
十一、本合同正本一式_________份,甲、乙、丙三方各執(zhí)_________份。
甲方(公章)授權(quán)代理人(簽字):_________。
_________年______月______日。
乙方(公章)授權(quán)代理人(簽字);_________。
_________年______月______日。
丙方(公章)授權(quán)代理人(簽字):_________。
_________年______月______日。
工程款合同簽篇八
法定代表人:______________________________。
電話:________________傳真:______________。
保證人(以下稱乙方):______________________。
住所:___________________________________。
法定代表人:_____________________________。
電話:________________傳真:_____________。
鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項目于_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定義。
1.1本合同所稱業(yè)主支付擔保是指,乙方向承包商保證,當甲方未按照主合同的約定支付工程款時,由乙方代為支付的行為。
1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價款。
第二條保證的范圍及保證金額。
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%,金額最高不超過人民幣_________元(大寫:_________________)。
第三條保證的方式及保證期間。
3.1乙方保證的方式為:_________________連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內(nèi)。
3.3甲方與承包商協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)乙方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整。
第四條承擔保證責任的形式。
4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的,由乙方在保證金額內(nèi)代為支付。
第五條擔保費及支付方式。
5.1擔保費率根據(jù)擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為:_________________。
5.3本合同生效后日內(nèi),甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣_________元(大寫:_________________)。
第六條反擔保。
甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權(quán)。
乙方按照本合同的約定承擔了保證責任后,即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐椉耙曳綄崿F(xiàn)債權(quán)的費用,甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權(quán)利義務(wù)。
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內(nèi),向承包商出具《業(yè)主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經(jīng)營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業(yè)機構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營舉措應(yīng)提前_________日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項應(yīng)立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉(zhuǎn)讓給第三人。甲方與承包商有關(guān)主合同的修改、變更,應(yīng)告知乙方;如發(fā)生結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設(shè)計變更,應(yīng)經(jīng)乙方書面同意。
8.4甲方保證對已經(jīng)落實的工程款項實行專款專用,及時向乙方通報工程款項的支付和合同履行情況,積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監(jiān)督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶,實行專款專用監(jiān)督。
第九條爭議的解決。
本合同發(fā)生爭議或糾紛時,甲乙雙方當事人可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過第款約定的方式解決:_________________。
9.1向法院起訴;。
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構(gòu)名稱)。
第十條甲乙雙方約定的其它事項。
____________________________________________________________。
第十一條合同的生效、變更和解除。
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本合同生效后,任何有關(guān)本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
第十二條附則。
本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方:_______________________。
乙方:_______________________。
法定代表人:_________________。
法定代表人:________________。
(或授權(quán)代理人)_______________。
(或授權(quán)代理人)_______________。
時間:________年_____月____日。
時間:________年_____月____日。
工程款合同簽篇九
乙方:_________________。
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下:_________________。
1、該車為抵頂?shù)?。
2、該車現(xiàn)值元。
3、該車各種證照齊全,相關(guān)費用繳至本協(xié)議簽訂之日。
1、本車抵頂工程款萬元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗并接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi),雙方辦理過戶手續(xù)。
3、車輛移交后,乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔,與甲方無關(guān):_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔違約責任4萬元。
2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
_________年____月____日。
工程款合同簽篇十
甲方因開發(fā)建設(shè)需要,確定由乙方承包文景路延長居住小區(qū)綠化工程施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《陜西省建筑市場管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī),雙方本著平等互利、誠實守信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下條款,以資雙方共同遵守。
1、工程名稱:文景路延長居住小區(qū)綠化工程。
2、工程地點:西安市文景路。
3、施工工期:工期為日歷天,開工時間由甲方通知乙方,
乙方在接到甲方開工通知后七天內(nèi)進場施工,竣工驗收時間為_________年____月____日,如因甲方交接場地原因影響,工期相應(yīng)順延。
二、工程承包內(nèi)容及形式:
1、承包內(nèi)容:根據(jù)雙方確認的文景路延長居住小區(qū)景觀綠化工程施工圖紙范圍內(nèi)的綠化;。
2、承包形式:本承工程為工程總價包干。
三、工程造價、履約保證金及付款方法:
1、工程造價:本工程總承包價為人民幣_________萬元,(小寫)養(yǎng)護管養(yǎng)費及相關(guān)調(diào)試費。
2、履約保證金:乙方在簽訂合同后某日內(nèi),向甲方繳納_________萬元作為合同履約保證金,待工程竣工驗收合格后七天內(nèi)無息退還給乙方。
3、付款方式:
(2)預留承包總價5%作為質(zhì)保金,待質(zhì)保期滿后,雙方對質(zhì)量問題無異議后無息退還給乙方。
四、工程技術(shù)標準及質(zhì)量要求:乙方必須保證本綠化工程符合設(shè)計要求、技術(shù)要求及國家或現(xiàn)行行業(yè)標準。
五、雙方責任:
1、甲方責任:
(1)處理各種變更,并及時現(xiàn)場跟進監(jiān)督指導,乙方進場7天內(nèi)雙方進行技術(shù)交底;。
(4)及時組織辦理各種現(xiàn)場驗收和簽證;。
(6)按時支付乙方工程進度款;。
(7)協(xié)調(diào)好工程總承包和各專業(yè)施工隊之間的關(guān)系;。
(8)為保證綠化效果甲方有權(quán)現(xiàn)場對設(shè)計進行調(diào)整,調(diào)整前與乙方進行充分溝通,并出具書面的變更通知單。
2、乙方責任:
(1)乙方必須在進場前7天向甲方提交施工組織方案,由甲方審核確認。
(2)乙方必須嚴格管理本方工作人員,嚴格遵守甲方現(xiàn)場管理制度,服從甲方工作人員管理,不得從事與本工程無關(guān)的活動,否則,造成的后果由乙方全部承擔。
(3)乙方必須根據(jù)由甲方確認的設(shè)計圖紙及國家有關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范按照現(xiàn)行施工技術(shù)進行精心施工,工程質(zhì)量必須符合規(guī)范要求。
(4)施工過程中及保養(yǎng)期所需的水電費由乙方負責并按時交納,生活及住宿由乙方自理。
(5)乙方必須保證現(xiàn)場文明施工,現(xiàn)場保持整齊有序,并積極配合甲方的現(xiàn)場管理,做到工完場清,不得妨礙其他施工隊的正常施工。
(6)乙方必須遵守施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按圖紙施工,做好各項施工質(zhì)量現(xiàn)場記錄,按時完工和交付使用。
(7)工程竣工驗收前,所有設(shè)施和成品由乙方負責保護。
六、驗收條款:
1、工程驗收要符合有關(guān)國家城鎮(zhèn)綠地園林綠化驗收標準,并按合同附件要求及現(xiàn)場確認進行驗收。
2、施工過程中發(fā)現(xiàn)工程進度和質(zhì)量問題時,甲方以書面形式通知乙方,乙方必須在24小時內(nèi)給予答復意見,并在2天內(nèi)采取有效措施,整改達標后交甲方驗收;否則甲方有權(quán)責令停工(甚至終止合同),調(diào)換隊伍,整改費用和甲方的直接損失由乙方承擔,工期不得順延。
七、質(zhì)量保修及苗木保養(yǎng):
1、工程竣工后乙方必須對工程實行免費成活保養(yǎng),同時為工程提供保修,保養(yǎng)保修期自工程竣工之日起貳年。
2、保修保養(yǎng)期內(nèi),乙方必須派專人對進行日常管理,及時澆水、中耕除草,施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長,養(yǎng)護必須達到國家綠地園林養(yǎng)護表準。
3、保養(yǎng)保修期內(nèi),乙方操作過程中發(fā)生的質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方承擔。
八、違約責任:
1、本合同嚴禁轉(zhuǎn)包或分包,若經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)無條件退還甲方已付工程款,同時應(yīng)按合同總額10%向甲方支付違約金。
2、乙方必須按合同約定工期完成,若無故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,應(yīng)向甲方支付工程造價千分之五的違約金,違約金從工程款中扣除。若因甲方問題或非乙方問題引起的工期延誤,經(jīng)甲方書面確認延誤工期,工期順延。
3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款,若因甲方原因未能按期支付,每超過一天,甲方必須按欠付工程款的千分之五向乙方支付違約金。
九、其他條款:
1、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,自簽字蓋章之日起生效。
2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。
3、若本合同執(zhí)行工程中出現(xiàn)糾紛,雙方通過友好協(xié)調(diào)解決;若協(xié)商解決不成,可通過合同簽約地仲裁委員會仲裁解決;仲裁無法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程款合同簽篇十一
法定代表人:______________________________。
電話:________________傳真:______________。
保證人(以下稱乙方):______________________。
住所:___________________________________。
法定代表人:_____________________________。
電話:________________傳真:_____________。
鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項目于_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定義。
1.1本合同所稱業(yè)主支付擔保是指,乙方向承包商保證,當甲方未按照主合同的約定支付工程款時,由乙方代為支付的行為。
1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價款。
第二條保證的范圍及保證金額。
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%,金額最高不超過人民幣_________元(大寫:_________________)。
第三條保證的方式及保證期間。
3.1乙方保證的方式為:_________________連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內(nèi)。
3.3甲方與承包商協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)乙方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整。
第四條承擔保證責任的.形式。
4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的,由乙方在保證金額內(nèi)代為支付。
第五條擔保費及支付方式。
5.1擔保費率根據(jù)擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為:_________________。
5.3本合同生效后日內(nèi),甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣_________元(大寫:_________________)。
第六條反擔保。
甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權(quán)。
乙方按照本合同的約定承擔了保證責任后,即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐椉耙曳綄崿F(xiàn)債權(quán)的費用,甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的__________%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權(quán)利義務(wù)。
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內(nèi),向承包商出具《業(yè)主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經(jīng)營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業(yè)機構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營舉措應(yīng)提前_________日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項應(yīng)立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉(zhuǎn)讓給第三人。甲方與承包商有關(guān)主合同的修改、變更,應(yīng)告知乙方;如發(fā)生結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設(shè)計變更,應(yīng)經(jīng)乙方書面同意。
8.4甲方保證對已經(jīng)落實的工程款項實行專款專用,及時向乙方通報工程款項的支付和合同履行情況,積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監(jiān)督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶,實行??顚S帽O(jiān)督。
第九條爭議的解決。
本合同發(fā)生爭議或糾紛時,甲乙雙方當事人可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過第款約定的方式解決:
9.1向法院起訴;。
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構(gòu)名稱)。
第十條甲乙雙方約定的其它事項_____________________________。
第十一條合同的生效、變更和解除。
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本合同生效后,任何有關(guān)本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
第十二條附則。
本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。
________年_____月____日________年_____月____日。
工程款合同簽篇十二
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下合同,并承諾共同遵守。
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補回甲方。
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費由乙方支付。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時,甲方有權(quán)對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護甲方的聲譽和____花園的`整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預售房產(chǎn)時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
工程款合同簽篇十三
甲方:(后附營業(yè)執(zhí)照復印件)。
乙方:(后附營業(yè)執(zhí)照復印件)。
丙方:(后附身份證復印件)。
鑒于:
1、甲方、乙方于年月日簽訂了項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為元,結(jié)算額元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下,同時甲方也同意。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位于房屋抵付甲方所欠工程款萬元;。
2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付,價款應(yīng)與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況:
1、該商品房建筑面積暫定為**平方米,單價*元平方米,房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。
三、合同工程結(jié)算、付款約定:
1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協(xié)助。
1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾。
丙方從乙方處購得此房,房款交于乙方,丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
八、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
工程款合同簽篇十四
_____________建筑工程公司(下稱甲方)。
_____________百貨公司(下稱乙方)。
(一)甲方同意變更__________區(qū)人民法院(_____________)_____法經(jīng)字第1__________號民事調(diào)解書關(guān)于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應(yīng)信守協(xié)議。乙方如不履行協(xié)議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協(xié)議書一式三份。甲、乙方各執(zhí)一份,交人民法院一份。
_____________年_____月_____日。
工程款合同簽篇十五
丙方:_________。
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結(jié)算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定。
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;。
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它。
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:______乙方:______。
丙方:______。
身份證號碼:______。
住址:______。
______年______月______日。
工程款合同簽篇十六
甲方經(jīng)營裝修工程,長期與乙方合作,但因資金周轉(zhuǎn)困難,拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋,現(xiàn)急需資金購買住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經(jīng)甲、乙、丙三方經(jīng)共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、丙方自愿將位于?????????單元??層??號,建筑面積??????平米,房屋一套出售給乙方,房屋價格為每平米????元,房屋總價人民幣(大寫)????????元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣?????????元,有結(jié)算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款????????元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓于丙方,用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,剩余購房款???????元,由乙方于???年??月??日前支付給丙方。本合同簽訂后,甲、乙雙方上述工程債權(quán)、債務(wù)消滅,本合同簽訂后??日內(nèi)丙方將該房屋過戶給乙方,過戶后乙方向丙方支付剩余購房款????????元。
3、丙方保證上述房屋的產(chǎn)權(quán)只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同??年內(nèi),乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉(zhuǎn)需要出售該房屋,丙方享有優(yōu)先購買權(quán),本合同簽訂后兩年內(nèi),若丙方愿回購該房屋,須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的裝修款,待上述款項支付完成后,由丙方辦理過戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規(guī)定兩年內(nèi),丙方未回購該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂后,由丙方給乙方辦理房屋過戶手續(xù),且不得向乙方索要其它任何款項,否則構(gòu)成違約,須按本協(xié)議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續(xù)后,乙方支付剩余房款,同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內(nèi)容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權(quán),丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同,或借故向乙方索要其它任何款項。
6、合同簽訂后,乙方為居住使用上述房屋,可對房屋進行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款???????元的收款憑證,甲方與乙方的欠據(jù)即失效(原結(jié)算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項,甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購買合同。
8、本合同簽訂后兩年內(nèi),丙方不得以任何理由無故解除購房合同,若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,并向乙支付房屋總價????%的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同,由雙方各自承擔相應(yīng)的責任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協(xié)商補充,甲乙丙三方各執(zhí)一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)????。
年?月?日??。
乙方:(簽字)???。
年?月?日?。
丙方:(簽字)。
工程款合同簽篇十七
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。
在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。
被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。
________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費。
被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。
雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。
但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此,原告為維護自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________。
________年________月________日。
工程款合同簽篇十八
甲方:
乙方:
由于甲方欠乙方工程款,以房產(chǎn)抵頂工程款一事達成如下協(xié)議:
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售,由此產(chǎn)生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時出售,抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時,其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續(xù)。辦理過戶手續(xù)所需要費用由購房人按國家現(xiàn)行規(guī)定承擔。
三、抵頂房產(chǎn)的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關(guān)配套費用。抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達到甲方對外銷售的同等標準。
四、甲方于年月日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán)等,乙方可以單方解除本協(xié)議,甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
七、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)二份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
工程款合同簽篇十九
法定代表人:_____________________。
簽訂地址:___________________。
乙方:___________________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址。
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補回甲方。
第三條雙方義務(wù)。
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費由乙方支付。
第四條債務(wù)結(jié)清。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條工程進度。
1.為了保證____花園項目的.整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時,甲方有權(quán)對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
第六條工程質(zhì)量。
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷售。
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條銷售服務(wù)。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預售房產(chǎn)時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條物業(yè)管理。
房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條違約責任。
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條爭議的解決。
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________。
乙方(蓋章):____________________。
授權(quán)代理人:(簽字)______________。
授權(quán)代理人:(簽字)______________。
住址:____________________________。
住址:____________________________。
郵政編碼:________________________。
郵政編碼:________________________。
聯(lián)系電話:________________________。
聯(lián)系電話:________________________。
傳真:____________________________。
傳真:____________________________。
日期:____________________________
日期:____________________________
電子信箱:________________________。
電子信箱:________________________。
開戶銀行:________________________。
開戶銀行:________________________。
賬號:____________________________。
賬號:____________________________。
工程款合同簽篇二十
身份證號碼:______________________。
電話:______________________。
乙方:______________________。
身份證號碼:______________________。
電話:______________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協(xié)議,共同遵照執(zhí)行:
第一條:甲方曾于年月日向乙方借款人民幣元,該款到期甲方未能償還。
第二條:甲方同意自年月日起,每月日前向乙方償還人民幣元,直至還清為止。
第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權(quán)要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權(quán)要求甲方支付從年月日起的借款利息,利率按每月的標準執(zhí)行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求后履行義務(wù),乙方有權(quán)自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息后的利率按每月%的標準執(zhí)行,直至付清為止。
第四條:本合同簽訂后,甲方不得有為逃避債務(wù)而實施有損乙方債權(quán)的行為,否則乙方有權(quán)要求甲方一次性支付所有未還款項,并按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條:甲、乙雙方應(yīng)當誠信履行本協(xié)議,任何一方未能履行或完全履行本協(xié)議的,另一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院起訴。
第六條:本協(xié)議簽訂地為。
第七條:本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
年月日年月日。
工程款合同簽篇二十一
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
五、物業(yè)管理費用:
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售。
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
授權(quán)代表(簽字):_________?授權(quán)代表(簽字):_________。
工程款合同簽篇二十二
申請人:_________________中國__________企業(yè)有限公司,住所地__________市__________區(qū)__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長。
委托代理人:______________,本公司法律顧問。
被申請人:______________市__________投資發(fā)展有限公司,住所地_____市_____區(qū)_____路_____號。
法定代表人:______________。
被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區(qū)_____村_____號。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請求事項。
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由。
_____年_____月_____日__________市_____投資發(fā)展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈?,F(xiàn)該大廈的建設(shè)工程早已竣工驗收,_____市某投資發(fā)展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經(jīng)_____市某投資發(fā)展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協(xié)商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據(jù)實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務(wù)。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權(quán)的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內(nèi)容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務(wù)等酒店能提供的各項服務(wù)。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權(quán)的人員簽單消費時,則乙方有權(quán)取消丙方以消費額度抵償債務(wù)的方式,并有權(quán)要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務(wù),并自當日起按銀行同期貸款利率計算?!?/p>
上述協(xié)議簽訂后,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務(wù)內(nèi)容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協(xié)議停止我司及其授權(quán)的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務(wù)消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會。
中國某企業(yè)有限公司。
【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/11594268.html】