合同的主要目的是確保合同方履行其約定的責(zé)任和義務(wù)。賦予合同法律效力,需要遵循相關(guān)法律程序和約定,保障合同的合法性和可靠性。以下是一些關(guān)于合同起草和解說的權(quán)威文獻(xiàn),強(qiáng)烈建議大家查閱學(xué)習(xí)。
裝飾外包合同篇一
住所:__________住所:______________。
委托代理人:____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):________。
電話:__________法定代表人:________電話:________。
bp機(jī)號(hào):________委托代理人:________電話:________。
本工程設(shè)計(jì)人:_電話:______________。
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:__電話:______________。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):____________________________________________________。
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫):_______________________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)______________________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條工程變更。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條工期延誤。
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更:
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由_____________________________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條工程驗(yàn)收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(3)_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。
10.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
10.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗(yàn)收合格簽后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額。
第一次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元。
第二次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元。
第三次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格支付____元。
11.2工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽,發(fā)包人應(yīng)在簽時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任。
12.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____________種方式解決:
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定。
14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)_____________________________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
14.2施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
第十六條附則。
16.1本合同經(jīng)雙方簽(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3本合同一式_________份,雙方各執(zhí)____________份,___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
附表1-1:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(一)。
附表1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(二)。
附表1-3:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(三)。
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單。
附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙。
附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單。
附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單。
附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單。
附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單。
發(fā)包人(簽):_____承包人(蓋章):______。
法定代表人:__________。
委托代理人:__________。
________年____月____日________年____月____日。
鑒證意見:____________。
鑒證機(jī)關(guān)(章)________。
經(jīng)辦人:______________。
________年____月____日。
監(jiān)制部門:江蘇省無錫工商行政管理局。
印制單位:無錫市旺莊商標(biāo)印制廠。
裝飾外包合同篇二
委托方(甲方)
承接方(乙方)
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝飾。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽定本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
一、工程地址:
二、居室規(guī)格:房型層(式)室廳衛(wèi)。
三、施工內(nèi)容:詳見本合同附件《裝飾施工內(nèi)容表》。
四、委托方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程開工日期:xx年xx月xx日
六、工程竣工日期:xx年xx月xx日
工程總天數(shù): 天
工程價(jià)款(金額大寫) 元。
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件《家庭裝飾工程主材料報(bào)價(jià)單》。
二、施工中甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽定補(bǔ)充合同。
三、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
一、甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
一、合同一經(jīng)簽定,甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額
第一次開工前三日xx年xx月xx日 元
第二次工程進(jìn)度過半xx年xx月xx日 元
第三次工程驗(yàn)收合格xx年xx月xx日 元
二、甲方付清工程價(jià)款,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結(jié)算單》,乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質(zhì)量保修卡》。
三、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
四、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》,雙方應(yīng)簽定補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向。
——市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
——人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽定補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中,任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
二、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)(簽章)
乙方:(簽章)
住所地址:
地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽約地址:
簽約日期:xx年xx月xx日
裝飾外包合同篇三
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,依照(合同法)和有關(guān)法律法規(guī),本著自愿平等的原則,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1.工程名稱:尚水龍城售樓中心裝修工程
2.客戶名稱:江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3.工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中的項(xiàng)目為準(zhǔn),總工程造價(jià)預(yù)計(jì)為叁拾肆萬元整。施工單價(jià)以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù),按實(shí)際工程量結(jié)算;增減設(shè)計(jì)或增減施工、安裝項(xiàng)目,需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認(rèn),簽字蓋章后生效。
4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項(xiàng)目。期限自年月日起至至月
1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,提供可供乙方施工用的必須場(chǎng)地。
2.向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3.協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用。
4.對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時(shí)辦理驗(yàn)收結(jié)算。
5.甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6.及時(shí)履行乙方的其它協(xié)助義務(wù)。
1.乙方派出專職工地工程人員,負(fù)責(zé)合同的履行,按合同要求組織施工,保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
4.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
1.乙方施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)一星期內(nèi),甲方預(yù)付報(bào)價(jià)單中工程款總額的30%。
2.施工及安裝竣工后,以實(shí)際發(fā)生工程量并且按照預(yù)算項(xiàng)目報(bào)價(jià)結(jié)算,甲方再給付乙方全部工程款的50%;總體驗(yàn)收合格后給付至總工程款的95%,余款5%做為質(zhì)保金,一年期滿無異議后結(jié)清。
3.甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報(bào)價(jià)單為本工程單價(jià)及數(shù)量的基礎(chǔ)約定。結(jié)算時(shí)以經(jīng)甲方認(rèn)可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場(chǎng)施工簽證單的工程量為準(zhǔn)。
本工程所需應(yīng)由乙方自購(gòu)的施工材料,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認(rèn)可的品牌方可施工。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)甲方造成損失的,所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。
1.因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延。
2.乙方不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題,乙方免費(fèi)維修。乙方施工過程中造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期相應(yīng)順延。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。
3.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方進(jìn)行合同終止協(xié)商,并由責(zé)任方賠償總金額的百分之二十給對(duì)方補(bǔ)償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方(代表簽字):
蓋章:
年月日
乙方(代表簽字):
蓋章:
年月日
裝飾外包合同篇四
施工地址:____。
甲乙雙方遵循誠(chéng)實(shí)、平等、公平、自愿的原則,確定各方的權(quán)利和義務(wù),簽訂本工程承包合同。本合同對(duì)雙方當(dāng)事人具有法律約束力,雙方應(yīng)當(dāng)按照約定履行義務(wù),不得違約,必須共同遵守。
黏貼證件復(fù)印件。
1、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工條件(包括水,電,現(xiàn)場(chǎng)清場(chǎng)的可施工性),按時(shí)保證乙方所需材料到場(chǎng)的準(zhǔn)時(shí)性。
2、乙方按時(shí)施工,確保施工質(zhì)量,按照甲方的施工要求和程序安全有序的在約定時(shí)間內(nèi)完成施工,如果乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)整改或重新施工,期間的一切費(fèi)用及損失均由乙方承擔(dān)。
2、乙方確保在施工過程中施工地點(diǎn)的電路,水路及明火安全,如果乙方在施工過程中出現(xiàn)漏水、漏電、火災(zāi)問題由乙方負(fù)責(zé)維修及復(fù)原,期間的一切費(fèi)用及損失均由乙方承擔(dān)。
3、乙方在施工過程中確保工人的人身安全,若出現(xiàn)工人人身損害由乙方負(fù)全責(zé),與甲方無關(guān)。
4、甲方在乙方按照合同認(rèn)真履行的情況下按時(shí)支付乙方承包款。
乙方進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)支付乙方合同總金額的10%作為進(jìn)場(chǎng)生活費(fèi),水電隱蔽工程結(jié)束驗(yàn)收合格后甲方付給乙方承包款30%,木工油漆工結(jié)束驗(yàn)收合格甲方付給乙方40%,余額20%待全部工程結(jié)束客戶驗(yàn)收合格后甲方支付15%給乙方,留5%作為維修保證金,半年后付清。
1、在施工過程中乙方不得擅自更改甲方提供的設(shè)計(jì)方案及施工要求,如有更改須經(jīng)雙方書面文件確定簽字后方可更改,若乙方出現(xiàn)未經(jīng)甲方同意擅自更改設(shè)計(jì)方案及施工要求的由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)原方案并達(dá)到原施工要求,期間的所有費(fèi)用,原材料損失及所造成的甲方違約賠償均由乙方承擔(dān)。
2、乙方需嚴(yán)格按照施工工期按時(shí)施工。若乙方在未經(jīng)甲方同意的情況下擅自停工或拖延工期,所造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
3、乙方不得在施工過程中破壞其他工序的以完成項(xiàng)目,如有損壞由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù),期間的一切費(fèi)用及損失由乙方承擔(dān)。
未經(jīng)事宜雙方書面補(bǔ)充,補(bǔ)充內(nèi)容:____。
甲方簽字(蓋章):____乙方簽字(蓋章):
聯(lián)系電話:____聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:____聯(lián)系地址:
簽約時(shí)間:____年月____日。
裝飾外包合同篇五
法定代表人:________________電話:____________
本工程設(shè)計(jì)人:______________電話:____________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:______________電話:____________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議:
1。 工程名稱:__________________________________。
2、工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3、承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
1、開工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2。 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4。 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5。 對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7。 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1。 工程期限____________ 天,開工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3。 因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
1。 任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng),并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽確認(rèn)。
2。 對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對(duì)方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分,有提供方承擔(dān)。
3。 材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé),施工過程中的正常消耗除外。
1。 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb 50327—xx)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的,工期應(yīng)予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4。 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后 天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5。 驗(yàn)收時(shí),工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________ %時(shí)(以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)),其他不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6。 乙方承諾自竣工日期起,為工程項(xiàng)目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的.損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗(yàn)收的,甲方不得先行使用。
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
第四次____________ 工程驗(yàn)收后 天 工程總造價(jià)的5%,約____________ 元。
(2)其他支付方式:______________________ 。
2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結(jié)算:
(1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為____________元;
(2)單價(jià)不變,按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算,但是總價(jià)不得超過____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b。 瓷磚面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
e。 其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算;
f。 其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
g。 估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià);
h。 經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3。 特別費(fèi)用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)施工過程中,因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。
(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目,另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng),甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%,則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
(表)屬于本合同附件,所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2。 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
6。 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
1。 本合同一式兩份,雙方個(gè)執(zhí)一份,同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
__________ 年 ____月____ 日
裝飾外包合同篇六
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):____。
施工地址:____。
甲乙雙方遵循誠(chéng)實(shí)、平等、公平、自愿的原則,確定各方的權(quán)利和義務(wù),簽訂本工程承包合同。本合同對(duì)雙方當(dāng)事人具有法律約束力,雙方應(yīng)當(dāng)按照約定履行義務(wù),不得違約,必須共同遵守。
一、合同總金額:____大寫:____。
二、施工工期:____年月日至____年月日。
三、乙方資料及概況(負(fù)責(zé)人或承包人)。
黏貼證件復(fù)印件。
四、雙方責(zé)任及義務(wù)。
1.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工條件(包括水,電,現(xiàn)場(chǎng)清場(chǎng)的可施工性),按時(shí)保證乙方所需材料到場(chǎng)的準(zhǔn)時(shí)性。
2.乙方按時(shí)施工,確保施工質(zhì)量,按照甲方的施工要求和程序安全有序的在約定時(shí)間內(nèi)完成施工,如果乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)整改或重新施工,期間的一切費(fèi)用及損失均由乙方承擔(dān)。
2.乙方確保在施工過程中施工地點(diǎn)的電路,水路及明火安全,如果乙方在施工過程中出現(xiàn)漏水、漏電、火災(zāi)問題由乙方負(fù)責(zé)維修及復(fù)原,期間的一切費(fèi)用及損失均由乙方承擔(dān)。
3.乙方在施工過程中確保工人的人身安全,若出現(xiàn)工人人身損害由乙方負(fù)全責(zé),與甲方無關(guān)。
4.甲方在乙方按照合同認(rèn)真履行的情況下按時(shí)支付乙方承包款。
五、付款方式。
乙方進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)支付乙方合同總金額的10%作為進(jìn)場(chǎng)生活費(fèi),水電隱蔽工程結(jié)束驗(yàn)收合格后甲方付給乙方承包款30%,木工油漆工結(jié)束驗(yàn)收合格甲方付給乙方40%,余額20%待全部工程結(jié)束客戶驗(yàn)收合格后甲方支付15%給乙方,留5%作為維修保證金,半年后付清。
六、違約責(zé)任。
1.在施工過程中乙方不得擅自更改甲方提供的設(shè)計(jì)方案及施工要求,如有更改須經(jīng)雙方書面文件確定簽字后方可更改,若乙方出現(xiàn)未經(jīng)甲方同意擅自更改設(shè)計(jì)方案及施工要求的由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)原方案并達(dá)到原施工要求,期間的所有費(fèi)用,原材料損失及所造成的甲方違約賠償均由乙方承擔(dān)。
2.乙方需嚴(yán)格按照施工工期按時(shí)施工。若乙方在未經(jīng)甲方同意的情況下擅自停工或拖延工期,所造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
3.乙方不得在施工過程中破壞其他工序的以完成項(xiàng)目,如有損壞由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù),期間的一切費(fèi)用及損失由乙方承擔(dān)。
七、本合同一式兩份,雙方簽字及甲方蓋章方可生效。
未經(jīng)事宜雙方書面補(bǔ)充,補(bǔ)充內(nèi)容:____。
甲方簽字(蓋章):____乙方簽字(蓋章):
聯(lián)系電話:____聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:____聯(lián)系地址:
簽約時(shí)間:____年月____日。
裝飾外包合同篇七
甲方:
乙方:
乙方()認(rèn)可與甲方于年月日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認(rèn)書》,對(duì)其中的材料設(shè)備和裝飾內(nèi)容再次確認(rèn)無誤,并達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方為滿足乙方對(duì)住宅裝飾的個(gè)性化要求,同意乙方與裝飾公司協(xié)商,對(duì)原有裝飾設(shè)計(jì)進(jìn)行個(gè)性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內(nèi)容,不構(gòu)成對(duì)雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認(rèn)書》的否定。
2、乙方可以提出工作、工序和材料設(shè)備的變更,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方與裝飾公司協(xié)商,單獨(dú)結(jié)算;所產(chǎn)生的質(zhì)量和保修責(zé)任,由乙方和裝飾公司協(xié)商并訂立相關(guān)合同。該合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不得低于杭州市房地產(chǎn)管理局發(fā)布的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》,甲方對(duì)因此而引起的質(zhì)量異議與質(zhì)量問題不負(fù)任何責(zé)任。
3、因乙方對(duì)裝飾內(nèi)容的修改而造成的工期延誤,致使住宅裝修工程未能如期交付的,甲方可以延長(zhǎng)交房日期;乙方負(fù)有不得影響整幢大樓和小區(qū)如期交付的義務(wù),如因乙方的修改方案而影響其它業(yè)主正常使用住宅的,乙方應(yīng)當(dāng)排除障礙或恢復(fù)原狀,如造成損失的,應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任;甲方保留追究乙方相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
4、乙方所有相關(guān)的個(gè)性化裝飾修改,必須符合建設(shè)部頒發(fā)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,并不得擅自更改以下部位:
1、住宅的外窗;
2、住宅外墻,以及有關(guān)影響建筑立面的任何修改;
3、室內(nèi)所有垂直管道及排風(fēng)豎井;
4、住宅的進(jìn)戶門;
5、影響建筑安全性的承重結(jié)構(gòu);
6、陽臺(tái)的扶手欄桿;
7、移動(dòng)更改或者擴(kuò)大廚房衛(wèi)生間的位置及面積;
8、未經(jīng)設(shè)計(jì)認(rèn)可的,在樓板上增加的非輕質(zhì)墻體或隔斷;
雙方已經(jīng)認(rèn)真閱讀以上內(nèi)容并經(jīng)確認(rèn)無異議,雙方簽字(或)蓋章后生效。本協(xié)議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購(gòu)房合同》的補(bǔ)充,并與購(gòu)房合同具有同等的法律效力。
甲方簽字:(蓋章處)。
乙方簽字:
裝飾外包合同篇八
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙)。
1.5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限日(以實(shí)際工作日計(jì)算)。
開工日期_____年___月___日
竣工日期_____年___月___日。
1.7工程款和報(bào)價(jià)單。
(1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)。
金額大寫:
(2)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據(jù),根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書。
3.1施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。
3.4雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條甲方工作。
4.1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制定。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條乙方工作。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)?責(zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料的查閱條件。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條工程變更。
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應(yīng)。
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》,并具有由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格報(bào)告。
(4)如一方對(duì)對(duì)方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢的,檢測(cè)費(fèi)用由其先行墊付材料經(jīng)檢測(cè)確實(shí)不合格的,檢測(cè)費(fèi)用則最終由對(duì)方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
第八條工期延誤。
8.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的。
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
8.3因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
9.2本工程施工質(zhì)量按下列第___項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
9.3在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)由相關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以認(rèn)證認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方墊付,并最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收。
10.1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收。
(3)竣工驗(yàn)收。
10.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
10.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式。
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
11.2工程進(jìn)度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
11.3工程驗(yàn)收合格后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約責(zé)任。
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
12.5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部?jī)r(jià)款甲方對(duì)不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的,乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十三條爭(zhēng)議解決方式。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)等申請(qǐng)調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向人民法院起訴,或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第十四條附則。
14.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14.4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5乙方撤離市場(chǎng)的,由市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后,有權(quán)向乙方追償。
14.6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第十五條其他約定事項(xiàng)。
甲方(簽字):
乙方(蓋章):
_____年___月___日。
裝飾外包合同篇九
單位名稱:_________電話:_________。
住址:_________通訊地址:_________。
乙方(承包方):_________。
通訊地址:_________郵政編碼:_________。
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
第二條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)。
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項(xiàng);。
2參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;。
5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)。
3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;。
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;。
9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;。
裝飾外包合同篇十
甲方:乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意將德興市會(huì)展及演藝中心工程的內(nèi)裝飾材料委托乙方供應(yīng),為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,按照確保材料質(zhì)量、工程進(jìn)芳、工程安全的原則,協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、供應(yīng)內(nèi)容:甲乙與乙方確定的材料品種及單價(jià)表內(nèi)的裝飾材料,按照甲方提供的清單供貨。
乙方包材料送到施工現(xiàn)場(chǎng)、確保材料質(zhì)量、包運(yùn)輸安全、確保材料合格、提供材料合格證、檢測(cè)資料。
各種材料規(guī)格尺寸的價(jià)格按雙方協(xié)商的價(jià)格表計(jì)價(jià)(價(jià)格見附表),以甲方材料員簽收的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算材料數(shù)量。
乙方供應(yīng)的裝飾材料要滿足國(guó)標(biāo)要求,均為合格產(chǎn)品。
(1)應(yīng)提前提出做材料計(jì)劃,并將訂單交給乙方或者電話通知。
(2)甲方指定材料存放地點(diǎn)。
2、乙方責(zé)任:
(1)按照甲方訂單和通知及時(shí)供貨。
(2)按照甲方指定的地點(diǎn)卸貨,擺放好。
(3)乙方接到甲方供應(yīng)材料通知后,應(yīng)及時(shí)供貨,如因乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未能將材料送至工地現(xiàn)場(chǎng)所產(chǎn)生的誤工費(fèi)及由乙方全部承擔(dān)。
(4)如乙方提供的材料達(dá)不到合同清單的國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)按半價(jià)支付乙方材料款。
(5)甲乙雙方協(xié)商決定在20xx年年底前材料單價(jià)無論漲跌都按清單價(jià)格結(jié)算。
每個(gè)星期結(jié)算一次(以甲乙雙方簽收的收據(jù)數(shù)量為準(zhǔn)),按每星期總貨款的90%支付,余款待工程竣工后付清。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):年月日年月日。
裝飾外包合同篇十一
民事判決書。
(20xx)儀民初字第xxx號(hào)。
原告:段xx。
委托代理人:xxx,xx律師事務(wù)所律師。
被告:xxx裝飾工程有限公司。
法定代表人:王xx,總經(jīng)理。
被告:王xx。
被告李xx。
被告李某女。
原告段xx與被告xxx裝飾工程有限公司、李xx、李某女、王xx裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。原告段xx及其委托代理人、被告xx公司、王xx的共同委托代理人xx、李xx的委托代理人xx到庭參加訴訟,被告李某女經(jīng)本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告段xx訴稱,自20xx年起被告xxx公司及其揚(yáng)州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程,并將之轉(zhuǎn)包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。被告李xx、李某女、王xx三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營(yíng)業(yè)收不入帳的方法,將公司約463萬余元的收入據(jù)為股東個(gè)人所有或轉(zhuǎn)入李xx任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶,導(dǎo)致xxx公司成為空殼公司;被告王xx、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務(wù)。三人的行為侵害了債權(quán)人利益,故訴請(qǐng)法院判令被告xxx公司給付工程款58466.92元,被告李xx、李某女、王xx承擔(dān)連帶責(zé)任。
提供主要證據(jù):
2、xxx公司工商登記查詢表一份;。
5、xxx代理人調(diào)查筆錄,主要內(nèi)容為xxx帳冊(cè)在李某女處。
證據(jù)4-5證明被告xxx公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但被告王xx、李某女怠于履行清算義務(wù)的事實(shí)及被告李xx、李某女、王xx采用營(yíng)業(yè)收不入帳的方法,將公司收入個(gè)人所有或轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司從而侵害原告?zhèn)鶛?quán)的事實(shí)。
被告xxx公司辯稱,原告證據(jù)不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。
被告王xx辯稱,原告稱我將xxx公司財(cái)產(chǎn)混同個(gè)人財(cái)產(chǎn)不屬實(shí),公司債務(wù)與我無關(guān),我不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。未提供證據(jù)。
被告李xx辯稱,原告所稱我將xxx公司財(cái)產(chǎn)混同個(gè)人財(cái)產(chǎn)不屬實(shí),公司債務(wù)應(yīng)由公司在其財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)償還,與我個(gè)人無關(guān);且原告對(duì)我的訴訟請(qǐng)求與對(duì)xxx的訴訟請(qǐng)求是兩個(gè)不同案由,應(yīng)分案處理。未提供證據(jù)。
被告李某女書面辯稱,是李xx利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業(yè)務(wù)總監(jiān),原告所稱我將xxx公司財(cái)產(chǎn)混同個(gè)人財(cái)產(chǎn)不屬實(shí),為維持公司經(jīng)營(yíng),我還從自家借了幾十萬給公司,原告對(duì)我的訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)依據(jù),應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明,自20xx年起,被告xxx公司及其揚(yáng)州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程,并將之轉(zhuǎn)包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日,公司注冊(cè)資本為人民幣10萬元,原股東/發(fā)起人為李某女、李xx,認(rèn)繳出資額分別為4萬元、6萬元,實(shí)際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王xx,認(rèn)繳出資4萬元、6萬元,實(shí)際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王xx。20xx年6月21日,被告王xx曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散xxx公司,本院立案受理后,王xx申請(qǐng)保全公司帳冊(cè),但本院在其提供的地點(diǎn)未能找到,20xx年9月19日本院以證據(jù)不足為由判決駁回王xx的訴訟請(qǐng)求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前,xxx公司正常營(yíng)業(yè),但自20xx年3月31日至今一直未進(jìn)行清算。
上述事實(shí),有原告與xxx公司工程結(jié)算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現(xiàn)金會(huì)計(jì)xxx證言、xxx揚(yáng)州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對(duì)賬單、xxx代理人張木洋調(diào)查筆錄以及原、被告雙方當(dāng)庭一致陳述等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為,對(duì)被告李xx所持原告對(duì)xxx的訴訟請(qǐng)求與對(duì)被告李xx、王xx、李某女的訴訟請(qǐng)求為兩個(gè)不同的案由,應(yīng)分案處理的主張,本院認(rèn)為被告李xx的主張沒有法律依據(jù),同時(shí)從減少原告訟累、節(jié)約司法資源的角度考慮,對(duì)該主張不予以支持。對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求,本院認(rèn)為,首先,債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償,原告提供的工程結(jié)算表及本院對(duì)xxx公司現(xiàn)金會(huì)計(jì)xxx的調(diào)查等證據(jù)足以證明被告xxx公司欠原告段xx工程款58446.92元的事實(shí),被告xxx公司負(fù)有清償義務(wù),原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請(qǐng)求符合法律規(guī)定,應(yīng)該予以支持。其次,被告王xx、李某女作為股東,應(yīng)在公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后及時(shí)進(jìn)行清算,但二人怠于履行清算義務(wù),致使原告?zhèn)鶛?quán)無法實(shí)現(xiàn),違反了公司法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定,故應(yīng)對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三,原告提供的現(xiàn)金會(huì)計(jì)xxx的證言、xxx揚(yáng)州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對(duì)帳單、原告本人和丁等人的結(jié)算單等證據(jù)已能證明xxx有營(yíng)業(yè)收,但公司帳冊(cè)掌握在被告李xx、李某女手中,現(xiàn)因二被告的原因,公司帳冊(cè)下落不明,應(yīng)推定原告主張的被告李xx、李某女將xxx經(jīng)營(yíng)收入混同于個(gè)人財(cái)產(chǎn)或關(guān)聯(lián)公司財(cái)產(chǎn)的,濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避公司債務(wù)的事實(shí)成立,被告李xx、李某女的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的利益,因此二人應(yīng)對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。對(duì)原告所持被告王xx將公司財(cái)產(chǎn)混同于個(gè)人財(cái)產(chǎn),要求其承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求,因原告的債權(quán)產(chǎn)生于王xx接受李xx股份成為股東之前,與其不能實(shí)現(xiàn)債權(quán)之間無因果關(guān)系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、《中華人民共和國(guó)公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,判決如下:
被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)給付原告段xx工程款58446.92元,被告李xx、李某女、王xx承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)1261元,公告費(fèi)300元、保全費(fèi)620元,合計(jì)2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān);此款原告已墊付,則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)償付給原告,被告李xx、李某女、王xx對(duì)此承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,同時(shí)預(yù)交上訴費(fèi)1261元,上訴于江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院。
審判長(zhǎng)xxx。
代理審判員xxx。
人民陪審員xxx。
二零xx年四月十二日。
書記員xxx。
裝飾外包合同篇十二
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):________________________。
1.4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙);。
1.5工程承包,采取下列第_______種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限_______日(以實(shí)際工作日計(jì)算);。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
1.7工程款和報(bào)價(jià)單。
金額大寫:____________________________。
(2)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據(jù),根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書。
3.1施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。
3.4雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條甲方工作。
4.1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制定。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條乙方工作。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料的查閱條件。
第六條工程變更。
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應(yīng)。
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》,并具有由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格報(bào)告。
(4)如一方對(duì)對(duì)方提供的材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢的,檢測(cè)費(fèi)用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測(cè)確實(shí)不合格的,檢測(cè)費(fèi)用則最終由對(duì)方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
第八條工期延誤。
8.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
8.3因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的`依據(jù)。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
9.2本工程施工質(zhì)量按下列第_______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
9.3在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)由相關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以認(rèn)證;認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方墊付,并最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收。
10.1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;。
(3)竣工驗(yàn)收。
10.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
10.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式。
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
11.2工程進(jìn)度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
11.3工程驗(yàn)收合格后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約責(zé)任。
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
12.5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部?jī)r(jià)款;甲方對(duì)不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的,乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十三條爭(zhēng)議解決方式。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)等申請(qǐng)調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向___________人民法院起訴,或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第十四條附則。
14.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14.4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5乙方撤離市場(chǎng)的,由市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后,有權(quán)向乙方追償。
14.6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第十五條其他約定事項(xiàng)____________________________。
甲方(簽字):_____________。
乙方(蓋章):_____________。
_________年______月______日。
裝飾外包合同篇十三
法定代表人:_________。
委托代表人:_________。
本工程設(shè)計(jì)人:_________。
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:_________。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1.1工程地點(diǎn):_________。
1.2工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________元金額大寫:_________(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)___元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
4.2提供施工期間的水源、電源;。
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;。
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
7.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;2、不可抗力;3、甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
雙方約定本工程質(zhì)量按下列第___項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:(1)《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》(2)其它規(guī)定:__施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的`標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
1、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號(hào):身份證號(hào):
簽訂日期:年月日
簽訂地點(diǎn):____。
裝飾外包合同篇十四
承包方(乙方):_________________________。
合同編號(hào):_________________________。
陜西省建筑裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款。
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________________________。
委托代理人(姓名):______________民族:_________。
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________________________。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):_________________________。
單位地址:_________________________。
法定代表人:________________聯(lián)系電話:___________。
第一條工程概況。
1、工程名稱:________________________。
2、工程裝飾裝修面積:________________________。
3、工程地址:________________________。
4、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一):預(yù)算表、預(yù)算表及有關(guān)設(shè)計(jì)方案、施工圖紙。
5、承包方式:
6、工期:
開工日期:_______年_______月________日
竣工日期:_______年_______月_______日
總工期限:_______天。
7、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________________。
金額大寫:________________________。
詳見本合同附件(一)預(yù)算表。
第二條管理人員的職責(zé)。
若本工程甲方自行派遣管理人員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、主材確認(rèn)、工程驗(yàn)收,對(duì)乙方進(jìn)行管理。乙方派遣設(shè)計(jì)師及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工地。設(shè)計(jì)師:在開工前代表公司,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與施工的協(xié)調(diào),陪客戶選購(gòu)主材。項(xiàng)目經(jīng)理:在開工后代表公司,負(fù)責(zé)材料、施工、調(diào)配人員以及解決工期中出現(xiàn)的所有施工問題。以上人員的職責(zé)僅限于本條列明的職責(zé),甲方應(yīng)該明確各管理人員的職責(zé),以便在履行合同中維護(hù)好自身的合法權(quán)益。
第三條施工圖紙及室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)。
一、如有變動(dòng)需雙方協(xié)商解決。
(1)甲方提供施工圖紙,一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
二、、雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)方案、施工圖紙予以簽收確認(rèn)。
第四條甲方工作。
一、開工三日前要為乙方入場(chǎng)工作創(chuàng)造條件,以不影響施工原則。
二、為施工期間提供水源、電源。
三、負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
四、遵守物業(yè)部門的各項(xiàng)規(guī)章制度,乙方入場(chǎng)前甲方應(yīng)自行到物業(yè)繳納裝修押。
金;如果施工過程中,確因乙方過失造成扣罰裝修押金的,乙方承擔(dān)扣罰責(zé)任,最終在工程決算時(shí)在甲方應(yīng)付工程款中予以扣除。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系。
六、不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)強(qiáng)迫乙方違章作業(yè)施工的其它行為。
七、凡必須涉及以上第“六”條行為的,房屋產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門或物業(yè)。
管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,有房屋管理部門或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)。
八、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)負(fù)責(zé)配合乙方作好保衛(wèi)及消防工作。
九、參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
十、由甲方提供的施工圖紙,必須清晰明了,標(biāo)注清楚,由相關(guān)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)向乙方施工隊(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。
第五條乙方工作。
一、應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書。
二、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期、保質(zhì)、安全完成本合同約定的工程內(nèi)容。
三、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清理施工現(xiàn)場(chǎng)。
四、應(yīng)甲方要求,如實(shí)告知甲方本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、預(yù)算書、參考價(jià)格等有關(guān)資料以及提供查閱條件。
五、遵守甲方物業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定,承擔(dān)應(yīng)由乙方交納的出入證工本費(fèi)。
六、甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工中應(yīng)尊重其民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條工程變更。
一、在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。(見附件四)。
二、合同簽訂后,若甲方需要?jiǎng)h減項(xiàng)目,或變更項(xiàng)目造成工程造價(jià)變低的,甲方應(yīng)承擔(dān)刪減工程造價(jià)的20%的減項(xiàng)費(fèi)用,同時(shí)相應(yīng)報(bào)價(jià)的管理費(fèi)不予減少。
三、如果工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),需提前與乙方設(shè)計(jì)師聯(lián)系,在雙方簽訂變更單設(shè)計(jì)師出圖后方可進(jìn)行施工。凡甲方直接與現(xiàn)場(chǎng)施工人員私下商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方嚴(yán)禁施工隊(duì)和任何人與甲方私下交易。
四、根據(jù)國(guó)家及物業(yè)管理有關(guān)規(guī)定,乙方無權(quán)移動(dòng)改造煤氣、天然氣管線、暖氣移位、拆除配電箱等項(xiàng)目。請(qǐng)甲方與相關(guān)部門及其所在物業(yè)管理公司協(xié)商,另行解決。
第七條工期延誤。
一、對(duì)以下原因造成的竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工程應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其他情況。
二、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期應(yīng)順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
三、甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的,工期順延。
四、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
五、判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
一、工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照_b_標(biāo)準(zhǔn)。(a、《陜西省建筑裝飾施工標(biāo)準(zhǔn)》(試行)規(guī)定b、《延安市建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)。
二、質(zhì)量認(rèn)證部門:國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證的裝修工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站。
三、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:西安市裝飾裝修協(xié)會(huì)。
四、施工過程中,雙方對(duì)工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,可委托有關(guān)行政主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證的專業(yè)檢測(cè)單位,對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以檢測(cè),檢測(cè)過程支出的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)先由提出申請(qǐng)的一方墊付,最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程驗(yàn)收和保修。
一、在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、各階段驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收(包括對(duì)隱蔽部分作業(yè)面積雙方簽字的確認(rèn)),乙方提前兩天通知甲方參加驗(yàn)收,驗(yàn)收中填寫工程驗(yàn)收單。
(2)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)該通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)該自接收到驗(yàn)收通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程竣工驗(yàn)收單。
二、甲、乙雙方應(yīng)按約定及時(shí)辦理以上(1、2項(xiàng))工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收手續(xù),各階段驗(yàn)收后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件5)。如甲方未能按約定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期也予順延。
三、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單三日內(nèi)組織驗(yàn)收,應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件5)。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù)(見附件六),結(jié)清尾款。簽署保修單,提交水電改造圖。(未出現(xiàn)在報(bào)價(jià)單及變更單上的項(xiàng)目乙方不予承擔(dān)任何責(zé)任)。
四、保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收日期起為貳年。水、電、防滲漏工程的保修期為五年。
五、乙方包工包料(不包括甲方自行購(gòu)買之部分材料)工程,保修期內(nèi)因質(zhì)量原因所產(chǎn)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
六、保修期內(nèi)非裝飾的外力因素所產(chǎn)生的結(jié)果,不在保修范圍。維修的材料和人工費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)。
七、甲方憑乙方開具的《西安市建筑裝飾裝修工程質(zhì)量保修卡》享受保修(見附件七),無保修卡的概不享受保修。
裝飾外包合同篇十五
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
工程概況
1、 工程地點(diǎn)______________.
2、 工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期:
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期:_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,雙方簽字之日起計(jì)算,并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價(jià)款及付款方式:
本合同總價(jià)為(大寫):_______________________(小寫)________________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付時(shí)間支付金額
開工前三天支付(合同總價(jià)60%) 元
年 月 日支付(合同總價(jià)35%) 元
雙方驗(yàn)收合格支付(合同總價(jià)5% ) 元
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)甲方:
2、 提供施工期間的水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的`關(guān)系;
5、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、 對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、 甲方家庭成員對(duì)工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、 根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方備案認(rèn)可;
4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、工程變更
1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、 由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費(fèi)用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、 本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
2、 工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分,其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方,另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用,驗(yàn)收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效3、 如未經(jīng)驗(yàn)收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗(yàn)收合格。
4、 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量乙方與甲方共同做到使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè),并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號(hào)文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測(cè)結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、 甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤
1、 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、 因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金,會(huì)付給對(duì)方,因一方擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí),應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、 甲方責(zé)任:
(1) 未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(3) 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、 乙方責(zé)任
(1) 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
(3) 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn),甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、 雙方另有約定,可簽訂補(bǔ)充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、 本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方: 乙方:
代表人(簽章): 法定代表人(蓋章):
經(jīng)辦人:
電話或手機(jī) 電話或手機(jī)
年 月 日 年 月 日
【本文地址:http://m.aiweibaby.com/zuowen/16191673.html】