合同的有效性取決于簽訂過程的合法性以及各方的真實意愿。在起草合同時，要考慮到可能發(fā)生的風險和不可抗力因素。避免合同中的常見陷阱和誤區(qū)，以下是一些需要注意的合同要點。
合作居間的合同篇一
甲方（委托人）。
乙方（居間人）。
本著優(yōu)勢互補，互惠互利的宗旨。根據《中華人民共和國合同法》。經雙方充分協(xié)商。依平等自愿，等價有償的原則。達成如下協(xié)議。
1，乙方接受甲方委托，負責就沅江市水立方大酒店室內裝修工程項目如下稱。引薦甲方參加該項目一標或分期多標的裝飾工作，向甲方提供該工程項目的重要信息，并最終促進甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包合同。
2，“居間成功”是指甲方與建設單位就該工程項目的任一工程標段簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1，乙方應及時向甲方提供有關該工程項目的招標信息及文件，并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2，乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續(xù)齊全，并能正常施工。
3，乙方在甲方參與洽談期間，應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。協(xié)助甲方做好談判工作、若居間成功，在施工過程中，乙方仍有義務負責協(xié)調甲方與建設單位的關系。
1，甲方應按照建設單位的要求，提供甲方作為投標人證明其具備承擔該工程項目的能力，及符合國家或者招標文件對投標人資格條件規(guī)定的證明材料，包括但不限于資質證書，營業(yè)執(zhí)照與相關資料，負責合同的起草。
2，如果居間成功，則由甲方負責全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同甲方因履行施工合同而產生的權利與義務，與乙方無關，甲方應在施工過程中保證質量，進度，并得到建設單位的簽字認可。
3，如果居間成功，則由甲方應按合同約定向乙方支付居間報酬，如未及時支付，則按未支付金額的`8%1天向乙方承擔違約金。
4，甲方須自行承擔在投標過程中有關履約保證金，標書制作，聯(lián)終運作等全部費用。
1，甲方應按該工程項目一標或多標合同與建設單位竣工結算總金額的6％支付居間費用。
2，居間成功后，施工隊進場后十日支付合同款的40%居間費用，其余隨建設單位撥付工程進度款，按60%比例支付居間費用，在甲方施工完工7天內，應全部支付完合同居間費用，余下合同款外，待甲方與建設方結算完后一次性支付完。
3，甲方以現金支付居間費用。
居間費用是指乙方為甲方付去的勞務費用。
1，甲乙雙方均充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2，雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
1，本合同簽字生效。
2，居間成功后，本合同完全履行完畢后終止。
3，甲乙雙方協(xié)議解除合同或由其他法定事項時，本合同終止。
1，乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2，本合同一式二份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
法定代表：
合同簽訂地：
合同簽訂日：
合作居間的合同篇二
身份證號碼：（ ）
聯(lián)系地址：
乙方（委托人）：揚州市華南裝飾設計有限公司
法人代表：
聯(lián)系地址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
根據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方為乙方提供居間服務，促成乙方獲得目標工程承包事宜，達成如下協(xié)議：
1、 （以下稱“建設單位”）將其三棟研發(fā)中心的7600平方米，總造價約3000萬元人民幣裝修工程（以下簡稱“該工程項目”）經甲方介紹由乙方施工，并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務。
2、 甲方接受乙方委托，負責就該工程項目，已引薦乙方與建設單位直接洽談，向乙方提供關于該工程項目的重要信息，并已最終促成乙方與建設單位簽訂該工程項目承包施工合同。
3、 本合同中“居間成功”是指乙方與建設單位就該工程項目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的，并積極配合乙方協(xié)調整個施工過程中的運作及信息溝通。
2、如果居間成功，甲方應在乙方保證施工質量、進度，并得到
建設單位和監(jiān)理方簽字認可的前提下配合乙方從建設單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
2、乙方應在施工過程中保證質量、進度，并得到建設單位和監(jiān)理方的簽字認可。
3、乙方應按本合同約定，向甲方支付居間報酬。如果未及時支付，則按違約責任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目施工合同金額的 %向甲方支付保底居間報酬。
3、居間成功后，在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元；根據建設單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定，施工工期為六個月，乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%，計45萬元付給甲方。
4、乙方以現金向甲方支付居間報酬。
5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結標的工程總造價的10%計標。
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔施工總造價的10%的居間費用。
居間成功后，如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬，則乙方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效；
2、如果因建設單位原因導致該工程項目的終止，則合同自動終止；
3、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止；
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
年 月 日
合作居間的合同篇三
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的________________(下稱“該房地產”)，在________________有限公司(下稱“____________________”)居間介紹下，于_______________年_______________月_______________日簽訂了《房地產買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”)，且甲方已經收受乙方支付的定金計人民幣_____________萬元整(rmb_____________)。現經甲乙雙方協(xié)商，合意解除該協(xié)議，現就解除該協(xié)議事宜約定如下：
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應當于本解約協(xié)議簽訂后五日內自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計人民幣__________元整(rmb__________)。若關于該房地產的房屋產權證________________保管的`,則乙方同意__________將所保管的房屋產權證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后，甲乙雙方就該房地產買賣事項再無其他爭議，且互不追究其他任何法律責任。
四、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一份送交_________________，本協(xié)議經甲乙雙方簽章后生效。
甲方：_________________乙方：_________________。
日期：_________________
合作居間的合同篇四
甲方(委托人)：
乙方(居間人)：
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據《民法典》，經雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責把江西某某公司年生產面料3000萬平方米、服裝280件生產線廠房建設項目(以下稱該工程項目)，推薦給甲方，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的施工合同，取得施工權。
1.2居間成功是指完成本工程項目與建設單位簽定總包合同，即視為全部完成居間服務委托事項。甲方未簽定總包合同，視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期工作的主要信息，并提供相關的業(yè)務咨詢服務，開展對業(yè)主方進行有效的協(xié)調，并促成甲方取得工程施工權。
2.2乙方承諾向甲方提供該工程項目的重要信息，并最終促成甲方能夠如約進場施工。否則，視為乙方居間服務不成功，甲方不予支付任何居間報酬。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責施工所需要的各類資金的籌措，并做好簽定合同前系列需要的手續(xù)準備。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方上述所列的各位居間人分別按照本合同約定支付居間報酬。
甲方：
乙方：
年 月 日
合作居間的合同篇五
甲方（委托方）
法定代表人：
住址：
郵編：
聯(lián)系方式：
乙方（居間方）
法定代表人
住址：
郵編：
聯(lián)系方式：
鑒于乙方從事了多年的美容業(yè)，擁有較多的客戶資源，甲方因經營需要客戶資源，乙方愿提供客戶資源給給甲方，根據《中華人民共和國合同法》經雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下居間協(xié)議：
1、乙方接受甲方委托負責引薦客戶于甲方，向甲方提供客戶的重要信息，并最終促成客戶與甲方達成合作。
2、“居間成功”是指完成全部委托事項，甲方與乙方所引薦客戶之間簽訂了正式書面合同。乙方引薦的客戶與甲方未簽訂正式書面合同，乙方僅為甲方提供信息或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的均視為委托事項未完成。
3、本合同有效期限自___年__月__日起至___年__月__日止，如若在合同履行期滿前，乙方完成居間任務，則合同終止時間參照合同終止條款。
4、合同期滿后，如若乙方居間任務沒有完成，則雙方另行協(xié)商合作事宜。
1、乙方必須向甲方提供有關客戶的信息，內容包括但不限于等。乙方有義務協(xié)助甲方對該客戶進行考察。
2、乙方需要為甲方與乙方引薦的客戶之間提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等其它有利于雙方合作的服務。
2、乙方向甲方提供的各種信息，聯(lián)絡、協(xié)助、撮合，必須完全能夠促成甲方與乙方所引薦客戶之間的合作。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與乙方所引薦客戶進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成合作意向，簽訂合作合同，乙方負責協(xié)調好雙方關系。
1、甲方負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關資料，負責和乙方所引薦客戶進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和乙方所引薦客戶之間簽訂的合同。甲方因履行合同而產生的權利和義務與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的向乙方承擔違約金。
1、乙方促成甲方韓國客戶方與所引薦客戶簽訂正式書面合同后，應支付居間報酬。付款金額，付款期限，付款方式。
2、如果乙方未能居間成功，乙方無權取得報酬。但必要費用。
甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
1、本合同簽字生效后至完成居間任務，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
1、乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，應賠償甲方因此受到的損失。
2、乙方履行本合同過程中（包括簽訂本合同前）所獲得的甲方任何經營或技術信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密，應向甲方賠償違約金人民幣萬元，另甲方保留進一步索賠的權利。
3、無論何種情況下，乙方均不是甲方的代表，亦不存在合伙關系。乙方在履行本居間合同過程中應當明確告知相關客戶，否則，乙方應承擔一切由此造成的損失。
甲乙雙方因本協(xié)議而發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。經友好協(xié)商不成的，任何一方均應向所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
1、甲、乙雙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同自甲方的法定代表人或其授權代理人和乙方的法定代表人或其授權代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。
3、本合同一式份，雙方各持份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：
___年__月__日 ___年__月__日
合作居間的合同篇六
甲方(居間人)：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方(委托人)：
地址：
聯(lián)系方式：
甲、乙雙方根據《_____》，依平等、自愿、等價有償的原則，經過充分協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、甲方接受乙方的委托，負責就__項目(以下簡稱“該工程項目”)，向乙方提供關于該工程項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位洽談，協(xié)助乙方投標，并最終促成乙方與招標單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同，甲方僅為乙方提供的信息，或為乙方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
從__年__月__日至__年__月__日。
1、本項目居間報酬為__項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后，乙方應在收到第一筆工程預付款三日內，向甲方支付居間報酬的50%，并在收到第二筆工程預付款三日內，向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以__的方式支付居間報酬。
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付__作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的，居間活動的費用由居間人負擔，并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的，甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任，均與甲方無關。
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密，包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業(yè)秘密，實施對另一方不利的任何行為，否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
1、經雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的.，本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的，本合同終止。
1、甲方未按本合同的約定履行其義務，隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的，應向乙方支付違約金人民幣__元(大寫__圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的，乙方應當按日以逾期未付金額的__向甲方支付相關的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額，否則須按施工合同實際金額的__向甲方支付違約金。
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應協(xié)商解決，協(xié)商不能達成一致的，雙方應提請北京____按照該會_____規(guī)則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
1、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)：
法定代表人或授權簽字人：
年__月__日__。
乙方：(蓋章)：
法定代表人或授權簽字人：
__年__月__日。
合作居間的合同篇七
合同有效期：_________。
委托方(甲方)：_________。
居間方(乙方)：_________。
居間方(以下簡稱乙方)受委托方(以下簡稱甲方)的委托，就________委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.委托事項：
1.乙方居間工作成功的標志為____;乙方在居間工作成功后取得居間報酬。
2.雙方同意乙方的居間報酬為該同業(yè)存款總額的_%，甲方需在乙方居間工作成功后1個工作日內完成乙方居間報酬的支付。
3.甲方需將乙方的居間報酬支付到乙方指定的帳號，并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。
4.本居間合同簽定，甲方需將等同于乙方居間報酬總額的銀行承兌匯票(背書后)，連同本合同一份，押至雙方指定之律師事務所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報酬支付后，甲方取回該承兌匯票，如果甲方違約，則乙方取走該承兌匯票。
3.保密條款：
1.如果沒有雙方明確表述的書面許可，雙方及其任何附屬機構都不應在任何情況下要求或接受任何來自對方已提供的.資源的業(yè)務，也不應在任何情況下接近、聯(lián)系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應確保有關對方的業(yè)務和其附屬機構信息的完全的機密性，除非在對書面許可同意和承認的情況下才可透露與合作方有關的信息。
2.雙方在任何情況下都不應欺騙對方或嘗試欺騙對方或意欲加入此交易的相關方面，并應盡全力保證原始的交易代碼、數據和私人信息不受改變。
3.雙方都不應向任何第三方透露任何一方提供的聯(lián)系人的信息，并且不應直接或間接地與對方提供的聯(lián)系人進行議價、協(xié)商或交易。
4.違約責任：
1.一旦簽約的任何一方發(fā)生了欺騙的行為和事件，不管是直接的還是間接的，欺騙的一方有法律義務承擔與交易中應提供的最大服務相當價值的金錢賠償，還應加上包括賠償所需的法律費用等在內的各種費用。
2.甲方和興業(yè)銀行北京分行的貸款關系，和乙方無關。
3.雙方進一步贊同與本協(xié)議的任何部分有關的或導致的任何矛盾、糾紛、爭吵或違約行為，如不能在雙方內部解決的話，應根據法規(guī)交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應是最終的和由法院強制執(zhí)行的。
5.其他：本合同一式五份，雙方各執(zhí)二份，一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時生效。
委托方。
地址：_________。
電話：_________。
郵政編碼：_________。
開戶銀行：_________。
帳號：_________。
居間方：_________。
地址：_________。
電話：_________。
郵政編碼：_________。
開戶銀行：_________。
帳號：_________。
合作居間的合同篇八
甲方(居間人)：
聯(lián)系方式：
乙方(受委托人)：
聯(lián)系方式：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，依平等、自愿的原則，經過充分協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、 委托事項：
1、乙方接受甲方委托，負責就開工慶典儀式策劃執(zhí)行項目（以下簡稱“該項目”），甲方提供該項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位（單位全稱：____________________________）洽談，甲方提供策劃方案、乙方提供效果圖并由甲乙雙方共同與招標單位洽談的形式，協(xié)助乙方投標，最終促成乙方與招標單位簽訂該項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項，項目方完全支付乙方項目款。
乙方與招標單位未簽訂書面的該項目策劃執(zhí)行合同，甲方僅為乙方提供信息或為乙方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務，或未完成提供項目所需的策劃方案或效果圖導致合同無法執(zhí)行，該項目執(zhí)行完成但該項目部未支付項目全款的，均視為委托事項未完成。
二、 居間期限：從_____年____月____日至_____年____月____日。
三、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式：
1、本項目居間報酬為工程開工儀式策劃執(zhí)行項目簽訂的策劃執(zhí)行合同（以下簡稱“策劃項目合同”）金額的5%。
2、居間成功后，乙方應在收到全部策劃項目款項三個工作日內，向甲方支付居間報酬。
3、乙方以現金的方式支付居間報酬。
4、未促成“策劃項目合同”成立以及未收到全部策劃項目款項，居間人不得要求支付報酬。
四、雙方的權利和義務：
1、甲方向乙方提供有關該項目的信息，并保證其提供的關于該項目的上述信息真實可靠，并且提供該策劃項目的策劃方案。
2、乙方提供該策劃項目的效果圖，確定項目報價、執(zhí)行方式等。
3、甲方須保證該項目只提供與乙方商洽并執(zhí)行。
4、甲乙雙方共同參與和招標單位的的每項洽談。招標成功后，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的活動策劃執(zhí)行合同，甲方不得干涉活動策劃執(zhí)行，不得索要乙方合作單位、個人的任何聯(lián)系方式。
五、保密事項：
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密。
求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
六、合同變更、解除和終止：
1、經雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的，本合同終止。
七、違約責任：
1、甲方未按合同的約定履行共同義務的，隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的，應向乙方支付的違約金。
2、本合同完成后，乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬的，乙方應當按日以逾期未付金額的5‰向甲方支付違約金。
3、本合同生效后，任意一方單方解除本合同的，應向對方支付 違 約金。
八、爭議解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應協(xié)商解決、協(xié)商不能達成一致的，也可由當地工商行政管理部門調解，協(xié)商或調解不成的，按下列方式解決：
（1）提交仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
九、其他事項：
1、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各持壹份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
身份證號：
年月 日 年月 日
合作居間的合同篇九
乙方（居間人）：________甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據法律規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協(xié)議：
乙方接受甲方委托負責辦理位于烏魯木齊市天山區(qū)庫房（以下簡稱“庫房轉讓項目”）轉讓簽約的各項事宜，引薦甲方和該庫房的使用權單位直接洽談，向甲方提供關于該庫房轉讓項目的重要信息，并由乙方促成甲方最終取得該庫房開發(fā)建設權。
2.1庫房座落：____________
2.2庫房面積：____________
2.3庫房用途：____________
2.4庫房現狀：____________
3.1甲方應全力配合乙方做好促成指定庫房轉讓合同簽約成立的各項工作，包括但不限于提供庫房使用權人所需文件資料、資信證明、按要求支付庫房轉讓費、以及應由甲方提供的各種合理條件等。
3.2甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料；負責和庫房轉讓單位進行合同談判。
3.3如果居間成功，則由甲方全面履行和庫房轉讓單位所簽訂的合同。甲方因履行合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.4甲方應按本合同的約定向乙方支付居間報酬。
4.1乙方應盡全力促成甲方與指定庫房使用權人庫房轉讓合同的簽約成立。為此，乙方應協(xié)助甲方直接與庫房使用權人就庫房轉讓事宜進行各種商務談判，但談判內容的最后決定權歸屬于甲方。
4.2乙方應如實及時地向甲方報告訂立合同的重要事實、信息等，不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實和提供虛假情況。
4.3合同期除非甲方明確表示放棄或有其他行為表明拒絕簽約的，否則乙方不得將本合同約定事項促成其他第三方簽訂合同。
4.4乙方應保守在履行本合同過程中獲知甲方的商業(yè)秘密。
4.5乙方必須向甲方提供有關該轉讓庫房項目的信息，有義務協(xié)助甲方對該轉讓庫房項目進行實地考察。如信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
4.6乙方向甲方提供擬轉讓庫房的圖紙、拆遷安置戶的拆遷安置情況（包括住戶、商鋪、寫字間），需保證所有拆遷安置戶全部按期搬離；保證庫房達到掛牌條件；協(xié)助甲方對庫房的摘牌。
4.7保證甲方取得庫房后房屋開發(fā)的容積率不低于
4.8乙方在甲方與庫房轉讓單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成庫房轉讓合同，那么在甲方與庫房使用權人進行庫房的轉讓手續(xù)搬離過程中，乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與庫房轉讓單位的關系?！熬娱g成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與庫房使用權單位未簽訂書面的有關合同的，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
5.0規(guī)劃建筑面積不少于13000平方米；幫助甲方取得規(guī)劃條件的審核通過。
5.1本項目居間費用為80萬元人民幣。
5.2乙方促成甲方與指定庫房使用權人簽訂庫房轉讓合同之日，取得庫房掛牌后日內向乙方支付40萬元整；在甲方取得全部庫房的摘牌后日內結清剩余40萬元。
5.3甲方可以轉帳或現金的方式支付。
乙方在履行本合同居間活動期間所支出的各項費用，均由乙方自行承擔，甲方不再支付除本合同約定之外的任何費用。
7.1本合同簽字生效后至年月日前，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
8.1在本合同委托期和有效期為180天（自本合同簽字生效之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質性洽談，并協(xié)助委托方和本項目業(yè)主達成實質性成交合同。。
8.2委托期內委托方未能與項目業(yè)主方達成協(xié)議時，委托方將不支付居間方任何費用
8.3居間方必須提供真實有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發(fā)現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的＇信息時，委托方有權向居間方索取本合同居間服務費標準30％的賠償。
9.1乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發(fā)票，甲方從應付乙方的居間報酬中，按居間報酬支付時間代為扣除８％的稅費。甲方代扣稅費后，乙方因收取居間報酬所應繳納的各項稅費由甲方代為繳納。
9.2甲方與庫房轉讓方對于合同的履行合同情況、違約行為等，與乙方無任何法律關系。
9.3乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.1本合同發(fā)生糾紛，雙方應先協(xié)商解決，協(xié)商不
成，任何一方均有權向乙方所在地人民法院提起訴訟。
10.3本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：________（蓋章）：乙方（簽字）：________
委托代理人：________身份證號碼：________
簽訂時間：________簽訂時間：________
合作居間的合同篇十
根據我國《合同法》《民法通則》等法律規(guī)定雙方代表經友好磋商后，一致同意訂立本合同書。
一、甲方委托乙方向銀行聯(lián)系和安排約__________萬元人民幣的借款（具體借貸金額由銀行評估審批后確定），用于經營開發(fā)，乙方接受委托。
二、甲方職責：
1、提供借貸所需的真實性資料。
2、積極配合辦理相關手續(xù)。
3、維護乙方權益。
三、乙方職責：
1、充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，認真負責加速辦理所有借款手續(xù)，在金融機構審批后，借款全額匯入甲方指定的賬號即視為貸款成功。
2、全面協(xié)調甲方與金融機構的關系。
3、維護甲方權益。
四、甲方需承擔的費用：
1、銀行貸款利息（詳見甲方與貸款銀行間簽訂的相關合同、協(xié)議約定）；
2、保證金及擔保費（詳見甲方與銀行、擔保公司間簽訂的相關合同、協(xié)議約定）；
3、項目前期啟動及專家費用：
4、居間服務費：甲方須在銀行貸款成功到達甲方帳戶的.次日前一次性將貸款總額_的居間服務費支付到乙方。
五、違約責任：
1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤銷委托則視作違約。違約方即須支付人民幣__________萬元給守約方作為違約金。
2、銀行貸款到達甲方銀行賬號次日前，甲方保證支付居間服務費到乙方指定的賬號，每延誤一天甲方按申請貸款總額千分之五向乙方支付滯納金。
3、如因國家政策調整及甲方未能達到擔?；蜚y行貸款條件造成銀行無法放貸的，乙方對此不承擔違約責任。
六、其它：
1、本合同甲乙雙方雙方簽字蓋章后即生效，在履約完畢后自行終止；
2、一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
3、本合同未盡事宜甲乙雙方可協(xié)商解決；
4、本合同內容雙方均有義務保守機密，不得擅自對外泄露；
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
合作居間的合同篇十一
法定代表人：_________________。
聯(lián)系電話：_________________。
二、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由。
格出售給案外人黃世陽，并于收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協(xié)議后，被告一與原告就居間介紹費用進行了確認，承諾如原告推薦客戶完成上述房產的出售，則被告一應于交房當日支付原告中介服務費人民幣______元;如無故延期，則原告有權按日萬分之五的.標準向被告追收滯納金?，F被告與案外人于___年__月__日實際履行了房屋買賣協(xié)議并辦理了相關房產過戶手續(xù)，但中介服務費卻一直拒絕支付。基于被告一與被告二系夫妻關系，且債務發(fā)生在婚姻存續(xù)期間，2依照相關法律規(guī)定，應當由兩被告共同向原告償付。原告以為，被告通過原告的居間服務成功獲取購房人信息，并經原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協(xié)議書》并完成房屋交易，即應向原告支付居間服務費。被告的惡意拖欠行為，已侵害了原告的合法權益，故原告現特訴諸貴院，請依法判如所請。
此致
_____人民法院。
具狀人：
___年__月__日。
合作居間的合同篇十二
5、 法人身份證正反面復印件或掃描件一份。
*以上協(xié)議及證件都需加蓋公章及法人親筆簽字
甲方：xxxx貿易有限公司
地址：xxa區(qū)創(chuàng)業(yè)園8號樓
乙方：_______________________
1、甲方是一家合法注冊的公司，在白銀貿易領域方面具有一定的經驗和優(yōu)勢；
2、乙方是一家合法注冊的公司，在所在的區(qū)域內擁有一定的資源和投資咨詢經驗。
甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)，達成如下協(xié)議：
1、甲方授權乙方利用自身的優(yōu)勢，承擔江西泰達銀業(yè)貿易有限公司在當地區(qū)域內開發(fā)市場的職能。
2、雙方以交易手續(xù)費分成的方式實現各自的經濟利益。具體分成方式按照《附件一》辦理。
1、中華人民共和國境內登記注冊的企業(yè)法人；
2、承認公司的章程及各項業(yè)務規(guī)則；
3、具有良好的信譽和經營歷史，近兩年內無嚴重違法行為記錄；
4、有健全的組織機構和財務管理制度及完善的白銀等貴金屬業(yè)務管理制度；
5、經營場所須設立在相關產業(yè)集中地區(qū)、相關產品交易市場或金融機構集中地區(qū)。辦公場所要求室內使用面積至少在300平方米以上，公共接待大廳使用面積40平方米以上，隨著客戶數量的增加可逐步擴大。
6、人員配備達到以下要求：
a、1-2名熟悉公司業(yè)務的經理；
b、3-4名熟悉相關行業(yè)現貨貿易業(yè)務的專職人員；
c、1-2名熟悉業(yè)務的市場交易風險控制人員；
d、2-3名客服人員；
e、不少于20人的專業(yè)市場開發(fā)團隊。
作為xxx貿易有限公司的代理單位，甲方授權給乙方代理如下事務：
2、協(xié)助甲方辦理客戶入市交易等相關手續(xù)，并協(xié)助甲方管理；
3、辦理其他甲方授權的業(yè)務。
1、甲方應定期或不定期向乙方提供必要的業(yè)務介紹資料，為乙方按本協(xié)議開展業(yè)務提供必要的資源與支持。甲方有權對乙方依據本協(xié)議提供的服務與服務過程進行監(jiān)督和管理，并提供指導意見。
2、甲方鼓勵客戶對甲、乙雙方的行為進行監(jiān)督，并提供通暢的投訴與舉報通道；
4、甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密，損害乙方的利益；
5、甲方負責為乙方提供手續(xù)費結算等服務；
6、甲方有權對乙方辦公場所的布置進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)范；
7、甲方負責對乙方市場開發(fā)人員進行業(yè)務及職業(yè)道德培訓；
9、甲方須按本協(xié)議的要求定期向乙方支付手續(xù)費分成；
10、若乙方發(fā)生違法、違規(guī)操作行為或乙方違反本協(xié)議，甲方有權隨時解除本協(xié)議。
11、若因不可抗力的發(fā)生以及市場競爭等原因，甲方有權調整客戶交易費用標準，并對乙方居間服務額度做出相應調整。
1、乙方有權根據本協(xié)議定期獲取甲方支付手續(xù)費分成；
2、乙方有權在甲方指定區(qū)域開設公司或者分公司進行業(yè)務開發(fā)及宣傳；
3、為甲方客戶提供居間服務時，應維護甲方的形象，不得泄露甲方商業(yè)機密；
6、不得以不正當條件吸引客戶，如代客理財、代客交易、提供明確的交易價位提示等；
7、不得吸納已經在甲方開戶的客戶；
8、嚴禁從事非法集資等活動；
甲方對乙方的服務費采用每周一返的方式進行結算，每周周二前甲方完成乙方上周服務費的核算工作，每周周四前甲方完成乙方上周服務費的支付，甲方代為扣繳乙方營業(yè)稅；如遇國家法定節(jié)假日則服務費支付時間順延。具體返傭細節(jié)和返傭標準見《附件一》。
互聯(lián)網系統(tǒng)故障及通過互聯(lián)網未經許可的存取、盜竊交易敏感性數據、他人惡意地對網站攻擊病毒等事件及非可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預見、不能避免、不能控制的事件）發(fā)生而給對方造成損失的，該方不承擔任何責任。
1、協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期為壹年，自______年_____月____日至______年_____月____日止。本協(xié)議期滿若無重大違規(guī)、違紀行為本協(xié)議自動順延。
2、乙方服務區(qū)域為______省 市。
3、協(xié)議解除
本協(xié)議有效期內，如任何一方不遵守本協(xié)議的規(guī)定或本協(xié)議內容違反國家政策、法律、法規(guī)，本協(xié)議自動終止。
本協(xié)議有效期內，如乙方出現下列事由，甲方有權解除本協(xié)議，撤銷乙方的“代理”資格，并視后果保留追究乙方法律責任的權利。
a、從事代理交易業(yè)務，向客戶作獲利保證或承諾共擔風險；
b、從事非法集資等活動等一切與市場開發(fā)工作無關的活動；
c、在規(guī)定時間內沒有達到甲方規(guī)定的市場開發(fā)業(yè)績的；
乙方如有違反本協(xié)議規(guī)定的行為，甲方經核實后有權扣減服務費或終止為乙方提供服務費的資格。
協(xié)議終止后，乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關的業(yè)務活動。
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決；如協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方應本著友好、平等、互利的原則，另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本協(xié)議一式兩份，自甲乙雙方法定代表（負責人）或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本協(xié)議所有附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等法律效力。
合作居間的合同篇十三
甲方：
乙方：
茲為乙方推薦下列甲方產品和介紹客戶給甲方事宜，雙方協(xié)商一致，同意簽訂本居間合約書，并共同遵照下列各條款。
1.乙方所介紹之客戶經甲方書面確認后，甲方亦不得以直接方式繞過乙方向其銷售產品，除非乙方同意或乙方已放棄該客戶。
2.未經甲方書面同意，乙方合約期限內不得推薦、介紹、代表、制造或銷售除以外的任何頻譜儀產品。
1.乙方介紹客戶給甲方，甲方應開具“客戶確認書”(詳見附件1)，并視乙方要求協(xié)助接觸洽談。
2.甲方對乙方介紹之客戶提供(1)售前產品解說及產品使用方案規(guī)劃。(2)產品安裝及保修(保修年限：產品主機xx年，其它零件xx年)。
3.甲方向乙方提供的任何資料屬于甲方的財產，乙方不得為非履行本合約目的而使用。本合約終止時，乙方應主動歸還剩余資料給甲方。
1.甲方同意乙方按照下表所列價格向客戶推薦甲方產品：
2.乙方推薦產品時，不得違反該條之價格約定。
3.甲方承諾在代理期限屆滿時，經乙方居間成功的產品銷售金額達x時，甲方將向乙方支付x銷售獎金。乙方完成該條所列條件后，應將正式發(fā)票提交甲方，甲方在收到正式發(fā)票后10日內支付款項。
1.甲方于買賣成立并交貨安裝驗收完畢且收到全部貨款后，三日內通知乙方清款，甲方在收到乙方正式發(fā)票后七日內按該筆貨款總價(未含稅)百分之給乙方作為傭金。
2.乙方居間活動所需要的一切費用，由乙方自行承擔。
1.乙方履行本合約過程中(包括簽訂本合約前)所獲得的甲方任何經營或技術信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密，應向甲方賠償違約金人民幣xx萬元，另甲方保留進一步索賠的權利。
2.本合約的部分無效不影響其余條款的效力。
甲乙雙方如因本和約有關事項發(fā)生訴訟時，均同意以xx市人民法院為一審管轄法院。
1.本合約有效期限自公元x年x月x日起至x年x月x日止，為期一年。
2.正常情況下，若任一方有特殊原因，欲提前終止本合約時，應于一個月前，以書面形式通知對方，并在得到對方書面同意后，終止本合約。
1.本合約經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
2.本合約一式貳份，甲乙雙方各持一份。
甲方：
乙方：
地址：地址：
電話：電話：
代表人：代表人：
蓋章：蓋章：
日期：__年__月__日
合作居間的合同篇十四
第一條委托事項及具體要求：
根據《中華人民共和國民法典》。
第二十三章居間合同之規(guī)定，乙方(居間方)受甲方委托，為甲方如實報告訂約機會與條件或為訂約提供媒介促成甲方(公司名稱、金額、賬號、日期手工填寫，甲方視為接受、同意并合法。)與賣方就萬噸購銷合同的成立。如果甲方接受并與之訂立購銷合同的，應當向居間人支付報酬，如果甲方沒有在當次洽談中訂立合同，無需向居間人支付報酬。本合同生效后，甲方與第三方公司煤炭購銷合同簽定成立，即視為乙方完成委托事項，并且該買賣合同一經簽訂，買賣合同副本即應作為本合同之附件。
第二條居間期限：
居間期限從________年____月____日至________年____月____日，在本合同的有效期內，甲方不得與任何人或單位再次簽署本次煤炭購銷的居間合同。隨著本合同約定的買賣繼續(xù)進行的階段一直具有法律效力。
第三條居間報酬的'計算方法及支付方式：
甲方與賣方每次實際交易額1元噸(稅后)支付給乙方。甲方在簽定合同后，每月實際交易拿到提貨單時一次性向居間方支付相對應的服務費。甲方在見到提貨單同時以現金轉帳形式分別轉入乙方指定的以下帳戶，轉帳費用由甲方承擔，報酬的支付以甲方出示的與下列帳號戶號金額相符的轉帳憑憑為準。單位：_________元(在不超過總額的情況下，手寫的帳號戶名金額有效)!
第四條保密義務。
第三方。
第五條合同的解除。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;。
3、當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務。
4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行。
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為為致使不能實現合同目的。
第六條違約責任。
(一)、甲方有下列情情之一的，應當承擔違約責任：
1、在本合同生效后，甲方又將本合同約定事項委托其他。
第三者，或者自行與第三方公司私下交易，視為乙方完成委托事項，乙方有權要求甲方應按其與公司買賣合同成交額(如實際履行總金額大于合同成交額，則按實際履行總金額計算)向乙方支付服務報酬或者要求甲方支付違約金_________元。
2、甲方未能按合同約定期限支付居間服務報酬或者居間費用，應按照每日%的標準向乙方支付違約金。
3、甲方有其他造成乙方無法完成委托事項的行為，應向乙方支付違約金。
4、甲方不依約向乙方提供其與第三方公司簽訂買賣合同副本，應向乙方支付違約金_________元。
5、如甲方簽定合同生效后，十個工作日內不履行合同，甲方一次性賠償乙方(居間方)10萬元報酬費用。
第七條合同爭議的解決辦法。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商;協(xié)商不成的，依法向合同簽訂地人民起訴。
第八條合同生效。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效，合同一經生效，即對雙方具有法律約束力。
第九條未盡事項。
雙方協(xié)商一致可以對合同內容進行變更或對未盡事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。
出租人（蓋章）：_________承租人（蓋章）：_________。
地址：地址：_________。
法人代表（簽字）：法人代表（簽字）：_________。
承辦人：承辦人：_________。
開戶銀行：開戶銀行：_________。
帳號：帳號：_________。
電話：電話：_________。
擔保人（蓋章）：_________。
簽訂日期：___年__月__日
簽訂地點：_________。
合作居間的合同篇十五
乙方(居間人)：____________。
聯(lián)系電話：____________。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負責就______省_________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業(yè)主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發(fā)票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______%。
2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_________元整；在正常施工的兩個月內，應支付_________；剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_________%的比例支付；竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔______差___等______費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付____________元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后，如果至____________年____________月____________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：____________(蓋章)：____________乙方(蓋章)：
合同簽訂地：____________。
合同簽訂日：____________。
合作居間的合同篇十六
甲方(委托人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
乙方(居間人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據《中華人民共和國合同法》經雙方充分協(xié)商。依平等自愿，等價有償的原則，達成如下協(xié)議。
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦，運輸單位和甲方洽談，向運輸單位提供該工程項目的信息，并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項，運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為運輸單位提供信息，或為甲方提供聯(lián)絡協(xié)助，撮合等服務，均視為委托事項完成。
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協(xié)助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
1、運輸單位負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關材料，負責和進行合同談判。
2、如果居間成功，則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同，運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬，如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元，作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車總趟數/天______車輛總數。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
在該項目提供的車輛最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的車輛為主。
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準，如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的，本合同有效期限同步延續(xù)到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務關系時，該協(xié)議終止。
七、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式。
如果發(fā)生協(xié)議爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉委托。
2、本協(xié)議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:。
合作居間的合同篇十七
聯(lián)系電話：_________。
乙方（居間人）：_________。
聯(lián)系電話：_________。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負責就項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的招標單位直接安排資格預審報名，向甲方提供關于該工程項目的相關信息，并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發(fā)票（發(fā)票種類需經甲方認可），相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的5.5%。
2、居間成功后，即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%（即總標的的5.5%內的70%），其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
1、本合同簽字生效后，如果至___年__月__日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項。
本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地：
甲方：（蓋章）：_________。
法定代表人或委托代理人：_________。
乙方（蓋章）：_________。
法定代表人或委托代理人：_________。
合同簽訂日：_________。
合作居間的合同篇十八
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的_____________室（下稱“該房地產”），在_____________公司（下稱“上海銳豐”）居間介紹下，于_____________簽訂了《房地產買賣居間協(xié)議》（下稱“該協(xié)議”），且甲方已經收受乙方支付的定金計人民幣_____________萬元整（rmb_____________）?，F經甲乙雙方協(xié)商，合意解除該協(xié)議，現就解除該協(xié)議事宜約定如下：
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應當于本解約協(xié)議簽訂后五日內自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計人民幣______________元整（rmb40000）。若關于該房地產的房屋產權證由上海銳豐保管的，則乙方同意上海銳豐將所保管的`房屋產權證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后，甲乙雙方就該房地產買賣事項再無其他爭議，且互不追究其他任何法律責任。
四、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一份送交上海銳豐，本協(xié)議經甲乙雙方簽章后生效。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
證件號碼：_________________。
證件號碼：_________________。
代理人（代表人）：_________________。
代理人（代表人）：_________________。
日期：_________________
合作居間的合同篇十九
乙方：_______________。
為了促進銀行與保險業(yè)務的共同發(fā)展，根據中國人民銀行總行銀發(fā)(1999)351號和報監(jiān)發(fā)(1999)201號文件精神，甲乙方就開展協(xié)議存款問題達成如下協(xié)議：
甲方在乙方存入人民幣(大寫)____________元整。
甲乙雙方協(xié)議存款年利率為____________。該協(xié)議存款到期前，如遇中國人民銀行(或相應的合法機構)調整利率，按一______年期或_______年期存款利率調整幅度，在協(xié)議存款利率的基礎上進行相同方向和相同幅度的調整，其公式為：長期協(xié)議存款利率=調整前的協(xié)議存款利率+/-_______年期或_______年期存款利率調整幅度，該_________年期或_______年期存款利率調整幅度以中國人民銀行(或相應的合法機構)公布為準，自調整之日起分段計息。且該長期協(xié)議存款利率不低于__________。
存款期為_____年零一天。協(xié)議存款起息日、到期日以正式存款憑證為準(存款憑證復印峻作為協(xié)議附件)。
乙方為甲方開具協(xié)議存款證實書張，每張金額人民幣(大寫)____________元整。
存款未到期前，甲方不得提前支取。若甲方確需提前支取，提前支取的協(xié)議存款從起息日起至支取日的整______年部分，按協(xié)議存款起息日相應期限定期存款利率檔次計息，不足整______年部分按支取日活期存款利率計息。已按長期協(xié)議存款利率多支付的利息從甲方本金中扣除。提前支取后的`其余部分，不得低于中國人民銀行規(guī)定協(xié)議存款最低起存金額。甲方如急需用款，也可以以協(xié)議存款憑證作為融資質押物在乙方融資，具體事宜按中國人民銀行有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方提前支取按比例退還費用，乙方保證按期支付本金和利息，如逾期不能支付本金和利息，按照延期支付的實際天數和尚未支付的存款本金和利息的余額，按日利率萬分之五向甲方支付違約金。
甲乙雙方協(xié)商確定分行為該存款的存放地點。戶名：_______________;帳號：_______________;開戶行：__________分行。
甲乙任何一方不得擅自變更和解除協(xié)議，如需變更和解除協(xié)議，應經雙方協(xié)議一致并達成書面協(xié)議。未達成書面協(xié)議前，本協(xié)議條款依然有效。
雙方同意本協(xié)議項下的任何爭議應首先通過友好協(xié)商解決。雙方不能協(xié)商解決的提交中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。
本協(xié)議自雙方法定代表人或授權人簽定并加蓋公章后生效，一式五份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)二份。未盡事宜，雙方商定后簽訂補充協(xié)議。
合作居間的合同篇二十
甲、乙雙方經友好協(xié)商，一致同意按以下條款簽訂本委托煤炭交易居間合同：
2、甲方與丙方訂立煤炭購銷合同且達成交易，甲方應當向乙方支付居間費用；
7、乙方不對甲方與丙方的交易提供任何信用擔保，甲方應嚴格執(zhí)行與丙方所簽訂的合同；
3、支付方式：一次性、現金支付（也可用轉賬）。
4、如乙方未能促成甲丙雙方煤炭購銷合同的成立，則甲方無需支付任何居間費用；
5、如丙方未能履約向甲方支付貨款，則甲方無需支付條款中相應的居間費用；
2、支付居間費用的所有責任由甲方承擔，居間費用的支付方式將以雙方同意的方式執(zhí)行。本居間費用保護責任將從合同開始或執(zhí)行之日起，在合同期及其更新期內保持有效性。
3、甲方與丙方后續(xù)簽訂的煤炭交易應該給付乙方的居間費用，由甲乙雙方再行商定，但不得低于首次rmb____元/噸（稅后）。
1、如甲方有延期支付或拒絕支付的行為出現，由甲方承擔違約責任，并向乙方另行支付本居間合同之居間費用總額5‰/天標準的違約責任金（但總金額不超過rmb___________萬元）。同時乙方有權申請訴訟財產保全、通知丙方停止向甲方繼續(xù)付款，對由此造成的損失，乙方不承擔任何法律責任。
本合同以主合同（甲丙雙方簽訂的煤炭購銷合同）為前提，主合同因為不可抗拒的原因不成立，甲方不承擔任何居間費用。因丙方主體原因造成主合同無效，甲方亦不承擔任何居間費用。
2、如守約方按上述違約條款要求違約方支付違約金時，應書面通知違約方并說明違約金金額。違約方應在收到通知后10日內將違約金支付給守約方。本協(xié)議所有簽署的版本，包括傳真、電子郵件或數字傳輸，均視為有效合法約束文件。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，意見不一致后用書面形式完善，其結果為本合同的補充文件，經雙方代表簽字蓋章后生效。如不能達成一致意見，或因履行本協(xié)議發(fā)生的任何糾紛由本協(xié)議簽訂地法院管轄。
本合同系雙方依據《中華人民共和國合同法》和相關的法律法規(guī)依法簽訂，真實、合法、有效，對雙方均具有約束力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效用。經甲乙雙方簽字蓋章后，并附甲方與丙方簽定的合同復印件后方生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
合作居間的合同篇二十一
合同編號：
簽定時間：
合同有效期：
委托方(甲方)：
居間方(乙方)：
居間方(以下簡稱乙方)受委托方(以下簡稱甲方)的委托，就xxxx委托事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.委托事項：
1.乙方居間工作成功的標志為xxxx;乙方在居間工作成功后取得居間報酬。
2.雙方同意乙方的居間報酬為該同業(yè)存款總額的x%，甲方需在乙方居間工作成功后1個工作日內完成乙方居間報酬的支付。
3.甲方需將乙方的居間報酬支付到乙方指定的帳號，并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。
4.本居間合同簽定，甲方需將等同于乙方居間報酬總額的銀行承兌匯票(背書后)，連同本合同一份，押至雙方指定之律師事務所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報酬支付后，甲方取回該承兌匯票，如果甲方違約，則乙方取走該承兌匯票。
3.保密條款：
1.如果沒有雙方明確表述的書面許可，雙方及其任何附屬機構都不應在任何情況下要求或接受任何來自對方已提供的資源的業(yè)務，也不應在任何情況下接近、聯(lián)系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應確保有關對方的業(yè)務和其附屬機構信息的完全的機密性，除非在對書面許可同意和承認的情況下才可透露與合作方有關的信息。
2.雙方在任何情況下都不應欺騙對方或嘗試欺騙對方或意欲加入此交易的相關方面，并應盡全力保證原始的交易代碼、數據和私人信息不受改變。
3.雙方都不應向任何第三方透露任何一方提供的聯(lián)系人的信息，并且不應直接或間接地與對方提供的聯(lián)系人進行議價、協(xié)商或交易。
4.違約責任：
1.一旦簽約的任何一方發(fā)生了欺騙的行為和事件，不管是直接的還是間接的，欺騙的一方有法律義務承擔與交易中應提供的'最大服務相當價值的金錢賠償，還應加上包括賠償所需的法律費用等在內的各種費用。
2.甲方和興業(yè)銀行北京分行的貸款關系，和乙方無關。
3.雙方進一步贊同與本協(xié)議的任何部分有關的或導致的任何矛盾、糾紛、爭吵或違約行為，如不能在雙方內部解決的話，應根據法規(guī)交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應是最終的和由強制執(zhí)行的。
第五條、其他：本合同一式五份，雙方各執(zhí)二份，一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時生效。
委托方地址：居間方地址:。
電話：電話：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年月日年月日。
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/17867901.html】
